Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ,
Скачать 1.64 Mb.
|
5.2. Подрядчик имеет право: 5.2.1. Привлечь с предварительного письменного согласия Заказчика субподрядчиков, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение ими Работ, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения Работ. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением договоров, заключенных ими с Подрядчиком. 5.2.2. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 5.3. Заказчик обязан: 5.3.1. Принять Работы и в случае отсутствия мотивированных возражений подписать Акты о приемке выполненных работ, Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), акт приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11). 5.3.2. Оплатить Работы по цене, указанной в разделе 3 настоящего Договора. 5.3.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором и дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 5.3.4. Передать Подрядчику материалы и оборудование, указанные в Техническом задании в срок, предусмотренный в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору). 5.3.5. Осуществлять строительный контроль за строительством Объектов. 5.4. Заказчик имеет право: 5.4.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком. 5.4.2. Осуществлять контроль и надзор за соответствием объема и стоимости выполненных Работ, качества выполненных Работ условиям настоящего Договора, нормам и правилам, а материалов и оборудования - государственным стандартам и техническим условиям. 5.4.3. Использовать разработанную Подрядчиком в рамках настоящего Договора документацию без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика. Подписанием настоящего Договора Подрядчик предоставляет согласие на использование Заказчиком разработанной документации неограниченное число раз. 5.4.4. Передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия Подрядчика. 5.4.5. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 5.4.6. Приостановить выполнение Работ и отстранить от выполнения Работ персонал Подрядчика до устранения Подрядчиком нарушений в случае нарушения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 5.1.21 – 5.1.25 настоящего Договора. При этом Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ по настоящему Договору в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Договора. 6. Материалы и иные ресурсы 6.1. Подрядчик выполняет Работы из своих материалов, на своем оборудовании или из материалов и с использованием оборудования Заказчика в соответствии с Техническим заданием к настоящему Договору. 6.2. Наименование, количество, качество и стоимость используемых материалов Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком, в случае отсутствия согласования оплата материалов Заказчиком производиться не будет. 6.3. Заказчик передает Подрядчику материал и оборудование с приложением инструкций и технической документации по их использованию, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору. 6.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком материала и оборудования, оказавшихся в его владении, в связи с исполнением настоящего Договора. 7. Выполнение Работ и их сдача-приемка 7.1. Для обеспечения выполнения Работ по настоящему Договору Стороны определили своих представителей в Приложении № 4 к настоящему Договору. 7.1.1. Изменение представителей Сторон осуществляется путем направления в адрес другой Стороны настоящего Договора письменного уведомления с указанием полной информации о новом представителе (должность, Ф.И.О., тел., факс, адрес электронной почты). Моментом изменения представителя является день получения Стороной такого уведомления. 7.2. Подрядчик обязуется уведомить Заказчика о необходимости участия в сдаче-приемке Работ за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты сдачи-приемки Работ (с учетом необходимости соблюдения предусмотренных настоящим Договором сроков выполнения Работ) путем направления извещения на имя ответственного представителя Заказчика, указанного в Приложении № 4 к настоящему Договору. Данная обязанность считается исполненной с момента поступления в адрес Подрядчика подтверждения получения указанного уведомления Заказчиком. 7.3. Подрядчик осуществляет сдачу выполненных Работ в следующем порядке: 7.3.1. Подрядчик осуществляет сдачу работ по разработке проектно-сметной документации в соответствии с графиком выполнения работ по первому этапу путем предоставления Заказчику Акта приема-передачи проектно-сметной документации в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (в открытом для редактирования формате), сметной документации в формате АРПС 1.10., Акта о приемке выполненных работ. 7.3.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения проектно-сметной документации утверждает проектно-сметную документацию, подписывает Акт о приемке выполненных работ или направляет мотивированный отказ с указанием перечня необходимых доработок и сроками их выполнения. 7.3.3. Заказчик после утверждения проектно-сметной документации в случаях, предусмотренных законодательством РФ, направляет ее в Мосгосэкспертизу для подготовки заключения государственной экспертизы, при этом Подрядчик обязан оказывать Заказчику содействие. 7.3.4. Подрядчик обязан устранить замечания, полученные от Мосгосэкспертизы, в срок, установленный Заказчиком, и внести в разработанную проектно-сметную документацию все необходимые исправления. Исправленную проектно-сметную документацию Подрядчик передает Заказчику в порядке, установленным пунктом 7.3.1 настоящего Догвоора. Все исправления проектно-сметной документации Подрядчик выполняет за свой счет. 7.3.5. Все работы по подготовке проектно-сметной документации, ее согласованию во всех необходимых органах и организациях и устранению замечаний должны быть выполнены в пределах предусмотренных настоящим Договором сроков выполнения работ. 7.3.6. Подрядчик осуществляет сдачу строительно-монтажных и пуско-наладочных работ ежемесячно путем предоставления Заказчику не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), подтверждающих выполнение Работ в полном объеме, оригинала счета и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом, а также иных документов, указанных в Техническом задании. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работ должны быть выполнены в соответствии со сроками, предусмотренными графиками выполнения работ по второму и третьему этапу. Окончательная сдача выполненных работ по каждому Объекту осуществляется путем подписания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11). 7.3.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения всех документов, указанных в пункте 7.3.6 настоящего Договора, оформленных надлежащим образом, рассматривает и подписывает указанные документы или направляет мотивированный отказ с перечнем недостатков и требованием об их устранении. При этом приемке не подлежат частично выполненные объемы работ, то есть объемы, отклоняющиеся в меньшую сторону по сравнению с объемами, предусмотренными условиями настоящего Договора и дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 7.3.8. Заказчик вправе не рассматривать Акты о приемке выполненных работ по соответствующему объекту и работы не оплачивать, если документы, указанные в пункте 7.3.6 настоящего Договора, представлены не в полном объеме, либо оформлены ненадлежащем образом (то есть с нарушением требований настоящего Договора и/или требований законодательства Российской Федерации и г. Москвы). 7.3.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков Работ или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну. 7.4. Работы по настоящему Договору считаются выполненными после ввода Объекта в эксплуатацию, окончательной приемки всех выполненных Работ, подписания обеими Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11). 8. Гарантии Подрядчика и гарантийный срок 8.1. Гарантийный срок на результат выполненных Работ, в том числе на все составляющие его материалы, конструкции, оборудование и иные части, предусмотрен в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), и начинает течь со дня следующего за днем подписания обеими Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11). 8.2. Подрядчик гарантирует:
8.3. Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех недостатках и дефектах, выявленных в период гарантийного срока. 8.4. В случае нарушения Подрядчиком срока устранения недостатков Работ Заказчик имеет право за свой счет устранить выявленные недостатки с последующим возмещением Подрядчиком расходов на устранение данных недостатков. Условия настоящего пункта Договора применяются в случае обнаружения недостатков Работ как до момента их приемки Заказчиком, так и после их приемки Заказчиком. 8.5. Заказчик имеет право устранять недостатки результата Работ как своими силами, так и силами привлеченных третьих лиц. 9. Ответственность Сторон 9.1. В случае нарушения начального, промежуточного и/или конечного срока выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по настоящему Договору. 9.2. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с недостатками, либо с отступлениями от условий настоящего Договора и Соглашений, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения требования Заказчика, если иной срок не согласован Сторонами, по выбору Заказчика: - безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах, и отремонтировать оборудование; - безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в Работах, и заменить оборудование и/или материалы; - возместить расходы Заказчика на устранение недостатков силами Заказчика или привлеченными Заказчиком третьими лицами в порядке, предусмотренном пунктами 8.4.-8.5. настоящего Договора; - соразмерно уменьшить цену, установленную за Работы. 9.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.1, 3.4, 5.1.7, 5.1.11, 5.1.12 и 9.2 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по настоящему Договору. 9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.1.20 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по настоящему Договору. 9.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков по представлению отчетных документов, предусмотренных пунктом 7.3 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по настоящему Договору. В том случае, если Подрядчик второй раз подряд допустил нарушение сроков предоставления указанных документов, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства по настоящему Договору. Систематическое (более 2 (двух) раз подряд) нарушение Подрядчиком сроков предоставления Заказчику документов, предусмотренных пунктом 7.3. настоящего Договора, по настоящему Договору влечет возникновение у Заказчика права на внесудебное одностороннее расторжение настоящего Договора. 9.6. В случаях не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 9.7. Подрядчик несет ответственность за любые недостатки выполненных Работ независимо от времени их обнаружения, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе документации и/или данных изыскательских работ. 9.8. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе удерживать соответствующую сумму неустойки, возмещения расходов Заказчика, предусмотренных настоящим Договором, из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы по настоящему Договору, в следующем порядке: 9.8.1. Заказчик направляет в адрес Подрядчика письменное требование об уплате неустойки, возмещения расходов Заказчика. 9.8.2. В случае неудовлетворения требования об уплате неустойки, возмещения расходов Заказчика Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного требования, Заказчик вправе произвести удержание соответствующей суммы денежных средств. При этом направление дополнительного уведомления об удержании в адрес Подрядчика не требуется. 9.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полном объеме сверх неустойки. 9.10. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления письменного требования об ее уплате. Требование об уплате неустойки рассматривается соответствующей Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. Для целей определения размера неустойки стоимость Работ принимается с учетом НДС. 10. Форс-мажор 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 11. Порядок разрешения споров 11.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с заключением, исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 12. Расторжение Договора 12.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора в следующих случаях: - задержки Подрядчиком начала выполнения Работ по настоящему более чем на 10 (десять) дней, по причинам, не зависящим от Заказчика; - нарушения срока завершения Работ более чем на 10 (десять) дней; - систематического, более 2 (двух) раз, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых Работ; - систематического, более 2 (двух) раз, нарушения Подрядчиком промежуточных сроков выполнения Работ; - систематическое (более 2 (двух) раз подряд) нарушение Подрядчиком сроков предоставления Заказчику документации по настоящему Договору (Актов о приемке выполненных работ и других документов); - издания актов государственных органов и саморегулируемых организаций, лишающих права Подрядчика на выполнение Работ, о чем Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика; - в случае принятия Заказчиком в одностороннем порядке решения о прекращении производства Работ; - в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 12.2. Настоящий Договор считается расторгнутым на основании пункта 12.1 настоящего Договора со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении настоящего Договора по адресу, указанному в реквизитах Подрядчика. 12.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке и в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. |
Похожие:
 | Разработка проектно-сметной документации стадии рд и выполнение строительно-монтажных работ по ремонту помещений, по адресу: Санкт-Петербург,... |  | Договора на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ (демонтаж старого трансформатора, монтаж нового... |
| Приложения к конкурсной документации (рекомендуемые образцы форм и документов для заполнения участниками открытого конкурса) | | На выполнение инженерно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации по объекту |
| Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие | | Документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с... |
| Открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации (натурные исследования,... | | Документация открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по разработке рабочей документации, выполнение... |
| Документация по открытому запросу предложений на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой... | | Целью данного конкурса является отбор Подрядчика для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии... |