Форма 12
Справка об участии в судебных разбирательствах
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Год
|
Участник -истец
|
Решение в пользу или против участника
|
Наименование ответчика. Основание и предмет спора
|
Оспариваемая сумма
(в руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Год
|
Участник -ответчик
|
Решение в пользу или против участника
|
Наименование истца. Основание и предмет спора
|
Оспариваемая сумма
(в руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный представитель
участника размещения заказа _________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.
Инструкции по заполнению:
1.Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника судебных разбирательств, так и в случае их отсутствия, в последнем случае в таблице приводятся слова «В судебных разбирательствах не участвовал».
2.Данная форма заполняется по состоянию за последний год.
Форма 13
Справка
о наличии не менее 1 одного завершенного договора по структуре и составу аналогичного предмету договора, заключаемого по результатам конкурса
____участник__________ имеет*/не имеет завершенные договоры по структуре и составу аналогичные предмету договора, заключаемого по результатам конкурса (указать кол-во, даты заключения, предмет и стороны договора, если такие договоры имеются):__________________________________________________________________ за период времени с _________ (не позднее 2007 года) по ___________
Уполномоченный представитель
участника размещения заказа _________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.
Инструкции по заполнению:
Данная форма заполняется как в случае наличия так и в случае отсутствия у Участника соответствующих договоров.
Участник может подтвердить указанную в данной справке информацию, приложив документы по своему усмотрению.
*При наличии завершенного договора по структуре и составу аналогичного предмету договора, заключаемого по результатам конкурса, участник должен предоставить цветные фотографии (не менее 3 шт, размером не менее 10х15) завершенного объекта с описанием.
Раздел V. ПРОЕКТ ДоговорА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________
г. Москва
|
«___»_____ 2009 г.
|
Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Андрея Евгеньевича Романенко, действующего на основании Устава , с одной стороны, и
_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Генеральный подрядчик, в лице _________________________, действующего на основании ___________________________________(лицензия на строительство и/или проектирование №№ _________________), с другой стороны,
далее по тексту именуемые совместно либо раздельно соответственно Стороны либо Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства:
разработать, согласовать, утвердить проект реконструкции трансформаторных подстанций: _______(указать список ТП) (далее – «Объект» или «Объекты») и разработать рабочую документацию Объекта;
поставить оборудование, материалы;
выполнить полный комплекс строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по Объектам.
Генеральный подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами комплекс работ, указанный в п. 1.1 настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора (далее – работы).
Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных Генеральным подрядчиком работ и стоимость поставленного оборудования и материалов в установленном настоящим Договором порядке.
1.4. Объекты находятся по адресу: ___________.
2. Цена Договора
2.1. Коэффициент тендерного снижения по разработке, согласованию, утверждению рабочего проекта, разработке рабочей документации составляет - _____(____) %.
2.2. Коэффициент тендерного снижения поставки оборудования и материалов на строительную площадку и выполнения полного комплекса строительно-монтажных, пуско-наладочных работ составляет – ______ (____________) %.
2.3. В любом случае стоимость всего комплекса работ, указанного в п.п. 2.1.и п.п..2.2. настоящего Договора, не превысит _________________ руб., включая НДС 18 % в размере _______________ руб.
Стоимость выполняемых Генеральным подрядчиком по настоящему Договору работ не подлежит изменению в связи с инфляцией.
2.4. Цена Договора уточняется Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения проектно-сметной документации в Мосгосэкспертизе путем оформления Протокола твердой договорной цены в составе дополнительного соглашения Сторон к настоящему Договору, который с момента его подписания будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.5. В случае, когда стоимость всех работ по настоящему договору, подтвержденная проектно-сметной документацией, утвержденной Мосгосэкспертизой, оказалась меньше по сравнению со стоимостью работ (ценой Договора), установленной в пункте 2.1. настоящего Договора, Стороны установили, что стоимость работ по настоящему договору (цена настоящего Договора) определяется на основании утвержденной Мосгосэкспертизой проектно-сметной документации.
2.6. Стороны договорились, что вся сметная документация, составляемая во исполнение настоящего договора подготавливается в соответствии с Методикой оценки стоимости строительства в ОАО «Объединенная энергетическая компания» (Приложение 4).
2.7. Работы, выполненные после истечения установленного настоящим Договором срока выполнения работ по вине Генерального подрядчика, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения работ по настоящему Договору.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены Генеральным подрядчиком в соответствии с:
3.1.1. Графиком выполнения работ (Приложение 2).
3.1.2. Графиком поставки оборудования.
3.1.3. Техническим заданием (Приложение 3).
Срок начала выполнения работ: _________. Срок окончания выполнения работ - _________.
Срок поставки оборудования - до ___________. В случае необходимости эти сроки могут быть изменены Сторонами путем заключения дополнительного соглашения.
Условия и порядок внесения изменений в график выполнения работ и график поставки оборудования предусмотрены в настоящем Договоре.
Статья 4. Обязанности и права Заказчика
4.1.Заказчик обязуется:
Обеспечивать оплату выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
Осуществлять расчеты с Генеральным подрядчиком в порядке, предусмотренном в статье 6 настоящего Договора.
Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
Принимать участие в работе приемочной комиссии по приемке Объекта.
4.1.5. В случае принятия решения о прекращении оплаты реконструкции Объекта в 30-тидневный срок:
- принять решение о консервации Объекта.
- оплатить фактически выполненные работы и затраты, понесенные Генеральным подрядчиком до момента прекращения строительства. Порядок, сроки и стоимость консервации Объекта Стороны оформляют Дополнительным соглашением.
4.1.6. Передать Генеральному подрядчику площадку на период выполнения работ по настоящему Договору по акту приема-передачи, подписанному Заказчиком и Генеральным подрядчиком, пригодную для производства работ.
4.1.7. Предоставить технические условия на временное присоединение в соответствии с проектом организации строительства и обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации для подключения бытового городка строителей, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ.
4.1.8. Осуществлять контроль и технический надзор за объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Договора и требованиями нормативных документов в области капитального строительства.
4.1.9. Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования и строений в зоне строительства, а также допуск в строения, через которые проходят проектные инженерные коммуникации.
4.1.10. Своевременно заключить Договоры с ГУП «Мосгоргеотрест» и другими организациями, осуществляющими техническое сопровождение строительства.
4.1.11. По письменному сообщению Генерального подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию принять участие в приемке Объекта в эксплуатацию.
4.1.12. Осуществлять приемку выполненных Генеральным подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в Статье 6 настоящего Договора.
4.1.13. Контролировать исполнение Генеральным подрядчиком указаний и предписаний органов государственного надзора и иных органов (организаций), относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, изделии, материалов: обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов и здания в целом.
4.1.14. Осуществлять ведение авторского надзора за Объектами.
4.1.15. Контролировать правильность и своевременность ведения исполнительной документации (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общего и специальных журналов работ и т.д.).
4.1.16. Получить при необходимости дополнительные технические условия, а также обеспечивать продление технических условий
4.1.17. Участвовать в приемке выполненных работ, осуществлять контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и проектной документации.
4.1.18. Исполнить иные обязанности, вытекающие из законодательства Российской Федерации и настоящего Договора.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Осуществлять проверки правильности расходования денежных средств и определения стоимости работ;
4.2.2. Проверять и контролировать соблюдение сроков выполнения работ по Объекту.
4.2.3. Реализовывать иные права, вытекающие из законодательства Российской Федерации и настоящего Договора.
Статья 5. Обязанности и права Генерального подрядчика
5.1. Генеральный подрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами проектные работы в объемы и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Техническим заданием.
5.1.2. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора.
5.1.3. Не вносить без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменения в проектно-сметную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость, сроки строительства и качество результата работ по Объекту.
5.1.4. Устранять недоделки и дополнять проектно-сметную документацию на основании письменной претензии относительно качества, полноты проектной документации, разрабатываемой Генеральным подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора.
5.1.5.Согласовать готовую проектно-сметную документацию и ее изменения с Заказчиком, лицами, указанными в Техническом задании, и компетентными государственными органами.
5.1.6. Обеспечить полноту и качество проектных решений, согласование, утверждение и переутверждение проектно-сметной документации, внесение изменений и исправлении в проектную документацию по замечаниям и заключениям организаций и органов экспертизы.
5.1.7. Качественно выполнить в полном объеме комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, осуществить обеспечение необходимым оборудованием и материалами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и утвержденной проектной документацией.
5.1.8. Совместно с Заказчиком, представителями МКС-филиала ОАО «МОЭСК» осуществить контроль и приемку выполненной работы.
5.1.9. Осуществить поставку необходимых материалов, оборудования для осуществления строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также осуществить приемку, разгрузку, складирование и хранение всего оборудования и материалов.
5.1.10. Нести ответственность за сохранность указанного в пункте 5.1.9 настоящего Договора имущества, в случае его утраты или повреждения восстановить его за свой счет.
5.1.11. Обеспечить выполнение всех мероприятий, предусмотренных проектом в соответствии с требованиями технического задания.
5.1.12. Приступать к выполнению последующих работ только после приема Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования (Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, в срок не позднее, чем за 48 часов до момента составления Генеральным подрядчиком акта о приемке скрытых работ. Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генеральным подрядчиком срок, Генеральный подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
5.1.13. Немедленно известить Заказчика до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
5.1.14. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору, за свою деятельность и за деятельность привлеченных субподрядных организаций, за координацию их деятельности и соблюдения ими Графика выполнения работ и Графика поставки оборудования.
5.1.15. Представлять информацию Заказчику по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.
5.1.16. Соблюдать правила использования иностранной рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и правовыми актами Правительства Москвы.
5.1.17. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены, указанной в статье 2 настоящего Договора.
5.1.18. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта до момента передачи Объекта Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
5.1.19. Устранить все дефекты в работах, выявленные в процессе строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, приемки Объекта и в период гарантийной эксплуатации.
5.1.20. Исполнить иные обязанности, вытекающие из законодательства Российской Федерации и настоящего Договора.
5.2. Генеральный подрядчик вправе:
5.2.1. Привлекать для выполнения работ третьих лиц, имеющих необходимые лицензии на право ведения работ, за работу которых Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность в полном объеме.
5.2.2. Реализовывать иные права, вытекающие из законодательства Российской Федерации и настоящего Договора.
Статья 6. Приемка выполненных работ и порядок расчетов
6.1. Проектные работы.
6.1.1. По мере выполнения проектных работ в соответствии с Графиком выполнения работ Генеральный подрядчик передает Заказчику соответствующие комплекты проектно-сметной документации в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронной форме, а также сметную документацию в формате Smeta.ru вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ. Одновременно с актами сдачи-приемки выполненных работ Генеральный подрядчик направляет в адрес Заказчика счет-фактуру, выставленный на основании актов сдачи-приемки выполненных работ. Датой выполнения проектных работ, является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком.
6.1.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте 6.1.1 настоящего Договора рассматривает представленные документы и подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ или направляет Генеральному подрядчику мотивированный отказ в письменной форме.
6.1.3. При наличии мотивированного отказа Сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок со сроками их выполнения.
6.1.4. Заказчик в течение 30 дней после рассмотрения проектной документации и акта сдачи-приемки выполненных работ осуществляет оплату Генеральному подрядчику выполненных проектных работ.
6.2. Иные виды работ (кроме проектных работ) по настоящему Договору и поставка оборудования.
6.2.1. Ежемесячно, до 25 числа отчетного месяца, Генеральный подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ, оформленные по унифицированной форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Генеральный подрядчик предоставляет также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, исполнительную документацию, расчеты и другие документы). Одновременно с формами № КС-2 и № КС-3, Генеральный подрядчик направляет в адрес Заказчика счет-фактуру, выставленный на основании документов по форме № КС-2 и № КС-3.
6.2.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте 6.2.1 настоящего Договора, рассматривает представленные документы и принимает решение об оплате или направляет Генеральному подрядчику мотивированный отказ в письменной форме.
6.2.3. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ и поставленного оборудования ежемесячно на основании подписанных Актов приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в течение 30 дней после подписания актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
6.2.4 Окончательный расчет по Объекту производится Заказчиком в пределах твердой Договорной цены не позднее 30 календарных дней после пуско-наладочных работ и приемки Объекта Заказчиком, при условии представления Генеральным подрядчиком всей исполнительной документации и первичных учетных документов Заказчику.
6.2.5. В случае письменного обоснованного обращения Генерального подрядчика Заказчик вправе производить авансовое перечисление денежных средств в размере не более 30% от суммы, указанной в пункте ___ настоящего Договора.
6.2.6. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком работ и поставленного оборудования и материалов осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика.
6.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
Статья 7. Производство работ
7.1. Генеральный подрядчик приступает к производству работ в соответствии с Графиком выполнения работ и в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.2. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Генерального подрядчика, то излагает свое мнение в журнале производства работ. Генеральный подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
7.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Генеральный подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Генеральным подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Генерального подрядчика.
7.4. Заказчик назначает своего представителя, который участвует в приемке работ совместно с Генеральным подрядчиком, осуществляет контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и проектной документации. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода проведения работ. Генеральный подрядчик обеспечивает представителей Заказчика помещением для работы.
7.5. Генеральный подрядчик обязуется использовать на строительстве конструктивные и отделочные материалы, оборудование, комплектующие изделия, соответствующие требованиям рабочей документации, строительным нормам и правилам (СНиП).
7.6. Генеральный подрядчик обязан представить Заказчику сертификаты или протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на строительную площадку материалов и комплектующих изделий и данных об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими в РФ.
Статья 8. Изменения объема работ
8.1. Если обстоятельства, указанные в пункте __ настоящего Договора, повлияют на цену Договора, или сроки выполнения работ, то такие изменения могут производиться только посредством подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
8.2. При необходимости переделок в ранее выполненной работе в связи с внесением изменений в проектную документацию (за исключением случая устранения недостатков вследствие некачественного выполнения Генеральным подрядчиком работ), порядок оплаты, объем и характер работ, сроки их выполнения согласовываются Сторонами путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору, но не более стоимости по протоколу твердой договорной цены.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное пли полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений. наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов). на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы, строительству нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
9.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 10. Гарантии
10.1. Генеральный подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций и соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
10.2. Гарантийный срок эксплуатации электрооборудования по настоящему договору составлявляет ____ ( _____________) месяцев с даты ввода Объекта в эксплуатацию.
Указанные в пункте 11.1 настоящего Договора гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения со Стороны третьих лиц.
10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Генеральный подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.
10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, а также для согласования порядка и сроков их устранения, Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
При отказе Генерального подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующее заключение, устанавливающее наличие дефектов/недоделок, а также виновную Сторону, которая впоследствии оплачивает как услуги экспертизы, так и расходы, связанные с устранением выявленных дефектов.
10.5. В целях обеспечения выполнения обязательств Генерального подрядчика по настоящему Договору Заказчик вправе ежемесячно производить удержание денежной суммы в размере 5% от стоимости выполненных работ и стоимости поставленных оборудования и материалов.
10.6. Если в процессе гарантийной эксплуатации Объекта будут обнаружены оборудование и/или материалы, поставленные Генеральным подрядчиком, которые не соответствуют сертификатам, то работы по их устранению и замене будут осуществляться Генеральным подрядчиком за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Статья 11. Ответственность Сторон
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
11.2. В случае нарушения срока ввода Объекта в эксплуатацию Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% от цены настоящего Договора, за исключением случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон и/или не выполнялись обязательства по оплате выполненных Генеральным подрядчиком работ и/или в проектную документацию по согласованию с Заказчиком были внесены изменения, приведшие к изменению базовых показателей проекта, вызвавшие увеличение сроков строительства объекта.
11.3. За невыполнение обязательств по оплате выполненных работ Заказчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере однодневной ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности.
Первым днем просрочки платежа следует считать день после истечения 30 дней с даты согласования Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
11.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
11.5. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом Сторон, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Генерального подрядчика - односторонним актом, Генеральный подрядчик уплачивает Инвестору-застройщику неустойку в размере 6000 руб. за каждый день просрочки.
11.6. В случае поставки оборудования и/или материалов ненадлежащего качества или количества, или в случае нарушения сроков поставки, предусмотренных Графиком поставки оборудования, обязательства Генерального подрядчика по поставке оборудования и/или материалов считаются неисполненными, и Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0.1 % стоимости просроченных к поставке оборудования и/или материалов за каждый день просрочки.
11.7. В случае ненадлежащего (нецелевого) использования денежных средств Генеральным подрядчиком или превышения стоимости выполненных работ, Генеральный подрядчик возмещает эти затраты Заказчику и уплачивает штраф в размере 0,1% от суммы, использованной ненадлежащим (нецелевым) образом. Указанные средства перечисляются Инвестору-застройщику в течение месяца с момента установления нарушения, а в случае нарушения этого срока Генеральный подрядчик уплачивает неустойку в размере 1% за каждый день просрочки.
Статья 12. Разрешение споров между Сторонами
12.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с заключением, исполнением изменением и расторжением настоящего Договора Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые Договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
12.2. В случае недостижения взаимного согласия, споры и разногласия, возникшие в связи с заключением, исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
12.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения.
Статья 13. Срок действия и порядок расторжения Договора
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему или до расторжения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
После подписания настоящего Договора все прежние Договоренности, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора, теряют силу.
13.2. Досрочное расторжение Договора осуществляется в порядке и случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
13.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в следующих случаях:
13.3.1. задержки Генеральным подрядчиком начала строительства более чем на две недели, по причинам, не зависящим от Заказчика;
13.3.2. систематического (более двух раз) нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение сроков окончания строительства, по причинам, не зависящим от Заказчика;
13.3.3. систематического (более двух раз) несоблюдения Генеральным подрядчиком требований к качеству работ;
13.3.4. аннулирования лицензий на строительную деятельность или ее приостановки на срок более 2-х недель, издания других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих прав Генерального подрядчика на производство работ (Генеральный подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении случаев, указанных в настоящем абзаце).
13.4. Генеральный подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае консервации или остановки строительства, по не зависящим от Генерального подрядчика причинам, на срок, превышающий три месяца.
13.5. При расторжении Договора по любым основаниям:
- Заказчик принять работы, фактически выполненные Генеральным подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Договора и оформить их надлежащим образом;
Заказчик обязан в течение 60 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные Генеральным подрядчиком работы.
13.6. При расторжении Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктами 14.3 и 14.4 настоящего Договора, Сторона – инициатор расторжения, обязана письменно уведомить другую Сторону Договора о его расторжении за месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.
13.7. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования Сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.
13.8. Отношения по Договору прекращаются по завершению гарантийного срока для построенного Объекта.
Статья 14. Особые условия
14.1. Любая Договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
14.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.
14.3. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и цена Договора в этом случае Сторонами уточняются в дополнительном соглашении.
14.4. Любые уведомления (сообщения) по настоящему Договору оформляются в письменном виде Стороной настоящего Договора и направляются нарочным по адресам, указанным в статье 16 настоящего Договора, либо направляются по почте или ценным письмом с описью вложения. Письменные документы, направленные с применением почтовой связи, считаются полученными в момент их фактического получения адресатами.
14.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта, за исключением случаев, подпадающих под действие статьи 9 настоящего Договора, возмещается виновной Стороной.
14.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.
Статья 15. Адреса и банковские реквизиты Сторон
15.1. Заказчик:
15.2. Генеральный подрядчик:
|
|
Приложение: 1. Смета, на __ л.
2. График выполнения работ, на __ л.
3. Техническое задание, на __ л.
4. Методика оценки стоимости строительства в ОАО «ОЭК», на __л.
Раздел VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Техническое задание на выполнение работ по проектированию, проведению строительно-монтажных работ, поставке оборудования, материалов, проведению пуско-наладочных работ по трансформаторным подстанциям типа БКТПу-РС (ТП-16412, ТП-21557,
ТП-22651, ТП-22707)
Требования по разработке проектной документации.
1.1. Разработать проектную документацию на реконструкцию трансформаторной подстанции типа БКТПу-РС с применением типовой схемы 2БКТП-630 без увеличения мощности трансформаторов с частичной заменой электрооборудования в целях избавления от «опасной» схемы.
1.2. В составе проекта должны быть в обязательном проекте следующие разделы:
- Электротехническая часть.
- Архитектурно-строительная часть.
- Сводный сметный расчет.
1.3. В электротехнической части проектной документации предусмотреть:
1.3.1. Демонтаж существующего электрооборудования: сборок 10 кВ типа СБ-5 (4) и шкафа ШВНМ.
1.3.2. Монтаж нового электрооборудования – КРУ 10 кВ типа RM-6 (IIDI):
- с моторными приводами на всех функциях, кроме функции D;
- с электромагнитными индикаторами короткого замыкания в линейной ячейке;
- с максимальной токовой защитой трансформатора на реле VIP 300LL с датчиками тока CRa;
- с подключением RM-6 к сети 10кВ однофазным кабелем АПвПуг-10 сечением 3х(1х120/35) или 3х(1х240/50)кв.мм, с монтажом переходных соединительных муфт за отмосткой ТП (определяется проектом);
- с подключением к RM-6 трансформатора однофазным кабелем АПвВнг-10 сечением 3х(1х95/25)кв.мм;
- с секционной перемычкой между RM-6 однофазным кабелем АПвВнг-10 сечением 3х(1х120/35) кв.мм;
- с обогревом приводов RM-6 на всех функциях, а также с установкой обогревающих элементов, управляемых автоматически терморегулятором ITR-3 c датчиком-реле. Питание ITR-3 осуществляется от ШПСН-В.
1.3.3. При реконструкции сети освещения выполнить замену ящиков питания собственных нужд на ШПСН-В, а также замену перегоревших ламп при необходимости.
1.3.4. При реконструкции устройства заземления выполнить обследование состояния заземляющего устройства (стальных элементов, находящихся в земле на предмет коррозии, уточнения сечения проводников заземления и сопротивления заземляющего устройства). Требуемое Rз=0,5Ом. При необходимости произвести замену заземляющего устройства и установку глубинных электродов. Размер и расположение заземлителя уточнить по месту с учетом расположения существующих подземных коммуникаций.
1.4. При проектировании устройства телемеханики предусмотреть установку комплекса телемеханики на устройстве типа К3С RTY.
1.5. В альбоме архитектурно-строительной части предусмотреть реконструкцию строительной части ТП под установку нового оборудования:
1.5.1. Устройство проемов в полу ТП под установку RM-6.
1.5.2. Устройство проема в стене для прокладки асбоцементной трубы диаметром 150мм для секционной перемычки между ячейками RM-6 при необходимости.
1.5.3. Замена асбоцементных труб (или дополнительная прокладка) для высоковольтных кабелей диаметром 150мм при необходимости.
1.5.4. Замена труб для заземления при необходимости.
1.5.5. После прокладки труб заполнение всех проемов между трубами и восстановление гидроизоляции стен.
1.5.6. Косметический ремонт ТП (внутренний и наружный) с окраской стен, перегородок, пола, дверей с восстановлением диспетчерских наименований при необходимости.
1.5.7. Ремонт отмостки вокруг ТП.
1.5.8. Окраску кабельных линий в приямках ТП огнезащитным составом.
1.6. Проектную документацию необходимо согласовать в установленном порядке с заводом-изготовителем бетонных блоков ООО «ЭЗОИС», с МКС – филиалом ОАО «МОЭСК» и ОАО «ОЭК».
2. Требования к работам по выполнению реконструкции.
2.1. Работы по реконструкции должны быть выполнены в соответствии с проектом реконструкции подстанции, согласованным в установленном порядке и в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, а именно:
- Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТРМ-016-2001 РД 153-34.0-03;
- Правилами устройства электроустановок;
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации 2003г.;
- Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД153-34.0-03.30100 150-00;
- СНиП;
- Инструкциями МКС – филиала ОАО «МОЭСК» и т.д.
2.2. Отступление от проекта без согласования с автором проекта и эксплуатирующей организацией не допускается.
2.3. Сроки проведения реконструктивных работ должны быть указаны в проекте производства работ, разработанном строительно-монтажной организацией и согласованной с эксплуатирующей организацией.
2.4. Подрядчик обязан выполнить требования по охране труда и технике безопасности, изложенные в действующих нормативных документах.
2.5. Строительно-монтажная организация до начала проведения работ должна предоставить лицензию на право проведения работ и документы (накладные, требования и т.д.) в эксплуатирующую организацию для проверки обеспеченности СМО всем необходимым оборудованием для проведения работ.
3. Контроль и приемка выполненных работ по реконструкции.
3.1. Руководители работ, участвующие в реконструкции, совместно с представителями МКС – филиал ОАО «МОЭСК» и ОАО «ОЭК»:
- осуществляют входной контроль качества применяемых материалов;
- проводят оперативный контроль качества выполняемых работ;
- контролируют ход выполнения работ;
- производят приемку и опробование работы оборудования после окончания наладки;
- проверяют соблюдение технологической дисциплины.
3.2. Гарантийный срок эксплуатации электрооборудования реконструируемой ТП должен быть не менее 36 месяцев с момента приемки выполненных работ (на оборудование и монтажные работы).
|
