ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Подрядчик обязан:
Выполнить Работы в соответствии с Техническим регламентом выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
Иметь и получать за свой счёт для своевременного и качественного проведения Работ все необходимые допуски и разрешения.
При выполнении Работ принимать меры по обеспечению сохранности сетей связи Заказчика и других операторов.
Обеспечить уполномоченному представителю Заказчика возможность проведения проверок объёма и качества выполняемых Подрядчиком Работ на месте выполнения Работ.
При обнаружении Заказчиком и/или Абонентом недостатков в выполненных Подрядчиком Работах устранить их своими силами и за свой счёт в течение 24 часов с того момента, когда Подрядчику будет сообщено о необходимости устранения недостатков.
Передавать Абоненту для подписания договоры об оказании Услуг связи Заказчика (по форме Заказчика), акты выполненных работ (по форме Заказчика), акты приема-передачи абонентского оборудования (по форме Заказчика) и прочие документы, предоставленные Заказчиком. При передаче от Заказчика в сторону Подрядчика пакета абонентских документов посредством ИТ-системы Заказчика или на электронную почту Подрядчика, Подрядчик обязан самостоятельно распечатывать пакет абонентских документов (договоры об оказании Услуг связи Заказчика (по форме Заказчика), акты выполненных работ (по форме Заказчика), акты приема-передачи абонентского оборудования (по форме Заказчика) и прочие документы, предоставленные Заказчиком).
Получать от Абонента подписанные документы, перечисленные в п. 4.1.6, сверять соответствие персональных данных указанных в документах с паспортом клиента, передавать документы Заказчику в течение двух рабочих дней с момента подписания.
Обеспечить своих сотрудников спецодеждой, всеми приборами, инструментами и Материалами, необходимыми для качественного и своевременного выполнения Работ.
Нести расходы по проезду сотрудников Подрядчика, перевозке приборов, инструментов и Материалов к месту проведения Работ и обратно.
В срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения запроса Заказчика предоставлять запрошенную информацию.
Пройти инструктаж, проводимый Заказчиком на основании Технического регламента выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) .
Выполнять работы в соответствии с Заказами ежедневно с 09.00 до 21.00, включая праздничные и выходные дни, начиная со 2-ого дня после подписания настоящего Договора.
Выполнять в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре и Приложениях к нему.
Заказчик обязан:
Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Передавать Подрядчику до начала выполнения Работ:
договоры Заказчика с Абонентом и дополнительные соглашения к ним в электронном виде, либо распечатанные на бумажном носителе в случае отсутствия таковых в ИТ системе (для Абонентов – физических лиц);
акты приема-передачи Абонентского оборудования в электронном виде либо распечатанные на бумажном носителе в случае отсутствия таковых в ИТ системе;
комплект (-ы) Абонентского оборудования;
в случае необходимости, другие документы и рекламные материалы.
Формат передачи документов определяет Заказчик.
Оказывать техническую и информационную помощь Подрядчику в целях исполнения последним обязательств по настоящему Договору. Консультировать Подрядчика по вопросам, связанным с оказанием Услуг связи Заказчика.
Назначить представителей Заказчика из сотрудников для взаимодействия с Подрядчиком по всем вопросам технического надзора и исполнения настоящего Договора. В случае изменения контактного лица Заказчик обязуется сообщить Подрядчику в трехдневный срок о таком изменении. Заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору в этом случае не требуется.
Заказчик вправе:
В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
Отказаться от исполнения Договора в соответствии с условиями настоящего Договора или законодательства РФ.
Провести инструктаж специалистов Подрядчика на основании Технического регламента выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) для правильного взаимодействия с контактным лицом и использования методик по инсталляционным работам на Абонентском оборудовании, до момента начала работ специалистами Подрядчика.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ АБОНЕНТСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ
Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить за свой счет выполнение Работ необходимыми Материалами в количестве, необходимом для качественного выполнения Работ в соответствии с Техническим регламентом выполнения работ.
Подрядчик выполняет Работы Материалами, имеющими соответствующие сертификаты, допущенными к эксплуатации на территории Российской Федерации, прошедшими проверку у Заказчика на соответствие технических параметров и совместимость с установленным у Заказчика оборудованием.
Проверка Материалов на соответствие технических параметров и совместимость с установленным у Заказчика оборудованием выполняется по требованию Заказчика и возлагается на ответственное лицо Заказчика, который может привлечь для проверки сотрудников других подразделений Заказчика. В случае наличия претензий к качеству и/или характеристикам Материалов Заказчик направляет Подрядчику уведомление о недопустимости использования данного вида Материалов. При получении такого уведомления Подрядчик обязан заменить используемый вид Материалов на другой и уведомить об этом Заказчика. Заказчик вправе потребовать предоставить образец вновь используемого Материала для проверки.
Заказчик предоставляет Подрядчику Абонентское оборудование, необходимое для выполнения Работ. Абонентское оборудование передается Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15).
С момента передачи Абонентского оборудования от Заказчика Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) и до момента передачи Абонентского оборудования Абоненту оно находится на ответственном хранении у Подрядчика. Расходы на хранение и доставку Абонентского оборудования до места проведения Работ и обратно включены в стоимость Работ. Не реже, чем один раз в месяц Подрядчик обязан отчитаться перед Заказчиком за установленное Абонентское оборудование оформленными отчетами по формам, приведенным в Приложении №6А.
Не реже чем один раз в квартал ответственное лицо Заказчика проводит сверку по наличию остатков Абонентского оборудования у Подрядчика и оформляет Акт сверки по наличию остатков Абонентского оборудования (Приложение № 6 к Договору), который оформляется в 2-х экземплярах и удостоверяется подписями ответственных лиц Подрядчика и Заказчика.
Подрядчик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели или повреждения Абонентского оборудования, переданного ему до момента подписания Абонентом документа о приеме/покупке Абонентского оборудования.
В течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания действия Договора либо после его расторжения Подрядчик обязан вернуть Заказчику все неиспользованное для выполнения Работ Абонентское оборудование.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и Материалы, использованные Подрядчиком при выполнении Работ.
Гарантийный срок на выполненные Работы составляет ___ (____________________) календарных месяца с даты подписания Абонентом документов, перечисленных в п. 4.3.2 Договора.
Подрядчик гарантирует выполнение Работ надлежащего качества в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами и в соответствии с условиями настоящего Договора.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах, допущенных по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, то Заказчик вправе потребовать устранения недостатков/дефектов Подрядчиком в течение 24 часов с того момента, когда Подрядчику будет сообщено о необходимости устранения недостатков.
Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ Материалами в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, условиями настоящего Договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При несанкционированном открытии замка распределительного шкафа (УД), в случае выезда группы оперативного реагирования Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый установленный случай.
При невыполнении Заявки в сроки, установленные в соответствии с п.6.2 Приложения №2, по вине Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от суммы выплат по конкретной заявке за каждый установленный случай (за исключением: - Пользователя/Абонента нет дома; нет электроэнергии в доме; нет возможности прокладки кабеля от УД Заказчика по существующим слаботочным каналам; отсутствие доступа к оборудованию Заказчика и слаботочным нишам и трубостойкам). Штрафы п.7.3. не применяется в случаях если тайм-слот (временной интервал) закрыт в ИС на 15 минут раньше или позже назначенного времени.
При наличии неустраненных Подрядчиком претензий в сроки, установленные Приложением №7 к Договору, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 400 (Четыреста) рублей за каждую претензию.
При несвоевременном либо некачественном исполнении Заявки, повлекшем за собой отказ Абонентов Заказчика от подключения/переключения при выполнении Подрядчиком работ в рамках настоящего Договора, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в следующем размере:
- при отказе от 1% до 5% Абонентов от общего числа Абонентов, данные которых предоставлены Заказчиком Подрядчику в соответствии с Заявками за Отчетный период, - 7% от суммы выплат Подрядчику за Отчетный период;
- при отказе от 5% до 10% Абонентов от общего числа Абонентов, данные которых предоставлены Заказчиком Подрядчику в соответствии с Заявками за Отчетный период, - 12% от суммы выплат Подрядчику за Отчетный период;
- при отказе свыше 10% Абонентов от общего числа Абонентов, данные которых предоставлены Заказчиком Подрядчику в соответствии с Заявками за Отчетный период, - 15% от суммы выплат Подрядчику за Отчетный период.
Подрядчик не вправе задействовать порт подключенного Абонента для включения нового Абонента, что влечет несоответствие данных в техническом учете и отключение смежных Абонентов. В случае нарушения указанного требования на Подрядчика налагается штраф, уплачиваемый Заказчику, в размере 5000 (Пять тысяч) рублей, а также выполнение данных работ не оплачивается.
Подрядчик не вправе задействовать порт для включения нового Абонента, отличный от номера порта, указанного в Заявке. В случае нарушения указанного требования на Подрядчика налагается штраф, уплачиваемый Заказчику, в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей, а также выполнение данных работ не оплачивается.
При невыполнении требований Заказчика в части устранений недостатков/дефектов Подрядчиком в течение 24 часов с того момента, когда Подрядчику будет сообщено о необходимости устранения данных недостатков, в период гарантийного срока, определенного п. 6.2 Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере равном стоимости работ за данную конкретную Заявку.
В случае некорректного или ненадлежащего оформления, несанкционированного изменения форм, недостоверного, неполного или несвоевременного предоставления документов Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 (Десять) рублей за каждый установленный случай.
7.9. За нарушение Заказчиком сроков оплаты Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате, за каждый день просрочки.
7.10 Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.
7.11 Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
7.12 За утерю/порчу Абонентского оборудования, переданного Подрядчику для выполнения Работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные утратой/порчей такого оборудования документально подтвержденные убытки Заказчика.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.
Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны
Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.
Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:
информация во время ее раскрытия является публично известной;
информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;
информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:
профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе настоящего Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно–правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.
информация разумно необходима для защиты прав и законных интересов Получающей Стороны в ходе участия в судебных процессах, административном производстве и разбирательствах в третейских судах и/или международных коммерческих арбитражах при условии, что Получающая Сторона предварительно письменно уведомила Передающую Сторону о необходимости такого раскрытия информации.
В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения суда.
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (далее – Закон о персональных данных) в течение срока действия настоящего Договора Подрядчик обязуется обрабатывать персональные данные Абонентов, ставшие ему известными при выполнении Работ по настоящему Договору, исключительно для целей исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Под обработкой персональных данных Абонентов понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу Заказчику (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Подрядчик обязуется соблюдать при обработке персональных данных Абонентов принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом о персональных данных, а также соблюдать конфиденциальность персональных данных Абонентов и обеспечивать безопасность персональных данных Абонентов.
Подрядчик обязуется принимать предусмотренные ст. 19 Закона о персональных данных необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных Абонентов от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, представления, распространения персональных данных Абонентов, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных Абонентов.
Подрядчик собирает и обрабатывает только те персональные данные Абонента, которые необходимы для выполнения обязательств Подрядчика, предусмотренных настоящим Договором.
На любом этапе своей деятельности по исполнению Договора Подрядчик не вправе осуществлять передачу персональных данных Абонентов третьим лицам (как ограниченному, так и неограниченному кругу лиц), их распространение, предоставление доступа к ним и использование персональных данных в своей деятельности, не связанной с исполнением обязательств по Договору.
При обработке документов на бумажных носителях, содержащих персональные данные Абонентов, Подрядчик обязан соблюдать требования, закрепленные в Постановлении Правительства РФ «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации» от 15.09.2008 г. № 687.
Подрядчик обязуется уничтожить персональные данные Абонентов и/или обеспечить их уничтожение в случае достижения цели обработки персональных данных Абонентов в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты достижения цели обработки персональных данных.
Подрядчик обязуется обеспечить блокирование, уточнение или уничтожение персональных данных Абонентов на основании соответствующего запроса (указания) от Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1 Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики поставщика ПАО «Ростелеком», размещенным на официальном сайте Заказчика по адресу: http://zakupki.rostelecom.ru/docs/code/ (далее – Кодекс), удостоверяет, что он полностью понимает положения Кодекса, и обязуется обеспечивать соблюдение требования Кодекса как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц, работников Подрядчика.
10.2. В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение Подрядчиком каких-либо положений Кодекса, Заказчиком в адрес Подрядчика направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса Подрядчиком, его аффилированными лицами, работниками.
После письменного уведомления Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Подрядчиком в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
10.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных Кодексом действий и/или неполучения Заказчиком в установленный п.10.2 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей статьи, Заказчик вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
10.4. В течение срока действия Договора Заказчик имеет право как самостоятельно, так и с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению Подрядчиком требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию Подрядчика, которая относится к настоящему Договору.
Заказчик обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет ему известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении конфиденциальности в настоящем Договоре.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Отношения, возникающие из настоящего Договора, регулируются правом Российской Федерации.
Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны будут рассматривать предварительно в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с момента ее доставки.
Претензия в рамках настоящего Договора должна быть направлена в порядке, предусмотренном п. 11.2. Договора.
В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке в сроки, определенные в п. 11.2. Договора, каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении спора в Арбитражный суд Нижегородской области.
УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
Однократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, определенных настоящим Договором и соответствующим Заказом, либо сроков устранения недостатков, предусмотренных пп. 4.1.5 и 6.4 Договора, более чем на 3 (три) дня.
Систематического нарушения Подрядчиком Технического регламента выполнения работ. Систематическим нарушением регламента считается выявление в течение отчетного периода нарушений Технического регламента.
В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Договор считается прекращенным с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о прекращении Договора
Подрядчик вправе требовать расторжения настоящего Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
При досрочном расторжении Договора Сторонами оформляются и подписываются документы в порядке, определенном разделом 3 Договора, по всем Работам, выполненным в текущем Отчетном периоде, а также оформляется Акт сверки по наличию остатков Абонентского оборудования (Приложение № 6 к Договору), на основании которого Подрядчик осуществляет возврат неиспользованного Абонентского оборудования.
Истечение срока действия Договора не влечёт за собой прекращения исполнения обязательств по Заказам, подписанным Сторонами до момента истечения срока действия Договора; такие Заказы подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2017 г. включительно. В случае если цена всех Заказов, суммарно окажется равной Цене Договора, указанной в п. 2.1., дальнейшее заключение Заказов не допускается.
Подрядчик не имеет права уступать свои права (требования) по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае нарушения указанного запрета Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10 % (десять процентов) от цены, указанной в п. 2.1 Договора.
Заказчик вправе в одностороннем порядке внести изменения в Технический регламент выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) с обязательным уведомлением Подрядчика в срок, не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала его применения в измененном виде.
Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, за исключением тех уведомлений и сообщений, которые в соответствии с Договором должны направляться посредством ИТ-системы и/или электронной почты, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по почте заказным или ценным письмом с уведомлением/извещением о вручении (далее - извещение), курьерской службой, либо вручены уполномоченным представителем Стороны, отправляющей такое уведомление, уполномоченному представителю Стороны, принимающей такое уведомление, по акту приема-передачи документов. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке, либо дата, указанная в акте приема-передачи документов. Если по какой-либо причине извещение о необходимости получения уведомления, направленное почтовой службой по адресу, указанному в настоящем Договоре, либо по адресу места нахождения Стороны, по любой причине не было принято Стороной, такое уведомление считается полученным по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после его передачи в почтовое отделение, направившее извещение о необходимости получения уведомления.
Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, за исключением Технического регламента, который может быть изменен в соответствии с п. 13.3.
Допускается привлечение Подрядчиком субподрядных организаций по согласованию с Заказчиком, с обязательным представлением Заказчику списка сотрудников (для внесения в ИТ- систему и адресного назначения нарядов).
Стороны обязуются письменно извещать друг друга в случае изменения сведений, касающихся их реквизитов и места нахождения в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты таких изменений.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику документы, подтверждающие изменения в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) не позднее 5-ти рабочих дней после таких изменений предоставлять информацию о таких изменениях по форме, приведенной в Приложении № 10 (Форма предоставления информации) к Договору, а также документы, подтверждающие такие изменения. В случае непредоставления Подрядчиком указанной информации и документов в срок, предусмотренный настоящим пунктом, Заказчик вправе расторгнуть Договор путем одностороннего внесудебного отказа от исполнения обязательств. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить форму предоставления информации, приведенную в Приложении № 10 к Договору, предварительно уведомив об этом Подрядчика.
К настоящему Договору прилагаются:
Приложение № 1 – Требование к форме Заказа на выполнение Работ по подключению Услуг связи Заказчика;
Приложение № 2 – Технический регламент выполнения работ;
Приложение № 3 – Спецификация Работ;
Приложение № 4 – Форма Отчета о выполненных работах;
Приложение № 5 – Форма Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2;
Приложение № 6 – Форма Акта сверки по наличию остатков Абонентского оборудования;
Приложение № 6 А– Форма Отчета об установленном Абонентском оборудовании;
Приложение №7 - Порядок рассмотрения претензий, предъявляемых Абонентами.
Приложение №8 - Требования к Подрядчику при выборе марки кабеля/провода для использования:
Приложение №9 - Показатели нормативных сроков подключения Абонентов;
Приложение №10 - Форма предоставления информации.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик Подрядчик
ПАО «Ростелеком»
ИНН/КПП _____________/__________
ОГРН____________________________
Адрес: _______________.
Почтовый адрес: ___________________.
Р/с _______________________________
К/с _______________________________
БИК ______________________________
ОКВЭД ___________________________
ОКПО ____________________________
Телефон: __________________________
Факс: _____________________________
Адрес электронной почты:____________
|
|
ИНН/КПП __________/__________
ОГРН_________________________
Адрес: ____________________
Почтовый адрес: ___________________.
Р/с _______________________________
К/с _______________________________
БИК ______________________________
ОКВЭД ___________________________
ОКПО ____________________________
Телефон: __________________________
Факс: _____________________________
Адрес электронной почты:___________
|
Подписи Сторон
|
|
_____________________
|
_____________________
|
Приложение № 1
к Договору от _____№_____
Требование к форме Заказа на выполнение Работ по подключению Услуг связи Заказчика
Форма Заказа на выполнение Работ по подключению Услуг связи Заказчика (далее – Форма Заказа) представляет собой перечень заявок (нарядов), передаваемых для выполнения Подрядчиком.
Форма Заказа по каждой Заявке должна содержать следующие поля:
Номер наряда
Адрес Абонента
ФИО/наименование Абонента
Контактный телефон Абонента
Наименование Работ
Срок выполнения Работ, согласованный Заказчиком с Абонентом
Форма Заказа может содержать дополнительные поля, определяемые по договоренности между ответственными лицами Заказчика и Подрядчика.
________________________ _________________________
Приложение № 2
к Договору от _____№_____
Технический регламент выполнения работ
|
