Документация
Скачать 0.81 Mb.
|
5.2. Подрядчик вправе: 5.2.1. Требовать от Заказчика оплаты работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 5.2.2. Привлекать, с письменного согласия Заказчика, субподрядные организации для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором. В случае привлечения субподрядчика, Подрядчик несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами, установленными п.1, ст. 313 и ст. 403 ГК РФ. 5.3. Заказчик обязуется: 5.3.1. Произвести в 2 (двух) - дневный срок с момента заключения настоящего Договора передачу Подрядчику по акту документации, необходимой для начала работ. 5.3.2. Обеспечить организацию пропускного режима, а также доступ на объект и/или к местам проведения работ на объекте, рабочих и строительной техники Подрядчика в течение всего срока производства работ в соответствии с пропускным режимом на Объекте. 5.3.3. Оформить по письменной заявке Подрядчика все виды пропусков на территорию Морского порта и объекты Заказчика, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, при условии выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.1.17 и 5.1.18 настоящего Договора. 5.3.4. При необходимости и наличии возможности на основании отдельного договора с Подрядчиком обеспечить энергоснабжение и предоставить иные услуги и/или имущество в пользование на время проведения работ, если иное не будет согласовано сторонами. 5.3.4. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору назначить своего представителя на объекте (Координатора), который от имени Заказчика будет осуществлять технический надзор и контроль выполнения работ, подписывать акты на выполненные объемы работ. 5.3.5. Принять работы и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями к нему. 5.4. Заказчик вправе: 5.4.1. Осуществлять в предусмотренном данным Договором порядке контроль выполнения работ Подрядчиком. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, определять способы выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 5.4.2. Вносить изменения в техническую документацию в соответствии с действующим законодательством РФ. 5.4.3. Расторгнуть настоящий договор в случаях и в порядке, указанных в ст. 7 договора. 5.4.4. Приостановить оплату работ, уведомив об этом Подрядчика, в случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, до момента их исполнения. 5.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 6.Ответственность сторон. 6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки и выплатить неустойку, предусмотренную настоящим Договором. Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождает сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре. 6.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию результатов работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору: 6.2.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 6.2.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 6.2.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. 6.3. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. 6.4. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за вред, причиненный своими действиями, действиями своих сотрудников, действия привлеченных им субподрядных организаций в рамках исполнения настоящего Договора, жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 6.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество выполняемых работ. 6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее окончательной приемки Заказчиком (п. 4.3 Договора) несет Подрядчик. 6.7. В случае если Подрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора по своей вине не приступит к исполнению Договора и Заказчик на этом основании расторгает Договор, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20 % стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора. 6.8. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан уплатить ему пени в размере 1,0 % от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, начисляемой за каждый день просрочки. 6.9. За нарушение сроков оплаты работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику, по его требованию, пени в размере 0,1 % от суммы, срок уплаты которой нарушен, за каждый день просрочки, но не более 5 % суммы, подлежащей оплате. 6.10. В случае изменения погодных условий (дождь, температура воздуха ниже 5º С), Подрядчик вправе приостановить выполнение работ, незамедлительно уведомив об этом Заказчика. В этом случае Подрядчик делает соответствующую запись в журнале производства работ. При этом Подрядчик вправе продлить сроки окончания работ соразмерно времени, на которое исполнение договора приостанавливалось Подрядчиком, при условии подписания обеими Сторонами отдельного дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае необходимости продолжения работ при вышеуказанных погодных условиях Заказчик выдает письменное распоряжение Подрядчику о необходимости продолжения работ. При этом Подрядчик освобождается от ответственности за качество произведенных работ при указанных погодных условиях. 6.11. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, препятствующих или делающих невозможным надлежащее исполнение обязательств. О наличии таких обстоятельств сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана незамедлительно уведомить другую сторону. Если такие обстоятельства длятся более чем один месяц, стороны обязаны пересмотреть условия настоящего Договора, вплоть до его расторжения, и произвести взаиморасчеты. 7. Порядок расторжения договора 7.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях: 7.1.1. если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 7.1.2. если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора; 7.1.3. если в результате работы возникает угроза повреждения имущества и оборудования Заказчика и третьих лиц; 7.1.4. в иных случаях, установленных законом. 7.2. Расторжение договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путём письменного уведомления Подрядчика об этом. С момента получения уведомления о расторжении договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и совершить иные действия, предусмотренные настоящим договором. 8.Гарантийные обязательства 8.1. Гарантийный срок на результат работ, выполненных по настоящему Договору, составляет ____ (______) месяца от даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), подтверждающего выполнения Подрядчиком полного объема работ, предусмотренного настоящим договором. 8.2. Подрядчик гарантирует качество материалов, изделий и конструкций, используемых для выполнения работ, а именно: наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций. 8.3. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется незамедлительно и за свой счет устранять выявленные/возникшие в результате работ недостатки и/или неисправности, являющиеся следствием ненадлежащего (в т.ч. использования при производстве работ некачественных материалов, если работы выполнялись с использованием материалов Подрядчика) выполнения работ Подрядчиком. 9. Порядок разрешения споров 9.1 Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора или в связи с ним, урегулируются путем проведения переговоров между сторонами. 9.2. В случае не достижения сторонами соглашения путем переговоров, разрешение спора передается в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 10. Особые условия 10.1. Общая сумма договора, сроки выполнения работ по нему, состав /объем работ, могут быть изменены по предварительному письменному согласованию сторон. В этом случае стороны подписывают дополнительно соглашение к настоящему Договору, предусматривающее внесение указанных изменений. В случае если согласованные сторонами изменения влекут изменения данных, содержащихся в технической и/или сметной документации, прилагаемой к договору, то техническая и/или сметная документация также должны быть изменены и/или дополнены. 10.2. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 5.1.11 Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 10.3. При выполнении работ стороны принимают на себя обязательство не раскрывать третьим лицам, непосредственно не занятых на выполнении работ, характер, объем и стоимость выполняемых работ. Если Подрядчик благодаря исполнению своего обязательства получил от Заказчика информацию о новых решениях и технических заданиях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, то он не вправе использовать их и сообщать их третьим лицам без согласия Заказчика. 10.4. Подрядчик, не сообщивший Заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической и/или сметной документации, не вправе требовать оплаты этих работ и в том случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный Заказчиком. 10.5. Организация охраны специальной и строительной техники на Объекте на период выполнения работ осуществляется Подрядчиком самостоятельно. Представители Заказчика в любое время вправе без предварительного уведомления Подрядчика присутствовать на строительной площадке, совершать иные необходимые действия, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика и субподрядчиков. 11. Заключительные положения 11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 11.3. Все уведомления, связанные с настоящим Договором, должны направляться сторонами в письменной форме. 11.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по нему. 11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 12.Приложения к договору 12.1.Приложениями к настоящему договору являются: Техническое задание (Приложение № 1); Смета (Приложение № 2); Протокол согласования договорной цены (Приложение № 3); 12.2. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 13. Почтовые адреса, банковские иные реквизиты сторон
Приложение № 1 к Договору №______ от «___» _____________2012 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ На выполнение работ по изготовлению и установке колесоотбойных устройств вокруг мачт освещения, КНС-463, ТП-1, ТП2, ТП-47, досмотровой эстакады и автомобильных весов. 1.Характеристика объекта: Объект расположен на территории ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», по адресу Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, 2.Задачи работ: Устройство ограждения вокруг прожекторных мачт, КНС-463, ТП-1, ТП-2, ТП-47, досмотровой эстакады и автомобильных весов с целью предохранения сооружений от повреждения колесной техникой и механизмами. 3.Характеристика существующего положения: В настоящее время прожекторные мачты, КНС-463, здания ТП-1, здания ТП-2. здания ТП-47, эстакады не имеют ограждения, что создает условия для повреждения конструкций колесной техникой и механизмами. 4. Перечень работ: В соответствии с прилагаемым к техническому заданию проекту №32797-00, разработанному проектным отделом ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», изготовить и установить колесоотбойные устройства вокруг мачт освещения, здания КНС-463, здания ТП-1, здания ТП-2. здания ТП-47, эстакады и автомобильных весов. 5. Сроки выполнения работ: Начало: в течение трех дней с момента перечислении Подрядчику аванса, предусмотренного Договором; Окончание: не менее чем через 25 рабочих дней с даты начала работ.
Протокол соглашения о договорной цене
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Документация о Запросе предложений (далее Документация) подготовлена Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным... | | Документация о Запросе предложений (далее Документация) подготовлена Организатором в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным... |
 | Документация о Запросе предложений (далее Документация) подготовлена Организатором в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным... | | Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку |
| Настоящая документация разработана в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона | | Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 11. 07.... |
| Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 11. 07.... | | Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 11. 07.... |
| Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 22. 12.... | | Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 01. 02.... |