7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Сторона 1 вправе:
7.1.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Стороной 2 материалов (в том числе требовать информацию у Стороны 2 о ходе выполнения работ), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Стороны 2.
7.2. Сторона 1 обязана:
- принять поставленный по настоящему Договору Оборудование, при условии его соответствия требованиям Договора;
- оплатить принятое Оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.2.1. В период гарантийного ремонта Сторона 1 имеет право устранить недостатки Оборудования своими силами и средствами, по предварительному согласованию со Стороной 2 и последующим возмещением Стороной 2 затрат на устранение недостатков.
7.2.2. Своевременно произвести оплату Работ, выполненных Стороной 2, в соответствии с условиями настоящего договора.
7.2.3. Передать Стороне 2 по акту приема-передачи о готовности строительной площадки для выполнения Работ.
7.2.4. Осуществить приемку выполненных Работ, в соответствии с условиями настоящего договора;
7.2.5. Обеспечить беспрепятственный доступ Стороне 2 к месту проведения Работ.
7.2.6. В целях обеспечения электроэнергией электроинструментов Стороны 2 на период выполнения работ Сторона 1 обеспечивает доступ Стороны 2 к источникам электрической энергии.
7.3. Сторона 2 вправе:
7.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае Сторона 2 несет перед Стороной 1 ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.
7.4. Сторона 2 обязана:
произвести предпродажную подготовку Оборудования;
передать Оборудование Стороне 1 надлежащего качества в соответствии с условиями Договора, в т.ч. технического задания (Приложение № 1), в срок, предусмотренный п. 3.1 настоящего Договора;
принять от Стороны 1 Оборудование на ответственное хранение и обеспечить его сохранность до момента передачи;
строго соблюдать действующие на транспорте правила сдачи грузов к перевозке, их погрузки и крепления;
осуществить отгрузку Оборудования в адрес Стороны 1: в соответствии с календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3) со дня предварительной приемки Оборудования по количеству;
за 10 дней уведомить Сторону 1 в письменном виде о дне начала отгрузки Оборудования;
произвести отгрузку Оборудования самостоятельно;
в случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств по поставке Оборудования, незамедлительно (не позднее трех рабочих дней с момента обнаружения указанных обстоятельств) уведомить Сторону 1;
- предоставить Стороне 1 или по его требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к поставке Оборудования по Договору, и создавать условия для проверки хода его поставки, предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Оборудования и иные документы, подтверждающие качество Оборудования, оформленные в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации;
- предоставить Стороне 1 подлинники или заверенные копии сертификатов или деклараций соответствия на поставляемое Оборудование. Оборудование должен иметь полную документацию в соответствии с комплектацией завода-изготовителя;
- направить Стороне 1 экспресс-почтой либо через представителя Стороны 1, оригинал счёта-фактуры, отгрузочные и товарораспорядительные документы и иные документы соответствующие требованиям, предусмотренным законодательством РФ ;
- обеспечить транспортировку и страхование Оборудования в конечный пункт назначения, к месту выполнения Работ.
7.4.1. Выполнить Работы в соответствии с техническим заданием и передать Стороне 1 их результат в установленные настоящим Договором сроки.
7.4.2. Предоставлять Стороне 1 или по его требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к работам по настоящему Договору, и создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Договору;
7.4.3. Вывезти в 14-дневный срок со дня подписания акта приема-передачи работ принадлежащие Стороне 2 оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.
7.4.4. Обеспечить в ходе производства работ, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
7.4.5. Обеспечить содержание и уборку площадки производства работ и прилегающей к ней территории.
7.4.6. Обеспечить охрану Оборудования, до завершения работ.
7.4.7. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, а также осуществлять их разгрузку и складирование.
7.4.8. В ходе выполнения работ Сторона 2 устанавливает прибор учёта потребляемой им электрической энергии (далее - счётчик). Начальные и конечные показания счётчика снимаются комиссионно и фиксируются актом, подписываемым Сторонами.
7.4.9. Сторона 2 возмещает расходы за пользование электрической энергией на основании показаний счётчика потреблённой электрической энергии.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. По Договору устанавливается обеспечение исполнения Договора на срок его действия. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 30% от начальной (максимальной) цены Договора.
8.2. Обеспечение исполнения Договора предоставлено Стороной 2 в виде _______________________________________.
8.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Стороной 2 следующим документом ________________________.
8.4. Обеспечение исполнения Договора обеспечивает выплату Стороне 1 Стороной 2 денежных средств в качестве возмещения убытков, которые последний, может причинить вследствие невыполнения в полном объеме или ненадлежащего выполнения Стороной 2 своих обязательств по настоящему Договору.
8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Стороной 2 своих обязательств по Договору, Сторона 2 обязуется в течение 10 (Десяти) дней предоставить Стороне 1 новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, что указаны в настоящем Договоре.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, за исключением п. 3.11. и п. 4.2., по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
9.2. В случае просрочки исполнения Стороной 1 обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Сторона 2 вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.
Сторона 1 освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Стороны 2.
9.3. В случае просрочки исполнения Стороной 2 обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Сторона 1 обязана потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.
9.4. Сторона 2 освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Стороны 1.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
10.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
10.5. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения Оборудования при транспортировке к месту доставки несет Сторона 2, который обязан застраховать Оборудование от рисков.
11. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор подписывается после согласования «крупной сделки» с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация).
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
12.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, за исключением случая предусмотренного п. 3.11 и п. 4.2. настоящего Договора.
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.
13.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Камчатского края.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.
14.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14.3. К настоящему Договору прилагается:
- техническое задание (Приложение № 1);
- Спецификация на Оборудование (Приложение № 2);
- календарный график выполнения Работ (Приложение № 3);
- смета на выполнение Работ (Приложение № 4).
15. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон
«Сторона 1»:
|
«Сторона 2»:
|
ФКП «Аэропорты Камчатки»
Юридический адрес: 684005,
Камчатский кр., г. Елизово,
ул. Звездная, д. 1
Почтовый адрес: 684001,
Камчатский кр.,
г. Елизово, а/я 84
|
|
Р/счет: 40502810000000005381
Банк: ОАО «Камчаткомагропромбанк»
БИК: 043002711
К/счет: 30101810300000000711
ИНН: 4105038601
КПП: 410501001
|
Генеральный директор
ФКП «Аэропорты Камчатки»
______________А.Ю. Журавлёв
мп
«___» ___________ 2012 г.
|
|
Приложение № 1
к договору
№ _____ от ______________
Лот 1. Техническое задание
на поставку, монтаж и пусконаладочные работы систем телевизионного наблюдения и контроля управления доступом в филиалах аэропортов Мильково, Озерная, Тигиль, Тиличики
|
Перечень работ:
|
I Этап: Приобретение оборудования инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности (далее – ИТСОТБ)
II Этап: Доставка (транспортировка) оборудования ИТСОТБ в аэропорты Мильково, Озерная, Тигиль, Тиличики
III Этап: Установка монтаж и пусконаладочные работы оборудования ИТСОТБ в аэропортах Мильково, Озерная, Тигиль, Тиличики.
Подготовка территории строительства.
Монтажные и пусконаладочные работы по системе электроснабжения и освещения периметра (ИОС).
Монтажные и пусконаладочные работы по системе охранной сигнализации периметра (СОСП).
Монтажные и пусконаладочные работы по системе контроля и управления доступом (СКУД).
Монтажные и пусконаладочные работы по системе сбора и обработки информации (ССОИ).
Монтажные и пусконаладочные работы по системе телевизионного наблюдения (СТН).
Монтажные и пусконаладочные работы по системе объектовых элементов комплекса автоматизированных систем (ЭКАС).
Монтажные и пусконаладочные работы по региональной системе мониторинга объектов (РСМО).
Работы должны выполняться в соответствии с документами:
- Проектная документация ИТС ОТБ Аэропорт Мильково. Раздел 12. Часть 2. Система телевизионного наблюдения. Том 12.2 427 – 02 – 11 – СТН.
- Проектная документация ИТС ОТБ Аэропорт Мильково. Раздел 12. Часть 3. Система контроля и управления доступом. Том 12.3 427 – 02 – 11 – СКУД;
- Проектная документация ИТС ОТБ Аэропорт Озерная. Раздел 12. Часть 2. Система телевизионного наблюдения. Том 12.2 427 – 02 – 11 – СТН.
- Проектная документация ИТС ОТБ Аэропорт Озерная. Раздел 12. Часть 3. Система контроля и управления доступом. Том 12.3 427 – 02 – 11 – СКУД;
- Проектная документация ИТС ОТБ Аэропорт Тигиль. Раздел 12. Часть 2. Система телевизионного наблюдения. Том 12.2 427 – 02 – 11 – СТН.
- Проектная документация ИТС ОТБ Аэропорт Тигиль. Раздел 12. Часть 3. Система контроля и управления доступом. Том 12.3 427 – 02 – 11 – СКУД;
- Проектная документация ИТС ОТБ Аэропорт Тиличики. Раздел 12. Часть 2. Система телевизионного наблюдения. Том 12.2 427 – 02 – 11 – СТН.
- Проектная документация ИТС ОТБ Аэропорт Тиличики. Раздел 12. Часть 3. Система контроля и управления доступом. Том 12.3 427 – 02 – 11 – СКУД
|
|
Требования к поставляемому Оборудованию:
(подробный перечень оборудования Приложение 1)
|
По техническим характеристикам оборудования
Требуемые характеристики телевизионных комплектов для решения тактических задач в зонах контроля на контрольно-пропускных пунктах для прохода людей:
тип видеосигнала – цифровой, цветной;
разрешающая способность, не менее – 1600 х 1200 пиксел;
темп формирования и передачи сигналов изображения – управляемый 25 кадр/сек. Не менее 2-х потоков;
формат видеокомпрессии – H.264 (MPEG-4 Part 10), Motion JPEG;
пороговая освещенность – 0,1 люкс;
фокусное расстояние – c ручной регулировкой 3÷9 мм;
сетевой интерфейс/протоколы – 100 Base-TX / Ipv4, Ipv6, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, UpnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, CoS, QoS, SNMP, 802.1X;
климатическое исполнение – для применения внутри неотапливаемых помещений.
Телевизионные комплекты для решения тактических задач №2,3 в зонах контроля на контрольно-пропускных пунктах для проезда автотранспорта должны иметь следующие
характеристики:
тип видеосигнала – цифровой, цветной с функцией день/ночь;
разрешающая способность, не менее – 1600 х 1200 пиксел;
темп формирования и передачи сигналов изображения – управляемый 25 кадр/сек. Не
менее 2-х потоков;
формат видеокомпрессии – H.264 (MPEG-4 Part 10), Motion JPEG;
пороговая освещенность – 0 люкс (обеспечивается ИК-подсветкой);
фокусное расстояние – c ручной регулировкой 2.8÷12 мм;
сетевой интерфейс/протоколы – 100 Base-TX / Ipv4, Ipv6, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS,
UpnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, CoS, QoS, SNMP,
802.1X;
климатическое исполнение – для применения на открытом воздухе.
Телевизионные комплекты для решения задач в зонах контроля на периметре территории в границах зоны транспортной безопасности должны иметь следующие характеристики:
тип видеосигнала – телевизионный цифровой, цветной с функцией день/ночь;
разрешающая способность, не менее – 540ТВЛ/4CIF;
темп формирования и передачи сигналов изображения – управляемый 25 кадр/сек.;
формат видеокомпрессии – MPEG-4, JPEG;
пороговая освещенность – 0,01 люкс;
фокусное расстояние – телеметрическое управление 3,4÷119 мм, оптический зум 35х, цифровой 12х;
Тепловизионные комплекты для решения задачи в зонах контроля на периметре территории в границах зоны транспортной безопасности должны иметь следующие характеристики:
разрешающая способность, не менее – 640х512 пиксел;
спектральный диапазон – 7,5÷13,5 мкм;
температурная чувствительность – 0,10С;
темп формирования и передачи сигналов изображения – 8 кадр/сек.;
формат видеокомпрессии – MPEG-4, JPEG;
фокусное расстояние – 35 мм, 50 мм, 100 мм;
сетевой интерфейс/протоколы – 100 Base-TX / DCCP, DHCP, ICMP, TCP, UPP, IP, ARP,RTP, Telnet, AoE, SNMP, SNTP and FTP;
угол поворота по горизонтали – 340º;
угол поворота по вертикали – от плюс 45º до минус 90о;
скорость поворота по вертикали, град/сек – 1-25º/сек;
скорость поворота по горизонтали, град/сек – 1-40º/сек;
точность позиционирования – не хуже 0,5º;
климатическое исполнение – для применения на открытом воздухе.
Глубина видеоархива – 30 суток;
Электропитание оборудования СТН - ~220 В;
Мощность, потребляемая оборудованием СТН – неболее 5,3 кВт; Режим работы СТН – непрерывный круглосуточный;
Требуемые характеристики к системе контроля и управления доступом (далее - СКУД)
Количество точек доступа – в соответствии с проектным решением.
Тип контроллера – Ultima-EXT-5.
Тип идентификатора – бесконтактная смарт-карта iClass, Wiegand.
База данных – 100 000 записей.
Напряжение питания постоянного тока – 12-24В.
Максимальный потребляемый ток – 650 mА.
Режим работы СКУД – круглосуточный.
Тип турникета – трипод ОМА26.566.
Напряжение питания турникета - ~220В.
Средняя нагрузочная способность при однократных проходах – 4000 проходов/день.
Пропускная способность при однократном проходе – 50 проходов/мин.
Количество режимов работы – 9.
Время бесперебойной работы СКУД при пропадании питания – 0,5 часа.
|
|
Требования по доставке Оборудования:
|
Доставка Оборудования осуществляется единой партией по месту нахождения аэропорта в срок до начала выполнения работ в соответствии с календарным графиком выполнения работ, согласованным с Сторона 1ом.
|
|
Требования к установке монтажу и пусконаладке систем
|
Размещение оборудования СТН производится в соответствии с чертежами 427-02-11-СТН. РО1, 427-02-11-СТН. РО4, 427-02-11-СТН. РО6, указанных в проектной документацией.
Места размещения телевизионных комплектов определяются в зависимости от решаемых задач и зон контроля.
На объекте предусматриваются следующие зоны контроля:
· контрольно-пропускной пункт для прохода людей;
· контрольно-пропускной пункт для проезда автотранспорта;
· пост охраны;
· зона перевозочного сектора;
· помещение размещения оборудования ИТСОТБ;
· периметр территории в границах зоны транспортной безопасности.
Зона контроля: контрольно-пропускной пункт для прохода людей.
Телевизионные комплекты устанавливаются в целях видеоидентификации объектов видеонаблюдения, перемещающихся через КПП на границах зоны транспортной безопасности и критических элементов ОТИ.
К зоне контроля на контрольно-пропускном пункте для прохода людей, предъявляются следующие требования: размеры зоны контроля: высота до 2 м, площадь до 2 м кв, освещенность – от 100 до 1000лк, объект наблюдения – лицо человека, элементы одежды, носимые предметы.
Зона контроля: контрольно-пропускной пункт для проезда автотранспорта.
Стационарные уличные телевизионные комплекты наблюдения устанавливаются в целях видеоидентификации объектов видеонаблюдения, перемещающихся через автомобильный КПП на границе зоны транспортной безопасности.
К зоне контроля на контрольно-пропускном пункте для проезда автотранспорта, предъявляются следующие требования: размеры зоны контроля: высота до 3м, площадь до 16м кв. Освещенность – от 0 до 100000лк. Объект наблюдения – автотранспорт, стандартная цель по ГОСТ Р 1558-2000.
Зона контроля: пост охраны на КПП.
Телевизионный комплект устанавливается для обеспечения видеонаблюдения за действиями сил транспортной безопасности на КПП.
Зона контроля: зона перевозочного сектора.
Телевизионные комплекты устанавливаются для обеспечения видеомониторинга объектов видеонаблюдения в границах перевозочного сектора зоны транспортной безопасности ОТИ, критических элементов ОТИ.
Зона контроля: помещение размещения оборудования ИТСОТБ (серверная).
Зона контроля: периметр территории в границах зоны транспортной безопасности.
Телевизионные комплекты устанавливаются в целях видеонаблюдения за периметром объекта и выявления неподготовленного нарушителя в реальном времени на всем периметре внешних границ зоны транспортной безопасности и критических элементов ОТИ, для чего используются видеокомплексы уличные поворотные типа ИВК-ЦП-220-247-511, оснащенные объективом с переменным фокусным расстоянием f=3.4 ~ 119 мм с 35-кратным оптическим и 12-кратный цифровым диапазоном изменения фокусного расстояния.
Для видеонаблюдения за периметром объекта и выявления неподготовленного нарушителя в реальном времени на всем периметре внешних границ зоны транспортной безопасности и критических элементов ОТИ применяются тепловизионные комплекты.
Назначенные зоны наблюдения телевизионных комплектов приведены на чертеже 427-02-11-СТН.РО3 проектной документации.
Назначенные зоны наблюдения тепловизионных комплектов приведены на чертеже 427-02-11-СТН.РО4 проектной документации.
Установленное оборудование СТН должно обеспечивать следующие режимы работы:
Режимы записи: Текущий режим записи, режим записи по расписанию, режим записи по тревогам, режим записи от встроенного детектора движения.
Режимы отображения аналоговой видеоинформации: Режим вывода видеоинформации, режим тревоги, режим переключения видеосигналов.
Размещение СКУД должно быть выполнено в соответствии со структурой функциональной схемы 427-02-11-СКУД. ФС, чертежами 427-02-11-СКУД проектной документации.
СКУД должна обеспечивать:
контроль доступа сотрудников, посетителей в контролируемые зоны объекта в соответствии с уровнем доступа;
идентификацию сотрудников и посетителей по электронным картам-пропускам с использованием дистанционных считывателей, с регистрацией входа и выхода в базе данных;
аварийную разблокировку электромеханических запорных устройств при чрезвычайных ситуациях;
автоматическое формирование сигналов тревог при попытках несанкционированного доступа в зоны и помещения ограниченного доступа (вскрытие двери);
возможность ежедневного архивирования базы данных разовых посетителей в конце рабочего дня, ведение суточных протоколов, электронных журналов;
санкционированный доступ сотрудников и посетителей в помещения объекта в соответствии с правами доступа и алгоритмами входа/выхода из помещений, контроль повторного прохода сотрудников и посетителей;
санкционированный доступ в соответствии с заданными зонами доступа. Необходимым условием, обеспечивающим проход персонала в категорированные помещения, является предъявление карты-пропуска. Карта-пропуск предъявляется при проходе через каждый элемент СКУД;
создание архива с объемом памяти, обеспечивающим регистрацию всех фактов посещения объекта сотрудниками и посетителями с указанием даты и времени посещения, их фотографий и других данных с возможностью длительного хранения и использования;
Монтаж и наладку СКУД производить в соответствии с проектной документацией, указаниями по монтажу и наладке изделий, ПУЭ “Правила устройства электроустановок”.
Электропитание СКУД выполнять в соответствии с “Правилами устройства электроустановок”. Электрическая сеть соответствует классу TN-S “Электроустановки до 1 кВ с заземленной нейтралью” ГОСТ Р 50571.2-94.
Питание оборудования СКУД осуществлять от РЩ2 – в здании аэровокзала и от РЩ1 – в здании КПП (организация РЩ1÷РЩ2 - по проекту 427-02-11-ИОС1), через источники бесперебойного питания 12В ИБПод1÷ИБПод4.
Для распределения питания по потребителям в ИБПод1 устанавливать клеммный блок ТВ1512.
Питание турникета Т осуществлять от источника бесперебойного питания ~220В ИБПо1 по проекту 427-02-11-ИОС1.
Установку и монтаж турникета вести в соответствии с «Руководством по монтажу» турникета ОМО-26.566.
Документация СКУД должна соответствовать требованиям ГОСТ 21.1101-2009, ГОСТ 21.110-95, РД 78.36.002-99.
Монтаж вести в соответствии с РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».
Кабель проложить в кабель-канале.
Все кабельные линии отмаркировать в соответствии с планами размещения оборудования и кабельным журналом 427-02-11-СКУД.КЖ. Маркировка кабельных линий производится на вводах в блоки системы, в местах изменения направления линии, с обеих сторон перехода через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки. Маркировка должна быть износоустойчива и легко читаема.
При прокладке кабельных линий обеспечить расстояние до силовых кабельных линий не менее 0,5м. Допускается пересечение силовых кабельных линий под прямым углом.
|
|
Требования по условиям эксплуатации
|
Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях климата, характерного для побережья Охотского и Берингово морей полуострова Камчатка.
Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У3.1 - для помещений без искусственно регулируемых климатических условий, УХЛ 4.2 - для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями).
Устройства системы должны функционировать круглосуточно при нормативном питающем напряжении сети.
|
|
Требования по безопасности эксплуатации технических средств
|
Устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасны для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации.
Оборудование и сети, устанавливаемые на территории объекта, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта.
Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87.
Работа оборудования должна быть установленным порядком испытана на надежность и безопасность.
|
|
Требования к предоставлению гарантии
|
Надежность технических средств, технические параметры оборудования в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантией Стороны 2 в течение 24 месяцев с момента ввода систем в эксплуатацию при условии соблюдения Заказчиком режимов и условий эксплуатации.
Срок ответственного хранения в гарантийный период обслуживания не входит.
Гарантийное обслуживание предусматривает поддержание работоспособности оборудования системы, ремонт вышедшего из строя оборудования. Замена оборудования производится в случае невозможности его ремонта.
|
|
Требования к оформлению исполнительной документации
|
В соответствии РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», СН и П и др. нормативными актами, действующими на территории РФ применительно к строительству ( с оформлением актов скрытых работ, журнала общих работ, протоколов испытаний и другой необходимой при строительстве документации).
|
|
Перечень приложений
|
Перечень оборудования для оснащения ИТСОТБ объектов аэропортов Мильково, Озерная, Тигиль, Тиличики.
Проектная документация ИТС ОТБ «Аэропорт Мильково» Раздел 12 Часть 2 Том12.2.42Э-02-11-СТН. Раздел 12 Часть 3 Том 12.3.42Э-02-11-СКУД
Проектная документация ИТС ОТБ «Аэропорт Озерная» Раздел 12 Часть 2 Том12.2.42Э-02-11-СТН. Раздел 12 Часть 3 Том 12.3.42Э-02-11-СКУД
Проектная документация ИТС ОТБ «Аэропорт Мильково» Раздел 12 Часть 2 Том12.2.42Э-02-11-СТН. Раздел 12 Часть 3 Том 12.3.42Э-02-11-СКУД
Проектная документация ИТС ОТБ «Аэропорт Тиличики» Раздел 12 Часть 2 Том12.2.42Э-02-11-СТН. Раздел 12 Часть 3 Том 12.3.42Э-02-11-СКУД
С указанной документацией можно ознакомиться непосредственно у Заказчика
|
Приложение 1 - Перечень оборудования для оснащения ИТСОТБ объектов аэропортов Мильково, Озерная, Тигиль, Тиличики.
«Сторона 1»
|
«Сторона 2»
|
Генеральный директор
ФКП «Аэропорты Камчатки»
|
|
______________А.Ю. Журавлёв
мп
|
|
«___» ___________ 2012 г.
|
«____» ______________2012 г.
|
Приложение № 2
к договору № _____
от « ____» ______________2012 г.
Спецификация на оборудование для оснащения ИТСОТБ объектов аэропортов Мильково, Озерная, Тигиль, Тиличики
Приложение № 3
к договору № _____
от « ____» ______________ 2012 г.
Календарный график выполнения Работ
№№
|
Этапы выполнения работ
|
Сроки выполнения работ
|
1.
|
Поставка Оборудования
|
|
2.
|
Доставка Оборудования
|
|
3.
|
Монтаж и пусконаладка Оборудования
|
|
«Сторона 1»
|
«Сторона 2»
|
Генеральный директор
ФКП «Аэропорты Камчатки»
|
|
______________А.Ю. Журавлёв
мп
|
|
«___» ___________ 2012 г.
|
«____» ______________2012 г.
|
Приложение № 4
к договору № _____
от « ____» ______________ 2012 г.
Смета на выполнение Работ
«Сторона 1»
|
«Сторона 2»
|
Генеральный директор
ФКП «Аэропорты Камчатки»
|
|
______________А.Ю. Журавлёв
мп
|
|
«___» ___________ 2012 г.
|
«____» ______________2012 г.
|
Образцы основных форм документов
Форма 1
На бланке
участника закупки
(при наличии)
|
|
В ФКП «Аэропорты Камчатки»
|
дата
|
|
|
Письмо-Заявка
наименование участника закупки
на участие в открытом конкурсе
на _______________________________________
Изучив документацию и принимая все установленные в ней требования и условия проведения открытого конкурса, направляем для участия в открытом конкурсе документов в соответствии с требованиями документации о проведении открытого конкурса и предложение о ___________________________
на сумму ____________________________________________________________________
(цифрами и прописью).
Сообщаем, что _________________________________________________________
наименование Участника закупки
соответствует требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в документации о проведении открытого конкурса:
соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Оборудованием, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом конкурса, подтверждено _____________________________ (свидетельством, и т.п.), копия прилагается к заявке на участие в открытом конкурсе;
в отношении ____________________________________________________________
наименование Участника закупки
не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании__________________________________________
наименование Участника закупки
банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность ____________________
наименование Участника закупки
не приостановлена;
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год _____________________________________________________________
наименование Участника закупки
нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за 2010 год) (выбрать нужное).
Либо
_____________________________________________________________
наименование Участника закупки
обжаловал наличие задолженности по платежам в (указать вид и размер задолженности) в соответствии с законодательством Российской Федерации (указать реквизиты иска или жалобы: номер, дату, адресат, местонахождение, контактные лица и телефоны) и решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в конкурсе не принято.
Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Подтверждаем право Сторона 1а запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
Если _____________________________________________________________
наименование Участника закупки
будет признан победителем конкурса, обязуемся подписать Договор в установленный срок на условиях, приведенных в документации о проведении открытого конкурса, проекте Договора и настоящей заявке, предоставить обеспечение в размере __________% (если требуется) от начальной цены Договора составляет ________________ рублей.
Поставить Оборудование, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями Договора. Предложения и условия настоящей заявки действительны до заключения Договора.
Если заявке на участие в конкурсе ______________________________
наименование Участника закупки
будет присвоен второй номер, при отказе Сторона 1а от заключения договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ или в случае, если победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора, _________________________________________
наименование Участника закупки
обязуется подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в документации о проведении открытого конкурса, проекте Договора и настоящей заявке, поставить Оборудование, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями Договора.
Предложения и условия настоящей заявки действительны до заключения Договора.
Руководитель организации _____________________ ___________________
(подпись) (Фамилия И. О.)
МП
Форма 2
(для юридических лиц)
Приложение 1 к заявке
на участие в конкурсе
Сведения об участнике закупки
Фирменное наименование (наименование)
|
|
Организационно-правовая форма
|
|
Место нахождения
|
|
ИНН
|
|
КПП
|
|
В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС
|
|
Сведения о руководителе –
фамилия, имя, отчество, должность
|
|
Банковские реквизиты
|
|
Почтовый адрес
|
|
Номер контактного телефона
|
|
Факс*
|
|
Адрес электронной почты*
|
|
Контактное лицо*
|
|
Основной вид деятельности*
|
|
1.1Категория (отметить)*
|
субъект малого предпринимательства
учреждение (предприятие) уголовно-исправительной системы
общественная организация инвалидов
иное
|
Прочие сведения
по усмотрению участника*
|
|
* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе).
Руководитель организации _____________________ ___________________
(подпись) (Фамилия И. О.)
МП
Форма 2
(для физических лиц)
Приложение 1 к заявке на участие в конкурсе
наименование участника закупки
Сведения об участнике закупки
Фамилия, имя, отчество
|
|
Паспортные данные
|
|
Сведения о месте жительства
|
|
В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС
|
|
Номер контактного телефона
|
|
Факс (при наличии)*
|
|
Адрес электронной почты (при наличии)*
|
|
Прочие сведения*
|
|
* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе).
Руководитель организации _____________________ ___________________
(подпись) (Фамилия И. О.)
МП
Форма 3
Приложение 2
к заявке на участие в конкурсе
наименование участника закупки
Сведения о качестве Оборудованием, работ, оказания услуг
Участник закупки представляет описание подлежащих поставки Оборудованием, выполнению работ, оказанию услуг и сведения, характеризующие качество подлежащих поставке Оборудованием, выполнению работ оказанию услуг.
Наименование закупки
|
Сведения участника закупки
|
|
|
|
|
|
|
Срок поставки Оборудованием, выполнения работ, оказания услуг:
Примечание:
Участник закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию (в том числе документы), подтверждающую качество подлежащих поставке Оборудованием, выполнению работ, оказанию услуг.
Руководитель организации _____________________ ___________________
(подпись) (Фамилия И. О.)
МП
Форма 4
Приложение 4
к заявке на участие в конкурсе
_________________________
наименование участника закупки
ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, входящих в заявку
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых для участия в конкурсе
____________________________________________________________________
Настоящим (указывается наименование участника закупки) подтверждает, что для участия в ____________________________________________________________________, нами направляются нижеперечисленные документы:
№ п/п
|
Наименование документа
|
№ страниц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель организации _____________________ ___________________
(подпись) (Фамилия И. О.)
МП
Форма 5
к заявке на участие в конкурсе
наименование участника закупки
Сведения об опыте работы
Участник закупки представляет данные по опыту выполнения проектов, аналогичных по сложности, либо более сложных работ по созданию систем безопасности на объектах транспортной инфраструктуры за последние 5 лет:
№№ п/п
|
№ и дата договора
|
Сроки выполнения
|
Заказчик
|
Описание договора
|
Общая стоимость договора
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Заполнение формы 5 является необязательным для участника закупки и влияет только на оценку заявок на участие в конкурсе по критерию «Качество работ и квалификация участников закупки».
Руководитель организации _____________________ ___________________
(подпись) (Фамилия И. О.)
МП |
