ЧАСТЬ II.
Договор поставки №
г. Магадан « » 20__ года
Открытое акционерное общество «Магаданэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые - «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1.По настоящему договору Поставщик обязуется поставить Товар, указанный в п.1.2. настоящего Договора, Покупателю в указанные в настоящем Договоре сроки.
1.2. Предметом Договора является поставка отсева гранитного (далее - Товар).
1.3. Количество, ассортимент, цена, а также срок поставки Товара определены в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. Изменение цен на поставляемый Товар не допускается.
1.4.Срок поставки Товара с даты заключения договора до 31 декабря 2016 года.
2. Количество, ассортимент и порядок поставки.
2.1. Поставка Товара осуществляется Заказчику по адресу: г. Магадан ул. Пролетарская д.98, склад Заказчика, согласно настоящему Договору.
2.2. Поставщик обязан поставить Товар в объеме, ассортименте и в соответствии с техническими требованиями, указанными в Спецификации. Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику соответствующие документы, относящиеся к Товару (сертификат соответствия, сертификат о происхождении), счета - фактуры на отгруженный товар, накладную. Вся документация должна предоставляться только на русском языке.
2.3. Днем приемки Товара считается день подписания Заказчиком и Поставщиком акта сдачи-приемки Товара.
2.4. Заказчик производит приемку Товара у Поставщика только после проверки прилагаемых к Товару документов на соответствие техническим требованиям и характеристикам поставляемого Товара.
2.5. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству и соответствию техническим требованиям и характеристикам и проверка наличия документов производится Заказчиком с составлением и подписанием акта сдачи-приемки Товара в соответствии с действующим законодательством.
2.6. Поставка Товара осуществляется по мере возникновения потребности у Заказчика по заявкам Заказчика. В течение периода действия договора Заказчик будет постепенно «выбирать» указанный в договоре максимальный объем. Не заказанный Заказчиком Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается.
3.Качество и комплектность товара.
3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать предназначению Товара.
3.2. Подтверждением качества со стороны Поставщика являются соответствующие сертификат (паспорт, формуляр) на Товар, предусмотренные нормативными правовыми актами.
3.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду Товара действующим законодательством Российской Федерации и подтверждаться сертификатами соответствия, паспортами качества (сертификатами качества), иными необходимыми документами к Товару.
3.4. Товар должен быть пригодными для использования по прямому назначению.
3.5. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
3.6. Весь поставляемый товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений.
3.7. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком:
-по количеству - согласно количеству указанных в товаросопроводительных документах;
-по качеству - согласно качеству, согласованному Сторонами в настоящем Договоре и качеству, указанному в сертификатах качества, выданных производителем.
3.8. В случае получения Товара, не соответствующего требованиям, установленным в настоящем Договоре, Заказчик обязан принять его на ответственное хранение и немедленно известить Поставщика о выявленных недостатках.
4.Права и обязанности Сторон.
4.1. Поставщик обязан:
осуществить поставку Товара по номенклатуре и количеству, указанным в заказе-спецификации, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;
соблюдать все законодательные и нормативные акты, а также все соответствующие технические нормы и правила, применимые к предмету настоящего Договора;
подписать акт сдачи-приемки с Заказчиком;
заменить некачественный Товар, признанный таковым в установленном порядке, в течение 5 дней со дня уведомления Заказчиком;
передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы: накладные; счета-фактуры; сертификаты либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;
4.2. Поставщик вправе:
самостоятельно определять вид транспортного средства для осуществления поставки.
4.3. Заказчик обязан:
принять от Поставщика поставленный в соответствии со Спецификацией Товар по накладной;
произвести оплату поставленного Товара в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
4.4. Заказчик вправе:
требовать от Поставщика предоставления оперативной информации о ходе поставки (в устной либо письменной форме);
требовать надлежащего выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору;
в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения Договора.
5. Стоимость и порядок расчетов.
5.1. Стоимость Договора определена по итогам проведения открытого запроса цен (Протокол № ОЗЦ от _______________20__ года), фиксирована и остается неизменной в течение всего срока действия Договора и составляет _________________ (_____________) рублей, в том числе НДС (18%) ______ руб.
Цена Товара включает все расходы Поставщика на доставку до склада Покупателя, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена за единицу Товара, указанная в Договоре, является фиксированной и остается неизменной в течение всего срока действия Договора.
5.2. Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата за поставленную партию Товара производится в течение 10 банковских дней после подписания Товарной накладной на основании счета, счета-фактуры Поставщика.
6. Гарантия.
6.1 Все расходы, связанные с заменой некачественного Товара в гарантийный период, несет Поставщик.
7. Ответственность Сторон.
7.1. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
7.3. Споры по Договору решаются Сторонами в претензионном порядке. Ответ на соответствующую претензию должен быть направлен в течение 10 дней с момента ее получения. Споры, по которым не достигнуто соглашение Сторон, рассматриваются в Арбитражном суде Магаданской области.
8. Форс-мажор.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, восстание, землетрясение, наводнение, пожар или подобные явления правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов, законы или прочие нормативные документы, принятые после подписания настоящего Договора и препятствующие его исполнению.
8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок 10 (десяти) дней уведомить другую Сторону о наступлении действия подобных обстоятельств в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору, а также на срок исполнения обязательств.
8.4. По прекращении действия указанных обстоятельств, сторона должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
8.5. Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться вышеперечисленные обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств.
9. Прочие условия.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
9.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются соответствующие нормы действующего законодательства.
9.5. Приложения к данному Договору являются его неотъемлемой частью:
9.5.1. Приложение № 1 Спецификация- на 1 листе.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты
и подписи сторон:
ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ
____________________________________ ____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
|
Открытое акционерное общество
«Магаданэлектросеть»
Адрес местонахождения: г. Магадан,
ул. Пролетарская д.98;
ИНН: 4909044901;
Расчетный счет: 40702810002700140310;
Корр.счет: 30101810000000000716;
БИК: 044442716;
в Магаданском филиале Банка «Возрождение» (ОАО).
тел. (___) _______, факс: (____) ________
|
_______________________________
(наименование должности)
|
_______________________________
(наименование должности)
|
_________________
(подпись)
|
_______________
(Ф. И.О.)
|
__________________
(подпись)
|
______________
(Ф. И.О.)
|
м.п. «____»__________ 20___ г.
|
м.п. «____»__________ 20___ г.
|
Приложение №1
к договору поставки
№ от
Спецификация
на поставку отсева
для нужд ОАО «Магаданэлектросеть»
п/п
|
Наименование и характеристика изделия
|
Ед. измерения
|
Кол-во
|
Цена за ед. с НДС (руб)
|
Сумма с НДС (руб)
|
Прим.
|
11.
|
Отсев гранитный, фракции 0-5 мм
|
м3
|
550
|
|
|
|
Итого (руб) с НДС (18%)
|
Поставляемые товары должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.
Срок поставки Товара с момента подписания договора по 31 декабря 2016г.
Поставка Товара осуществляется по мере возникновения потребности у Заказчика по заявкам Заказчика. В течение периода действия Договора Заказчик будет постепенно «выбирать» указанный в Договоре максимальный объем. Не заказанный Заказчиком Товар не поставляется, не принимается и не оплачивается.
Генеральный директор
_________________ Г.А. Григорьев
|
___ __________
|
МП МП
1
2
3
|
