6.3. Права и обязанности победителя конкурса
6.3.1. По результатам конкурса заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке участником конкурса, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью конкурсной документации, с учетом положений пункта 6.3.2 настоящего Раздела.
6.3.2. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 6.1.3 настоящего Раздела, не представил заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 6.1.1. настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения договора в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.
6.3.3 Участник конкурса, которому Заказчик в соответствии с пунктами 6.1.8 и 6.1.9 настоящего Раздела направил проект договора, не вправе отказаться от заключения договора.
6.4. Права и обязанности Заказчика
6.4.1. После определения победителя конкурса (участника конкурса, с которым должен быть заключен договор по результатам конкурса) в течение срока, предусмотренного для заключения договора, Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем конкурса (участником конкурса, с которым должен быть заключен договор по результатам конкурса), в случае установления факта:
- проведения ликвидации победителя конкурса (участника конкурса, с которым должен быть заключен договор по результатам конкурса) – юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности победителя конкурса (участника конкурса, с которым должен быть заключен договор по результатам конкурса) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- предоставления победителем конкурса (участником конкурса, с которым должен быть заключен договор по результатам конкурса) заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Раздела;
- нахождения имущества победителя конкурса (участника конкурса, с которым должен быть заключен договор по результатам конкурса) под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличия у победителя конкурса (участника конкурса, с которым должен быть заключен договор по результатам конкурса) задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник процедуры закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4.2. В случае признания участника процедуры закупки победителем конкурса и установления фактов его несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6.5 – 1.6.6 настоящего Раздела и в пункте 8. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА, договор с таким участником конкурса не заключается.
В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса (участником конкурса, с которым должен быть заключен договор по результатам конкурса) либо при уклонении победителя конкурса (участника конкурса, с которым должен быть заключен договор по результатам конкурса) от заключении договора, Заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления указанных фактов, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор (уклонившемся от заключения договора), сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте в течение одного рабочего дня, следующего после подписания указанного протокола.
Допускается отказ от заключения договора по соглашению сторон, его заключающих.
6.4.3. В случае если это предусмотрено в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА и проекте договора, Заказчик вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный договором объем товаров, работ (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ (услуг), не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором. Данное положение должно быть прописано в договоре.
Заказчик вправе по согласованию с Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы изменить не более чем на 30 процентов предусмотренный договором объем товаров, работ (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ (услуг), не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором.
В случае если это предусмотрено в проекте договора, допускается передача подрядчиком прав и обязанностей по договору третьим лицам по согласованию с Заказчиком.
6.4.4. При осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов начальная (максимальная) цена договора определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения договора.
6.4.5. Расторжение договора допускается в одностороннем порядке в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору согласно Гражданскому кодексу РФ, а также по иным основаниям, предусмотренным проектом договора, содержащимся в конкурсной документации.
6.4.6. В случае если договор с победителем процедуры закупки, с которым был заключен договор, расторгается, то Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке, которому присвоен второй номер. Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому договору, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по договору, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.
6.4.7. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком договоре.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
7.1. Действия (бездействия) Заказчика, комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия нарушают права и законные интересы участника процедуры закупки.
РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующая информация и данные для конкретного конкурса на заключение договоров на выполнение работ уточняют, разъясняют и дополняют положения Раздела I.2. «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА».
№ пункта
|
Ссылка на пункты Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса»
|
Наименование
|
Информация
|
1.
|
Пункт 1.2.1.
|
Наименование
заказчика, контактная информация
|
Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» (ГУП «Москоллектор»).
Место нахождения: 129090, Москва,
1-й Коптельский пер., 14-16, стр. 4.
Почтовый адрес: 129090, Москва, 1-й Коптельский пер., д. 14-16, стр. 4.
Контактные лица:
1. Дондарова Александра Николаевна
Номер контактного телефона: (499) 795-62-15.
Адрес электронной почты: Dondarova@Moscollector.ru.
2. Душанин Олег Сергеевич
Номер контактного телефона: (499) 795-62-40.
Адрес электронной почты:
Dushanin-OS@Moscollector.ru
Факс: (495)608-02-70.
|
2.
|
Пункт 1.3.1
|
Наименование, вид и предмет конкурса
|
Открытый конкурс на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту объектов Предприятия
Конкурс проводится в составе 3 лотов.
|
3.
|
Пункт 1.3.2., 1.3.3.
|
Предмет договора
Место и сроки (периоды) выполнения работ
Краткая характеристика и объем выполняемых работ
|
Лот № 1
Капитальный ремонт ДП "Новые Черемушки"
Место выполнения работ: ДП "Новые Черемушки".
Сроки выполнения работ: Начало работ 1 июля 2014 года. Максимальный срок выполнения работ 123 календарных дня.
Срок предоставления гарантии качества работ:
не менее 60 месяцев с даты подписания Комиссией акта по приемке объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.
Объемы выполняемых работ: указаны в дефектной ведомости, смете, техническом задании. (см. Часть II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА, Часть III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ конкурсной документации).
Условия выполнения работ: в соответствии с проектом договора и технической частью конкурсной документации.
|
|
|
Предмет договора
Место и сроки
(периоды) выполнения работ
Краткая характеристика и объем выполняемых работ
Предмет договора
Место и сроки (периоды) выполнения работ
Краткая характеристика и объем выполняемых работ
|
Лот № 2
Капитальный ремонт ДП "Беляево"
ГУП "Москоллектор" по адресу: г. Москва,
ул. Бутлерова, д. 5Б.
Место выполнения работ: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 5Б.
Сроки выполнения работ: Начало работ 30 июня 2014 года. Максимальный срок выполнения работ 124 календарных дня.
Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 60 месяцев с даты подписания комиссией акта по приемке объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.
Объемы выполняемых работ: указаны в дефектной ведомости, техническом задании и смете (см. Часть III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ конкурсной документации).
Условия выполнения работ: В соответствии с проектом договора и технической частью конкурсной документации.
Лот № 3
Капитальный ремонт диспетчерского пункта "7 микрорайон" г.Зеленоград, Озерная аллея, д.2А.
Место выполнения работ: г.Зеленоград, Озерная аллея, д.2А.
Сроки выполнения работ: Начало работ 30 июня 2014г. Срок выполнения работ 124 календарных дня.
Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 60 месяцев с даты подписания комиссией акта по приемке объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.
Объемы выполняемых работ: указаны в дефектной ведомости, техническом задании и смете (см. Часть III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ конкурсной документации).
Условия выполнения работ: В соответствии с проектом договора и технической частью конкурсной документации.
|
4.
|
Пункт 1.3.2.
|
Изображение товара, на поставку которого проводится процедура закупки
|
Не приводится.
|
5.
|
Пункт 1.4.1.
|
Начальная (максимальная) цена
договора
|
Лот № 1 3 575 164,48 руб., в том числе НДС 18%;
Лот № 2 3 620 548, 69 руб., в том числе НДС 18%;
Лот № 3 569 682,70 руб., в том числе НДС 18%.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель по договору должен будет оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.
Источник финансирования: средства Заказчика (ГУП «Москоллектор»).
|
5.1.
|
Пункт 1.4.2.
|
Начальная (максимальная) цена единицы запасных частей к технике, оборудованию, цена единицы услуги (работы)
|
Не установлена.
|
5.2.
|
Пункт 1.4.3.
|
Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, объема услуг (работ)
|
Не установлена.
|
6.
|
Пункт 1.5.2.
|
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
|
В соответствии с условиями проекта договора.
|
7.
|
Пункт 1.6.1.
1.6.2.
|
Участники процедуры закупки
|
Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
|
8.
|
Пункт 1.6.5.
|
Требования к участникам конкурса
|
Обязательные требования:
1. Соответствие участников процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов, а именно:
Наличие выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом № 624 от 30.12.2009 года:
Для лота № 1:
Отсутствуют
Для лота №2:
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов), а именно:
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.
6.2. Арматурные работы.
Для лота №3:
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.
2. Непроведение в отношении участника
процедуры закупки – юридического лица ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.
4. Отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
5. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков (который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и/или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Дополнительные требования (в том числе квалификационные):
Для лота № 1-3:
1. Наличие у участника действующей системы менеджмента контроля качества в соответствии с ИСО 9001 или ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ ИСО 9001 или аналог. Область сертификации: капитальный ремонт.
2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ по капитальному ремонту на производственных объектах за последние 3 года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, в объеме не менее 50 % от начальной (максимальной) цены договора.
|
9.
|
Пункт 1.7.1.
|
Привлечение cоисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков).
Условия их привлечения.
|
Для лота № 1 – не допускается.
Для лота № 2 – не допускается.
Для лота № 3 – не допускается.
|
10.
|
Пункт
2.1.2.
|
Порядок предоставления конкурсной документации
|
Конкурсная документация предоставляется в печатном виде ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-45, до даты окончания срока подачи заявок по адресу: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 14-16 стр.4,каб. 505, ГУП « Москоллектор». Сроки предоставления с «20» мая 2014 г. по «05» июня 2014 г.
Конкурсная документация выдается в течение 2-х рабочих дней со дня получения запроса на предоставление конкурсной документации.
Запрос на получение конкурсной документации должен содержать название конкурса, номер торгов, наименование организации (фамилию, имя, отчество физического лица), участника процедуры закупки и контактные данные.
|
11.
|
Пункт 2.1.3.
|
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация
|
www.zakupki.gov.ru (дополнительно на сайте Заказчика www.moscollector.ru) и в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы ((ИС-223) http://223.tender.mos.ru/
|
12.
|
Пункт 2.2.3.
|
Дата начала и окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений
положений конкурсной документации
|
Дата начала: «20» мая 2014 г.
Дата окончания: «03» июня 2014 г.
|
13.
|
Пункт 4.1.1.
|
Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе
|
Дата начала подачи заявок: «20» мая 2014 г.
Дата окончания подачи заявок: «09» июня 2014 г. в 10.00 часов по московскому времени.
Прием заявок осуществляется по адресу:
129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 14-16, стр. 4, ГУП «Москоллектор», каб. № 505.
В рабочие дни с 08.00 до 17.00 (в пятницу и предпраздничный день с 08.00 до 15.45) московского времени, до даты окончания срока подачи заявок (исключая день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе).
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки подаются представителями участников, действующими на основании доверенности, на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, указанному в п. 20 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА.
|
14.
|
Пункт
3.1, 3.2.
|
Требования
к оформлению заявок на участие в конкурсе
|
Заявка на участие в конкурсе оформляется по ФОРМЕ 2 «Заявка на участие в конкурсе» с учетом требований, установленных пунктом 3.1. и 3.2. Раздела 1.2. конкурсной документации.
|
15.
|
Пункт
3.1.11.
|
Количество копий заявки на участие в конкурсе
|
Участником процедуры закупки должна быть представлена копия заявки на участие в открытом конкурсе на бумажном и электронном носителях.
Оригинал, копия заявки на участие в конкурсе, включая все приложения и документы к ним, должны быть идентичны. В случае расхождений между ОРИГИНАЛОМ и КОПИЕЙ Комиссия будет руководствоваться данными, представленными в ОРИГИНАЛЕ.
|
16.
|
Пункт
3.4.
|
Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
|
1. Опись представленных документов.
2. Заявка на участие в конкурсе в соответствии с Формой 2 Раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки», подписанная уполномоченным лицом участника процедуры закупки. В случае подачи заявки представителем участника процедуры закупки предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
3. Сведения и документы об участнике процедуры закупки:
- полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;
-копии учредительных документов (для юридических лиц), копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности.
В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
4. Копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);
- копия действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ (для лотов 2,3) (в соответствии с пунктом 8. части III «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА»);
- копия сертификата системы менеджмента контроля качества в соответствии с ИСО 9001 или ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ ИСО 9001 или аналог. Область сертификации: капитальный ремонт (для лотов 1-3);
- Копии договоров и подписанных сторонами договоров, актов по выполнению аналогичных работ по капитальному ремонту в объеме не менее 50% (для лотов 1-3) от начальной (максимальной) цены договора, установленной в настоящей конкурсной документации.
- копии документов бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) на последнюю перед подачей заявки отчетную дату с отметкой налоговой инспекции;
- декларация участника процедуры закупки, содержащая сведения о том, что он не является лицом, которое находится в процессе ликвидации, в отношении которого возбуждено конкурсное производство по делу о несостоятельности (банкротстве); лицом, на имущество которого наложен арест и (или) чья экономическая деятельность приостановлена;
- справка (акт) (оригинал или нотариально заверенная копия) об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок на участие в конкурсе.
5. Предложение о цене договора, оформляемое в соответствии с Формой 3 Раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки». (В случае, если участником процедуры закупки внесено предложение о снижении цены договора более чем на 15% от начальной (максимальной) цены договора, установленной в конкурсной документации, участник процедуры закупки обязан предоставить обоснование снижения цены договора в виде технико-экономического расчета или сметного расчета, составленного в соответствии с методикой расчета смет в нормативной базе ТСН-2001. При признании Комиссией представленного обоснования недостаточным или в случае непредставления участником такого обоснования, уменьшение цены договора от начальной (максимальной) цены договора, предложенное участником закупки, признается Комиссией равным 15% (для оценки по критерию).
6. Техническое предложение о качестве работ, оформляемое в соответствии с Формой 4 Раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки» с приложением подтверждающих документов.
7. Предложение о квалификации, оформляемое в соответствии с Формой 5 Раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки» с приложением подтверждающих документов.
При отсутствии подтверждающих документов к Формам №№ 4,5 Раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки» указанные сведения не будут учтены при оценке заявки на участие в открытом конкурсе (для оценки по критерию).
8. Предложение о сроке выполнения работ, оформляемое в соответствии Формой 6 Раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки» с приложением. (В случае, если участником процедуры закупки внесено предложение об уменьшении срока выполнения работ более чем на 15% от максимального срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации, участник процедуры закупки обязан предоставить обоснование снижения сроков, без ссылок на зависимость от действий (бездействия) третьих лиц и учитывающее Правила допуска на объект. При признании Комиссией обоснования недостаточным или в случае непредставления участником такого обоснования, уменьшение сроков выполнения работ от максимального срока выполнения работ, предложенное участником процедуры закупки считается равным 15% (для оценки по критерию).
9. Предложение о сроке предоставления гарантии качества работ, оформляемое в соответствии Формой 7 Раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки».
10. Анкета участника процедуры закупки в соответствии с Формой 8 Раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки».
11. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе и обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. (В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника конкурса невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, и внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо).
12. Другие документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупки, в том числе дополнительно представленные по усмотрению участника документы, положительно характеризующие его деятельность.
| |
