Скачать 222.69 Kb.
|
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ о проведении открытого конкурса по отбору подрядчика для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией на газопровод межпоселковый от с. Нижний Катмис до с. Индерка Сосновоборского района Пензенской области шифр 326П-10.
РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о конкурсе. Открытое акционерное общество «Пензагазификация» (Заказчик) проводит открытый конкурс на осуществление подрядных работ для собственных нужд Заказчика. Целью данного конкурса является отбор Подрядчика для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией на газопровод межпоселковый от с. Нижний Катмис до с. Индерка Сосновоборского района Пензенской области шифр 326П-10. Заказчик: Открытое акционерное общество «Пензагазификация». Место нахождения: Россия, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50. Почтовый адрес: 440602, Россия, г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 50. Адрес электронной почты: oblgaz@sura.ru. Номер контактного телефона: т. (8412) 55-36-20 Требования к участникам конкурса: к участию в конкурсе допускаются индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала. Не допускается участие в конкурсе участника, который может оказывать влияние на деятельность заказчика. Участник конкурса должен соответствовать также следующим требованиям:
- непроведении в отношении участника процедуры банкротства;
- об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. - об отсутствии арестов, наложенных на имущество участника; - соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение, работ являющихся предметом конкурса. Отсутствие указанных выше препятствий к участию в конкурсе должно быть подтверждено соответствующими документами и справками компетентных органов государственной власти. Разъяснение конкурсной документации : в течение срока, установленного для подачи заявок, у начальника отдела капитального строительства и инвестиций ОАО «Пензагазификация» Матвеева Михаила Михайловича, тел. (8412)56-33-49. РАЗДЕЛ 2. 2.1 Наименование конкурса: Открытый конкурс по отбору подрядчика для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией на газопровод межпоселковый от с. Нижний Катмис до с. Индерка Сосновоборского района Пензенской области шифр 326П-10. 2.2 Общая информация: Лицо, ответственное за проведение конкурса: начальник ОКСиИ ОАО «Пензагазификация» Матвеев Михаил Михайлович, т. (8412) 56-33-49. Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией на газопровод межпоселковый от с. Нижний Катмис до с. Индерка Сосновоборского района Пензенской области шифр 326П-10. Существенные условия договора:
Требования к работам: Качество подлежащих выполнению работ должны соответствовать требованиям СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», ПБ-12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», СП 42-101-2003 «Общее положение по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб». Требования к участникам конкурса: К участию в конкурсе допускаются индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, имеющие свидетельство о членстве в СРО (саморегулируемые организации), наделенной правом на выдачу свидетельства о допуске на осуществление данного вида работ. Получение конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50 ОАО «Пензагазификация» каб. 401 или на официальном сайте www.penza-gf.ru. Конкурсная документация выдается бесплатно с 08 июня 2010 года по 8 июля 2010 года. Характеристика работ: объём и описание работ представлены в проектной документации: «Газопровод межпоселковый от с. Нижний Катмис до с. Индерка Сосновоборского района Пензенской области» шифр 326П-10, с которой можно ознакомится по адресу Заказчика. Начало приема конкурсных заявок: 08 июня 2010 года с 9.00 по местному времени. Окончание приема конкурсных заявок: 08 июля 2010 года до 17.00 по местному времени. Место и порядок предоставления конкурсных заявок: -нарочным: г. Пенза, ул. М. Горького, 50, приемная, секретарь руководителя ОАО «Пензагазификация», т. (8412) 55-36-20, в течение рабочего времени с 9.00 до 17.00; -по почте 440602, г. Пенза, ул. Максима Горького, 50, ОАО «Пензагазификация». В случае представления конкурсной заявки по почте на конверте должно быть четко указано, что данное почтовое отправление содержит конкурсную заявку и подлежит вскрытию исключительно в присутствии членов конкурсной комиссии. Место и время проведения конкурса: г. Пенза, ул. Максима Горького, 50, ОАО «Пензагазификация», кабинет первого заместителя генерального директора ОАО «Пензагазификация», 09 июля 2010 года в 10.00 по местному времени. Срок, до которого Заказчик конкурса может без каких-либо последствий отказаться от проведения конкурса: 06 июля 2010 года до 17.00 по местному времени. Срок подписания договора: не позднее трех рабочих дней со дня оформления протокола по результатам конкурса. Победителем конкурса признается лицо, предложившее в совокупности лучшие условия исполнения договора. Критерии и порядок оценки конкурсных заявок: Конкурсная комиссия осуществляет отбор и оценку заявок участников конкурса исходя из следующего:
2.3 Образцы документов Порядок оформления конкурсной заявки: В составе конкурсной заявки представляются документы, образцы оформления которых приведены ниже: 2.3.1 Образец для заполнения описи документов:
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ Опись документов представляемых для участия в открытом конкурсе по отбору Подрядчика для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией на газопровод межпоселковый от с. Нижний Катмис до с. Индерка Сосновоборского района Пензенской области шифр 326П-10. Наименование конкурса: Открытый конкурс по отбору Подрядчика для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией на газопровод межпоселковый от с. Нижний Катмис до с. Индерка Сосновоборского района Пензенской области шифр 326П-10. Настоящим _____________________________________________________________________________ (наименование участника конкурса) подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения с ОАО «Пензагазификация» указанного договора направляются ниже перечисленные документы.
2.3.2 Образец заявки на участие в конкурсе:
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ по отбору Подрядчика для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией на газопровод межпоселковый от с. Нижний Катмис до с. Индерка Сосновоборского района Пензенской области шифр 326П-10. Наименование конкурса: : Открытый конкурс по отбору Подрядчика для заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией на газопровод межпоселковый от с. Нижний Катмис до с. Индерка Сосновоборского района Пензенской области шифр 326П-10. 1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, __________________________________________________________________________ (наименование участника конкурса) в лице ________________________________________________________________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку. 2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении: _____________________________________________________________________________
5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________________________________________________________________________________ (наименование организации-участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____% (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов по данным бухгатерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о Подрядчиках. 7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ОАО «Пензагазификация» на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией на газопровод межпоселковый от с. Нижний Катмис до с. Индерка Сосновоборского района Пензенской области шифр 326П-10, в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не более 3 дней со дня подписания протокола о результатах конкурса. 8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком - ОАО «Пензагазификация» - нами уполномочен (контактная информация уполномоченного лица: Ф.И.О., телефон). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 9.В случае признания нас победителем конкурса в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и до подписания договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.
11.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 12.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на стр. Участник конкурса (Ф.И.О.) (подпись) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) МП (подпись) 2.3.3 Образец заполнения формы анкеты участника конкурса:
ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника конкурса могут быть представлены:
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
п. (название документа) (количество страниц в документе). Участник конкурса (уполномоченный представитель). (подпись) (Ф.И.О.) м.п. Главный бухгалтер (подпись) (Ф.И.О.) 2.3.4 Образец заполнения предложения о функциональных и качественных характеристиках оказываемых услуг:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с ОАО «Пензагазификация» договора на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией на газопровод межпоселковый от с. Нижний Катмис до с. Индерка Сосновоборского района Пензенской области шифр 326П-10. _________________________________________________________________________________________________ (полное наименование, участника конкурса) в лице____________________________________________________________________________________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) Обязуемся в случае признания победителем конкурса подписать договор, на условиях, указанных в конкурсной документации и в соответствии с предложениями приведенными в таблице:
Участник конкурса (Ф.И.О.) (подпись) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) МП (подпись) ДОГОВОР ПОДРЯДА № г. Пенза « » 2010 г. Открытое акционерное общество "Пензагазификация", в лице генерального директора Таушева В.Е., действующего на основании Устава, далее «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________, в лице ___________________, действующего на основании ______________, далее «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.Заказчик передает, а Подрядчик принимает на себя подряд на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией на газопровод межпоселковый от с. Нижний Катмис до с. Индерка Сосновоборского района Пензенской области шифр 326П-10. 1.2.Стоимость подрядных работ составляет _____________ (_________) рублей __ копеек, без стоимости материалов и оборудования, указанных в приложении №1 к настоящему договору. 1.3.Начало выполнения работ: 15 июля 2010 года; 1.4.Окончание выполнения работ: 30 сентября 2010 года.
2.1.Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня подписания настоящего договора перечисляет Подрядчику аванс в размере _____ %, от стоимости подрядных работ, указанной в п. 1.2., что составляет __________ ( ) рублей ___ коп. 2.2.Окончательный расчет Заказчиком с Подрядчиком производится в течение 10 дней после подписания акта о приемке выполненных работ.
3.1 Выполнить своими силами все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре, приложениях к нему, сдать работы Заказчику. 3.2. В течении 3 (трех) дней со дня подписания настоящего договора Подрядчик передает Заказчику график производства строительно-монтажных работ. 3.3. Подрядчик обязан обеспечить: - производство работ в полном соответствии со строительными нормами и правилами, а так же в полном соответствии с проектной документацией с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 3.4. При готовности работ Подрядчик в трехдневный срок должен известить об этом Заказчика в письменной форме. 3.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему договору. 3.6.Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) без согласования с Заказчиком. 3.7.В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее выполнение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно сообщить об этом Заказчику. 4. Обязательства Заказчика 4.1. В течении 15 (пятнадцати) дней со дня подписания настоящего договора Заказчик передает Подрядчику материалы и оборудование в соответствии с приложением №1 к настоящему договору. 4.2.Заказчик обязуется принять и оплатить фактически выполненные работы на условиях настоящего договора. 4.3.Заказчик принимает работы с оформлением актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3). 4.4.Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик, имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода. 5. Приемка работы 5.1. Заказчик обязан в течение десяти дней, с участием Подрядчика, осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 5.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ (КС2, КС3) подписанным обеими сторонами. 5.3. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. 6.Расторжение договора 6.1. Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях: - задержка Подрядчиком начала работ более чем на 20 рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика; -отказа Подрядчика устранить допущенные недостатки в выполненной работе. 6.2. Подрядчик вправе потребовать расторжение договора в случае существенного нарушения обязательств Заказчиком в соответствие с действующим законодательством. 7. Ответственность сторон 7.1. За нарушение сроков сдачи работ Подрядчик несет ответственность в виде пени в размере 0,1 % от договорной стоимости работ за каждый день просрочки. 7.2. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из условий настоящего договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.3. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки. 8. Прочие условия 8.1. В случае увеличения Заказчиком объема предусмотренных контрактом работ, в соответствии с п. 1.2. настоящего контракта, Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком изменить цену контракта пропорционально объему дополнительных работ, но не более чем на 10%. 8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из условий настоящего договора, в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. 8.3. Стороны могут осуществлять расчеты по промежуточным актам КС-2, справкам КС-3, по письменному согласованию. 8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами и скреплены печатями сторон. 8.5. Споры по настоящему договору при не нахождении сторонами взаимоприемлемого решения рассматриваются в Арбитражном суде Пензенской области. 9. Реквизиты сторон Заказчик: ОАО «Пензагазификация» 440602 г. Пенза ул. М. Горького д. 50 р/с 40702810900150000013 к/с 30101810500000000737 в ФЗАО «Газэнергопромбанк» г. Пенза ИНН 5836611971, КПП 58360100, БИК 045655737 ОКАТО 5640136800 ОКПО 03294976 ОГРН 1025801359858 Подрядчик: Заказчик Подрядчик ______________________ В.Е. Таушев ____________________ М.П. Приложение №1 Перечень материалов и оборудования
Заказчик Подрядчик ______________________ В.Е. Таушев ____________________ М.П. М.П. |
Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную... | Конкурсная документация разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 года №264... | ||
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании следующих... | Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... | ||
Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... | Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в конкурсе, содержание и критерии оценки конкурсных заявок,... | ||
Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, инвестиционной декларацией... | Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку | ||
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров,... | Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в открытом конкурсе выбор организации для выполнения... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |