Приложение № 2
ДОГОВОР № ___
г. Москва «____» __________ 2012 г.
КП «Технопарк «СТРОГИНО», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Теплова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, в соответствии с решением Конкурсной комиссии от ________ 20__ г. (протокол № _______________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить подрядные работы по капитальному ремонту крылец зданий КП «Технопарк «СТРОГИНО»: г. Москва, ул. Твардовского, вл.8 в объеме, установленном в Локальной смете (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Цена Договора и порядок расчетов.
Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет _____ рублей __ копеек, в том числе НДС - _____ %, ______ рублей ____ копеек.
Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе:
стоимость всех работ Подрядчика, стоимость основных, вспомогательных и прочих материалов, используемых для производства работ, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов, оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, вывоз оборудования, инструментов и механизмов по окончании ремонтных работ, вывоз и утилизацию отходов, иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, расходов на уплату налогов, сборов, страховых и других обязательных платежей.
Цена Договора обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 года «О техническом регулировании», Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в соответствии со строительными нормами, правилами, требованиями пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими нормами.
Заказчик оплачивает работы выполненные Подрядчиком путем безналичного расчета, за счет средств федерального бюджета на основании форм КС-2, КС-3 и счета-фактуры, в течение 10 (десяти) банковских дней, со дня предоставления счета-фактуры и форм КС-2, КС-3.
Расчет по настоящему Договору осуществляется Заказчиком по факту полного окончания подрядных работ по капитальному ремонту крылец зданий КП «Технопарк «СТРОГИНО», после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ — до 02 сентября 2012г.
Подрядчик праве изменить указанную в п. чик по согласованию с Подрядчиком с п. рактом, но связанных с работами (услугами), предусмотрен производит выполнение работ в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).
Подрядчик вправе выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке досрочно.
Порядок сдачи-приемки выполненных работ
После завершения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с графиком производства работ.
Не позднее дня уведомления, указанного в п. 4.1 Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной п. 2.3. Договора и акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах.
В течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2 Договора, Заказчик рассматривает результаты выполненных работ по настоящему Договору на предмет их соответствия требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Сметной документации, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах, либо запрос о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. Подрядчик обязуется в согласованный срок принять меры к устранению указанных недостатков за свой счет.
4.3. Для проверки соответствия качества выполняемых работ Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней после получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки работ подписывает со своей стороны полученный акт сдачи-приемки работ и возвращает один экземпляр акта Заказчику.
В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения по выполненным работам, или устраняет полученные от Заказчика замечания и передает Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчетной документации совместно с отчетом об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок для принятия Заказчиком все выполненные работы.
В случае отсутствия повторных недостатков, необходимых доработок, запросов, мотивированного отказа от принятия выполненных работ, работы считаются принятыми и Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ.
Подписанный Заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки работ является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
Права и обязанности сторон
Заказчик вправе:
Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 1), а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией.
В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ, установленными настоящим Договором и Приложениями к нему.
Заказчик обязан:
Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или при приемке исполненных обязательств.
Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.
При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении работ в случае, указанном в п. 5.4.5. настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение Заказчика и Подрядчика о продолжении работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору с корректировкой (при необходимости) сроков и этапов выполнения работ.
Подрядчик вправе:
Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.2 настоящего Договора.
Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Заказчиком и Подрядчиком актом сдачи-приемки работ.
С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам работ, предусмотренных в Локальной смете. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Договору. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации.
Запрашивать у Заказчика предоставление разъяснений и уточнений по вопросам проведения работ в рамках настоящего Договора.
Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.
Подрядчик обязан:
Самостоятельно решить вопрос по обеспечению места выполнения работ теплоэнергоресурсами. Обеспечить порядок на объекте и своевременный вывоз мусора.
Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию.
Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.
Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ, а также в течение гарантийного срока за свой счет.
Приостановить выполнение работ в случае выяснения нецелесообразности дальнейшего выполнения работ и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней после приостановления работы.
Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
Гарантии
Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с Локальной сметой ( Приложение №1).
Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет __ (___) года с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) ошибки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
Объем предоставления гарантии качества:
- безвозмездное устранение недостатков в течение 7 рабочих дней;
- возмещение расходов, понесенных Заказчиком по исправлению недостатков своими силами либо силами третьих лиц.
Ответственность сторон
Ответственность Заказчика.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, исчисляя от суммы задолженности. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, либо по вине Подрядчика, либо вследствие несвоевременного (недостаточного) финансирования из федерального бюджета.
Ответственность Подрядчика.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Неустойка (штраф, пеня) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени), от цены Договора. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Заказчика.
В случае несоответствия выполненных работ их объему, предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости ненадлежаще выполненных работ за каждый день, с момента письменного уведомления Заказчиком Подрядчика, и до момента исполнения обязательств.
В случае выполнения некачественных работ Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости этих работ, подлежащих к оплате, за каждый день с момента письменного уведомления Заказчиком Подрядчика, и до момента устранения недостатков выполненных работ.
Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а так же других чрезвычайных обстоятельств препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 3-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства указанные в п.8.1 будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Если, по мнению сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Разрешение споров между Сторонами
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
Претензии, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны быть предъявлены в письменной форме. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии. Не направление ответа на претензию в указанный срок трактуется как согласие Стороны, которой была направлена претензия с требованиями, изложенными в претензии.
В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
Договор после подписания его сторонами вступает в силу и действует до 31.12.2012 года.
Изменение положений Договора возможно по соглашению сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнений к Договору. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и после их подписания сторонами вступают в силу.
Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон, а также по решению судебного органа по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10.4. При расторжении Договора Заказчик обязан:
Принять объем работ фактически выполненных Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Договора.
Совместно с Подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента оформления акта сдачи-приемки работ произвести взаиморасчеты с учетом фактически выполненных Подрядчиком объемов работ.
Прочие условия Договора
Все уведомления между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме почтой заказным письмом по фактическому адресу стороны, указанному в статье 12 настоящего Договора, или факсимильной связью, электронной почтой с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений посредством почты, уведомления считаются полученными стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными стороной в день их отправки.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Неотъемлемой частью Договора являются: Приложение №1 – Локальная смета, Приложение №2 – Техническое задание, Приложение №3 – График производства работ.
Адреса и реквизиты сторон
Заказчик: Подрядчик:
Казенное предприятие города Москвы
«Технопарк «СТРОГИНО»
123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, стр.1,
ИНН 7734565007 , КПП 773401001
Р/с 40602810700200000031 в ОАО «Банк Москвы», отделение Северо-Западное г. Москва, к/с 30101810500000000219 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525219
ОГРН 5077746875058
|
|
Заказчик: Подрядчик:
Генеральный директор
__________________ Теплов С.В.
м.п.
|
__________________
м.п.
|
Приложение №1
к Договору №____
от «___» __________ 2012г.
"СОГЛАСОВАНО"
|
|
|
"УТВЕРЖДАЮ"
|
Должность, подпись, печать, ФИО руководителя подрядной организации
|
|
|
Генеральный директор КП «Технопарк «СТРОГИНО»
……………. С.В. Теплов
|
" … " ………….. 2012 г.
|
|
|
" … " ………….. 2012 г.
|
Локальная смета
на капитальный ремонт крылец зданий КП «Технопарк «СТРОГИНО»
Требования к сметному расчету: Смета должна быть составлена в установленном нормативно-правовыми актами порядке (ТСН-2001), с расшифровкой всех примененных коэффициентов, накладных расходов и сметной прибыли, с применением всех понижающих коэффициентов согласно МДС 81-33- 2004, МДС 81-25-2001.
Приложение №2
к Договору № _____
от «___» __________ 2012г.
"СОГЛАСОВАНО"
|
|
|
"УТВЕРЖДАЮ"
|
Должность, подпись, печать, ФИО руководителя подрядной организации
|
|
|
Генеральный директор КП «Технопарк «СТРОГИНО»
……………. С.В. Теплов
|
" … " ………….. 2012 г.
|
|
|
" … " ………….. 2012 г.
|
Техническое задание
Приложение №3
к Договору № _____
от «____» __________ 2012г.
.
"СОГЛАСОВАНО"
|
|
|
"УТВЕРЖДАЮ"
|
Должность, подпись, печать, ФИО руководителя подрядной организации
|
|
|
Генеральный директор КП «Технопарк «СТРОГИНО»
……………. С.В. Теплов
|
" … " ………….. 2012 г.
|
|
|
" … " ………….. 2012 г.
|
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на капитальный ремонт крылец зданий КП «Технопарк «СТРОГИНО»
№
п/п
|
Вид (этап) работ
|
Начало
|
Окончание
|
Стоимость (тыс. руб.)
|
Должность, ФИО ответственного ИТР за выполнение работ
|
1.
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
|
|
Итого (стоимость работ)
|
|
|
Всего: ____________________________________________________________________
Стоимость работ цифрами и прописью
График составил …………………………. должность, подпись и ФИО исполнителя
Приложение № 3
Заявка
на участие в приглашении делать оферты на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крылец зданий КП «Технопарк «СТРОГИНО».
1. Изучив условия приглашения делать оферты, _____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
в лице __________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщаем о согласии, принять участие в предложении делать оферты и, в случае признания победителем, заключить с КП «Технопарк «СТРОГИНО» договор на ______________________.
2. Сообщаем о себе следующее:
Наименование организации: _______________________________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________________
Телефон, факс, электронный адрес: ________________________________________________
Организационно - правовая форма: _________________________________________________
Дата, место и орган регистрации организации: ________________________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________
БИК__________________________________, ИНН __________________________________
Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов _________________________________________________ ___________________________________________________________________________________
3. В случае отклонения нашей оферты мы не будем иметь никаких претензий к КП «Технопарк «СТРОГИНО».
4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с комиссией нами уполномочен _______________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации)
Все сведения о проведении приглашения делать оферты просим сообщать уполномоченному лицу.
Руководитель _____________________ ____________________________
(подпись) (Фамилия И.О.)
м.п.
Главный бухгалтер ____________________ ____________________________
(подпись) (Фамилия И.О.)
Приложение № 4
АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА
(для юридических лиц)
Наименование (полное и сокращенное название) предприятия-претендента _________________________________________________________________________________
|
