Если в пункте 8.15 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на счет, реквизиты которого, указаны в пункте 8.16 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате. В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе должны быть зачислены на счет заказчика, реквизиты которого указаны в пункте 8.16 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», до момента окончания срока рассмотрения заявок на участие в конкурсе, указанного в разделе III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», в противном случае денежные средства в обеспечение заявки на участие в конкурсе считаются невнесенными. В случае если в пункте 8.16 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе путем перечисления денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участником размещения заказа в следующих случаях: 4.5.6.1.принятия заказчиком, решения об отказе от проведения открытого конкурса;
4.5.6.2. поступления заказчику, уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений подраздела 4.3. Конкурсной документации;
4.5.6.3.участнику(ам) размещения заказа, которому(ым) отказано в допуске к участию в конкурсе, после подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
4.5.6.4. участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;
4.5.6.5.участникам размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и возвращены, после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
4.5.6.6.участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер после заключения договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса;
4.5.6.7.победителю конкурса (участнику конкурса, с которым заключается договор) после заключения с ним договора;
в случае признания конкурса несостоявшимся участникам размещения заказа за исключением участника размещения заказа, признанного участником конкурса, которому указанные денежные средства возвращаются после заключения с ним договора.
4.5.7.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора.
ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ, рассмотрение заявок НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ПОРЯДОК ИХ оценкИ и сопоставлениЯ
5.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются центральным закупочным органом в день, указанный в извещении о проведении конкурса и пункте 8.11 раздела III «Информационная карта конкурса».
5.2. Центральный закупочный орган рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации.
5.3. На основании результатов рассмотрения заявок центральный закупочный орган принимает решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.
5.4. В случае подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота, все заявки такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
5.5. Заявки на участие в конкурсе участников конкурса оцениваются исходя из критериев, установленных в пункте 8.12 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».
5.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются ЦЗО в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с содержанием и значимостью критериев, установленных в пункте 8.12 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».
5.7. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляются в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с установленными критериями.
5.8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются непосредственно ЦЗО.
5.9. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется с использованием рейтингового метода:
5.9.1. Присвоение рейтинговых мест осуществляется по каждому критерию отдельно по мере убывания выгодности предложений.
5.9.2. Первое рейтинговое место присваивается лучшему показателю по критерию, последнее - худшему. Максимальное количество рейтинговых мест равно количеству оцениваемых заявок на участие в конкурсе (лоте). В случае равенства показателей по критерию заявкам на участие в конкурсе (лоте) присваиваются одинаковые рейтинговые места, при этом количество рейтинговых мест соответственно уменьшается.
5.10. Итоговое рейтинговое значение участника конкурса рассчитывается после суммирования рейтинговых мест, набранных таким участником по каждому из критериев с учетом их значимости, по следующей формуле:
Q = A x B + C x D,
где:
C x D = C x D + C x D + ... + C x D ,
1 1 2 2 n n
при этом:
A + C + C + ... + C = 1,
1 2 n
где:
Q - итоговое рейтинговое значение участника конкурса;
A - значимость ценового критерия;
B - рейтинговое место участника конкурса по ценовому критерию;
C , ..., C - значимость каждого неценового критерия,
1 n
установленного конкурсной документацией, при этом значимость критериев функциональные или качественные характеристики услуг и (или) квалификация участника конкурса должна быть <= 0,2.
В случае проведения конкурса на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, на выполнение аварийно-спасательных работ, на оказание медицинских услуг, услуг по обслуживанию официального сайта и обеспечению функционирования такого сайта, услуг специализированной организации для осуществления функций по размещению государственного заказа в соответствии с вышеперечисленными условиями их значимость устанавливается <= 0,45;
D , ..., D - рейтинговое место участника конкурса по неценовым критериям
1 n
n - количество неценовых критериев.
5.11. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе ЦЗО каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере увеличения итогового рейтингового значения присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, набравшей по результатам оценки минимальное итоговое рейтинговое значение. Такая заявка считается содержащей лучшие условия исполнения договора. Оценка и присвоение порядковых номеров осуществляются по каждому лоту отдельно.
5.12. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора и такие заявки получили одинаковые итоговые рейтинговые значения, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
5.13. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе ЦЗО определяет победителя конкурса по каждому лоту отдельно. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с пунктом 5.11, исходя из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, их содержания и значимости, указанных в пункте 8.12 раздела III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА".
5.14. Результаты вскрытия конвертов, рассмотрения заявок на участие в конкурсе, а также их оценки и сопоставления вносятся в протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами центрального закупочного органа.
5.15. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, направляются уведомления о принятых ЦЗО решениях после подписания указанного протокола».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Срок заключения договора
6.1.1. С победителем конкурса в отношении каждого лота будет заключен договор в срок, установленный в пункте 8.13 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».
6.1.2. В случае, если в течение срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка и эта заявка была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, или если только один участник размещения заказа был допущен к участию в конкурсе, то заказчик принимает одно из следующих решений:
- о заключении договора с таким участником (в этом случае участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения договора) или
- о проведении повторного открытого конкурса или
- о направлении запросов исполнителям, занимающим лидирующее положение на рынке необходимых услуг.
6.2. Порядок заключения договора
6.2.1. Заказчик после подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса подписанный Заказчиком проект договора, который составляется путем включения условий договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
6.2.2. Победитель конкурса обязан подписать и заверить печатью проект договора и вернуть его заказчику в срок, установленный в пункте 8.13 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».
6.2.3. Победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора в случае, если он в срок, установленный в пункте 8.13 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», не представил заказчику подписанный договор.
6.2.4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, то заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
6.2.5. Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса по основаниям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
6.2.6. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском с требованиием о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
6.2.7. В случае, если заказчик отказался от заключения договора с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.
Права и обязанности победителя конкурса
Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.
Участник конкурса, которому заказчик направил проект договора, не вправе отказаться от заключения договора.
Права и обязанности заказчика
После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения договора, заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса в случае установления факта несоответствия его требованиям, предусмотренным в пункте 1.6.3 настоящей конкурсной документации.
УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА
7.1. После подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заказчик размещает сведения о результатах конкурса на официальном сайте в течение 10 дней после заключения договора.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением настоящего конкурса, в том числе касающиеся исполнения заказчиком и участниками размещения заказа своих обязательств в связи с проведением конкурса и участием в нем, должны решаться путем переговоров и в претензионном порядке.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением настоящего конкурса, в том числе касающиеся исполнения заказчиком и участниками размещения заказа своих обязательств, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
№
п/п
|
Ссылка на разделы, подразделы, пункты и подпункты Раздела «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА»
|
Наименование
|
Информация
| 8.1 |
1.2
|
Наименование заказчика, контактная информация
|
Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания»
Место нахождения: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Кривоколенный пер, д. 10, стр.4
Номер контактного телефона: (495) 657-91-01
Факс: (495) 623-04-18
Адрес электронной почты: smirnov@uneco.ru; kudryavtseva@uneco.ru
Контактные лица: Смирнов Евгений Николаевич, Кудрявцева Яна Владимировна
| 8.2 |
1.4
|
Наименование конкурса, вид и предмет конкурса (лота)
|
Открытый конкурс на право заключения договора подряда на выполнение работ по проектированию, проведению строительно-монтажных работ, поставке оборудования, материалов, проведению пуско-наладочных работ по трансформаторным подстанциям типа БКТПу-РС (ТП-16412, ТП-21557, ТП-22651, ТП-22707)
| 8.3 |
2.1.2
|
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации
|
Конкурсная документация предоставляется по адресу:
123308, г. Москва, Кривоколенный пер, 10 стр.4
Телефон: (495) 657-91-01
Срок предоставления: с 12 ноября 2009 г. по 14 декабря 2009 г.
Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсную документацию на бумажном носителе участник размещения заказа может получить у заказчика при предъявлении доверенности на получение конкурсной документации.
| 8.4 |
2.1.3
|
Официальный сайт
|
Официальный сайт: www.uneco.ru
| 8.5 |
2.2
|
Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений поло-жений конкурсной документации
|
Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации 12 ноября 2009 г.
Дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации 14 декабря 2009 г.
| 8.6 |
1.4
|
Предмет договора
|
Предмет договора: выполнение работ по проектированию, проведению строительно-монтажных работ, поставке оборудования, материалов, проведению пуско-наладочных работ по трансформаторным подстанциям типа БКТПу-РС (ТП-16412, ТП-21557, ТП-22651, ТП-22707)
Условия выполнения работ: определены в разделе V «ПРОЕКТ ДОГОВРА» и в разделе VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
Срок выполнения работ: с января 2010г. по 30 сентября 2010г. (до начала осенне-зимнего периода 2010-2011г.).
Срок предоставления гарантии качества на эксплуатацию электрооборудования не менее 36 месяцев с момента приемки выполненных работ.
| 8.7 |
1.5
|
Начальная (максимальная) цена договора (лота)
Форма, сроки и порядок оплаты услуг (по лотам)
|
Начальная (максимальная) цена договора:
100% стоимости выполнения работ по проектированию, проведению строительно-монтажных работ, поставке оборудования, материалов, проведению пуско-наладочных работ.
Превышение начальной (максимальной) цены договора не допускается.
Оплата услуг: Форма, сроки и порядок оплаты работ определяются в соответствии с условиями раздела III «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
|
8.8
|
1.6
|
Требования к участникам размещения заказа, установленные заказчиком (по лотам)
|
1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом торгов, а именно:
- наличие действующих лицензий на оказание услуг, выполнение работ соответствующих предмету конкурса и объему работ, предусмотренных технической частью конкурсной документации, с учетом специальных методов выполняемых работ.
2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
6. Участник конкурса должен иметь опыт выполнения аналогичных договоров (должен иметь за последние 3 (три) года не менее 1 одного завершенного договора аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ).
| 8.9 |
4.1.1
|
Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе
|
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:
101000, г. Москва, Кривоколенный пер.10 стр.4
День окончания подачи заявок на участие в конкурсе:
14 декабря 2009 г. в 17:00 по московскому времени.
|
8.10
|
3.1.1-3.1.11
|
Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе (лоте)
|
Заявка на участие в конкурсе, подготовленная в соответствии с требованиями раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» и в соответствии с формами документов, установленными разделом IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».
Документы, обязательно входящие в состав заявки на участие в конкурсе:
1) Анкета участника размещения заказа (Форма 3 раздела IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);
2) Предложение о цене договора (Форма 4 раздела IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);
3) Предложение о качестве выполняемых работ (Форма 5 раздела IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);
4) Предложение о сроках (периодах) выполнения работ (Форма 6 раздела IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА)
5) Предложение о сроке предоставления гарантии качества работ (Форма 7 раздела IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА)
6) Справка о выполнении аналогичных по характеру и объему с предметом конкурса работ (Форма 8 раздела IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);
7) Справка о материально-технических ресурсах (Форма 9 раздела IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»);
8) Справка о кадровых ресурсах (Форма 10 раздела IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА»).
9) Справка о наличии не менее 1 одного завершенного договора по структуре и составу аналогичного предмету договора, заключаемого по результатам конкурса (Форма 13 раздела IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») с приложенными фотографиями.
10) Копии документов, подтверждающих соответствие работ, услуг (лицензии на виды работ, заверенные нотариально), товаров (сертификаты, заверенные участником конкурса) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;
11) Оригинал или нотариально заверенная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц), полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте www.uneco.ru извещения о проведении открытого конкурса.
12) Копии учредительных документов (устав, положение, учредительный договор), в действующей редакции, заверенные участником конкурса или нотариально.
13) Копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей и т.д.), подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (на подписание заявки, на заключение договора по результатам размещения заказа), заверенные участником конкурса. Доверенность (Форма 11 раздела IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») на лицо, подписывающее заявку на участие в конкурсе, предоставляется в виде оригинала или нотариально заверенной копии, а также должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность, заверенные участником конкурса.
14) Оригинал или нотариально заверенная копия справки из налоговой инспекции об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонд, полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте www.uneco.ru извещения о проведении открытого конкурса. В случае объективной невозможности своевременного предоставления участником справки об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, участник предоставляет письмо с указанием причин и с обязательством предоставления такой справки Заказчику до момента заключения договора.
15) Копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за 2008 год и последний отчетный период, с отметкой налоговой инспекции и заверенные участником конкурса.
16) Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение с отметкой банка об оплате, выписка из банка, подтверждающая перевод денежных средств в случае оплаты при помощи системы «Банк-клиент»).
17) Решение (одобрение) о крупной сделке, сделке с заинтересованностью (если для участника конкурса, договор, который с ним может быть заключен по результатам конкурса, является крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью) или справка о том, что такая сделка не является для участника конкурса крупной или сделкой с заинтересованностью.
18) Справка об участии в судебных разбирательствах (Форма 12 раздела IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»).
19) Электронная копия заявки на участие в конкурсе на компакт-диске (CD-R) .
Непредставление необходимых документов является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в конкурсе.
| 8.11 |
5.1
|
Дата, время и место вскрытия конвертов, рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов конкурса
|
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10:00 часов по московскому времени «17» декабря 2009 года по адресу: г. Москва, Кривоколенный пер, д. 10, стр.4
| 8.12 |
5.5 и 5.6
|
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе (лоте), их содержание и значимость
|
1. Цена договора (Процент снижения стоимости работ по проектированию, проведению строительно-монтажных работ, поставке оборудования, материалов, проведению пуско-наладочных работ):
а) Процент снижения стоимости работ по проектированию – 0,05;
б) Процент снижения стоимости работ по проведению строительно-монтажных работ, поставке оборудования, материалов, проведению пуско-наладочных работ – 0,35.
Содержание определяется исходя из сравнения стоимости предложений участников конкурса, указанной в заявках на участие в конкурсе с учетом снижения начальной цены договора, предложенной участниками.
Начальная (максимальная) цена договора - 100% стоимости выполнения работ по проектированию, проведению строительно-монтажных работ, поставке оборудования, материалов, проведению пуско-наладочных работ объекта.
Качество работ (по проектированию, проведению строительно-монтажных работ, поставке оборудования, материалов, проведению пуско-наладочных работ объекта) – 0,2
Содержание определяется исходя из сравнения качественных составляющих выполнения работ, предлагаемых участниками размещения заказа, соответствующих требованиям технического задания:
а) Предложения качества выполняемых работ;
б) Справки о материально-технических ресурсах;
Квалификация участника - 0,2
Содержание: определяется исходя из сравнения квалификационных составляющих оказания услуг, предлагаемых участниками размещения заказа, соответствующих требованиям технического задания:
а) Справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ;
б) Справки о кадровых ресурсах.
4. Сроки выполнения работ – 0,1
Содержание определяется исходя из сравнения общего срока выполнения всех работ по договору.
Срок выполнения работ – с января 2010 года по 30 сентября 2010г (до начала осенне-зимнего периода 2010-2011г.)
Срок предоставления гарантии качества на эксплуатацию электрооборудования - 0,1
Содержание определяется исходя из сравнения сроков гарантии на эксплуатацию электрооборудования и должен быть не менее 36 месяцев с момента приемки выполненных работ.
| 8.13 |
8.2.2, 6.1.1
|
Срок подписания проекта договора победителем конкурса
|
Проект договора должен быть подписан победителем конкурса в течение 14 дней с момента подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
| 8.14 |
|
Место, время и контактные данные для получения дополнительной информации о конкурсе
|
Дополнительную информацию можно получить по адресу: 101000, г. Москва, Кривоколенный пер.,10 стр.4. в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени.
Контактные лица: Смирнов Евгений Николаевич, Кудрявцева Яна Владимировна
номер телефона: (495) 657-91-01
адрес электронной почты: smirnov@uneco.ru; kudryavtseva@uneco.ru
| 8.15. |
4.5.1-4.5.7
|
Обеспечение заявок на участие в конкурсе
|
Требуется
| 8.16. |
4.5.1-4.5.7
|
Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки
|
Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе предусмотрена в следующем размере:
200 000,00 (Двести тысяч) рублей (НДС не облагается).
Срок внесения обеспечения заявок: до даты подачи заявки на участие в конкурсе.
Порядок внесения: Денежные средства вносятся участником размещения заказа на расчетный счет заказчика:
Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания», юр.адрес: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А, ИНН 7720522853, КПП 997450001, р/с 40702810700170001248 в ОАО «Банк Москвы», к/с 30101810500000000219, БИК 044525219, ОКПО 76561356.
Назначение платежа: «Обеспечение участия в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение работ по проектированию, проведению строительно-монтажных работ, поставке оборудования, материалов, проведению пуско-наладочных работ по трансформаторным подстанциям типа БКТПу-РС (ТП-16412, ТП-21557, ТП-22651, ТП-22707)».
Реестровый номер торгов «________________ » НДС не облагается.
Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.
В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.
Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.
В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате, участнику размещения заказа, отказывается в допуске к участию в конкурсе.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет заказчика.
|
8.17
|
|
Обеспечение исполнения Договора
|
Не требуется.
|
8.18
|
|
Изменение объема работ. Процент изменения объема работ
|
Допускается.
Заказчик по согласованию с подрядчиком, в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на двадцать процентов предусмотренные договором объем работ, при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором. При выполнении дополнительного объема таких работ, заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на двадцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.
| |
