Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
Форма № 2
к инструкции участникам
На бланке организации
Дата, исх. номер
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в комиссионном отборе подрядной организации на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 80 (корректировка проекта)».
Настоящим __________________________________________________
(наименование участника конкурса)
подтверждает, что для участия в комиссионном отборе подрядной организации на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 80 (корректировка проекта)» направляются нижеперечисленные документы:
№ п\п
|
Наименование документов
|
№ листа
|
11.
|
Заявка на участие в комиссионном отборе, подготовленная в соответствии с формами документов, установленными разделом 6 инструкции участникам.
|
|
22.
|
Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются Участником в Форме № 1 к инструкции участникам.
|
|
3.
|
Заверенные копии учредительных документов участника
|
|
4.
|
Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица – участника.
|
|
55.
|
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, полученная не ранее чем за 3(три) месяца до размещения извещения о проведении конкурсе, или заверенная копия такой выписки.
|
|
66.
|
Справка из ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам за последний календарный год, полученная не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки.
|
|
97.
|
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника - юридического лица, копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее — руководитель).
В случае, если от имени участника в комиссионном отборе подрядных организаций действует иное лицо, заявка на участие в комиссионном отборе должна содержать также доверенность на осуществление действий участника, заверенную печатью участника и подписанную руководителем участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом.
|
|
88.
|
Другие документы, предусмотренные Порядком и конкурсной документацией.
|
|
9.
|
ДОКУМЕНТЫ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ: *
|
|
ВСЕГО ЛИСТОВ:
|
|
*) Участник в комиссионном отборе подрядной организации в подтверждение данных, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, может представлять любые документы по своему усмотрению. Непредставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в комиссионном отборе подрядной организации.
Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
Форма № 3
к инструкции участникам
На бланке организации
Дата, исх. номер
Заказчику:
Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах в Мурманской области»
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
№
п/п
|
Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)
|
Заказчик
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
|
Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора)
|
Сумма договора, рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
ИТОГО за 2014 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
ИТОГО за 2015 год
|
|
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Форма № 4
к инструкции участникам
На бланке организации
Дата, исх. номер
Заказчику:
Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах в Мурманской области»
Справка о материально-технических ресурсах
№
п/п
|
Наименование
|
Местонахождение
|
Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
|
Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
|
Состояние
|
Примечания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Приложение № 2
Договор №___
на выполнение работ по корректировке проекта на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома № 80 по проспекту Ленина в городе Мурманске.
«____» ___________ 2015 года
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», в лице и. о. генерального директора Киселева Владимира Васильевича, действующего на основании устава (далее - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)
в лице _________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________ (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет и существенные условия договора
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации с шифром 2012/2-01 на капитальный ремонт фасада (далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 80 в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), прилагаемой к Договору.
Общая стоимость работ по Договору составляет ______________(_____________________) рублей __ коп, в том числе НДС ___________________(_________________________________) рублей __ коп.
Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
Цена договора определена на основании справочников базовых цен: на работы и обследования зданий и сооружений; разработку технической документации для капитального ремонта строительных конструкций зданий и сооружений, с учётом всех расходов подрядчика на выполнение объёмов работ, предусмотренных техническим заданием включая командировочные расходы, коэффициенты условия работ, а также сборы, налоги и другие платежи, связанные с выполнением работ на данном объекте.
Работы должны выполняться в соответствии с действующими государственными стандартами в области проектирования и строительства (Градостроительный кодекс РФ, ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, технические регламенты и т.д.).
1.3 Результат выполненных Работ Исполнитель передает, а Заказчик принимает по Акту приема-передачи технической документации в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.4 Работа Исполнителя считается выполненной в полном объеме, после получения заключения государственной историко-культурной экспертизы в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и согласования документации на соответствие техническому заданию в комитете по культуре и искусству Мурманской области и в комитете градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.
1.5 Срок выполнения работ составляет 120 (сто двадцать) календарных дней.
1.6 В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7 Основанием для заключения настоящего Договора является:
- постановления Правительства Мурманской области № 325-ПП/9 (в редакции постановления Правительства Мурманской области № 157 - ПП от 22 апреля 2015г.)
2. Обеспечение исполнения обязательств подрядчика
2.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору не требуется.
3. Порядок оплаты работ
3.1. Оплата, за выполненные по Договору работы, осуществляются по окончании работ. Основанием для оплаты являются, предоставленные справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты о приемке выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), счета и счета-фактуры, предоставляемые Подрядчиком Заказчику.
Перечисление средств на счёт подрядчика производится по мере поступления денежных средств от собственников жилья или иных источников в соответствии с действующим законодательством.
Полный расчёт производится после по окончании работ и подписи акта рабочей комиссии, всеми заинтересованными сторонами, окончательный расчет не позднее 31 марта 2016 года, по мере поступления средств от собственников.
3.2 Заказчик вправе задержать оплату работ при наличии не устраненных Подрядчиком замечаний по работе до их устранения.
3.3. Окончательный расчет по договору производится после устранения замечаний.
3.4 Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты дополнительных работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.
3.5 Заказчик вправе задержать оплату выполненных Подрядчиком работ при наличии не откорректированных Подрядчиком замечаний Заказчика.
3.8. Осуществление Заказчиком окончательных расчетов по договору не означает его отказ от претензий к Подрядчику, в случае последующего обнаружения недоработок в проектной документации на этапе выполнения работ.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок начала работ: с момента подписания договора, но не позднее 01 октября 2015 года.
4.2. Срок окончания работ: не позднее 01 февраля 2016 года. (Приложение № 2 к Договору).
4.3. Сроки завершения отдельных этапов работ определены техническим заданием и согласованы подрядчиком и заказчиком (приложение № 2).
4.4. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке законченных работ по проектным работам на капитальный ремонт объекта.
5. Заказчик
5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
5.1.1 Передать Подрядчику проектную документацию с шифром 2012/2-01.
5.1.2. Назначить своего представителя, который от имени Заказчика согласовывает акты приёма-передачи выполненных работ, и действует от имени Заказчика.
5.1.3. Осуществлять подписание актов на выполненные работы.
5.1.4.Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
5.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
5.1.6. Заказчик имеет право устанавливать прямые контакты с субподрядчиками и привлекаемыми Подрядчиком консультантами.
5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
6. Подрядчик
6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:
6.1.1. Выполнить своими и привлеченными силами работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать документацию Заказчику в установленный срок. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом задании (Приложение №1). Привлекаемые Исполнителем для выполнения работ субподрядные организации должны иметь соответствующие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданные саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.1.2. Назначить ответственных (ого) представителей (я), которые от имени Подрядчика согласовывают акты приёма-передачи выполненных работ и действуют от имени Подрядчика.
6.1.3.Подрядчик в десятидневный срок после заключения договора обязан представить Заказчику наименование и реквизиты субподрядчиков, и привлекаемых консультантов.
6.1.4. Самостоятельно организовать выполнение работ по проектированию, координировать деятельность субподрядных организаций.
6.1.5. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии действующими нормами и техническими регламентами.
6.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ, как собственными силами, так и субподрядными организациями.
6.1.7. Информировать Заказчика о готовности этапов работ и проекта в целом.
6.1.8. Своевременно устранять замечания Заказчика и согласующих организаций.
6.1.9.Выполнить предусмотренные настоящим договором работы, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования.
6.1.10. Нести ответственность за выполнение правил техники безопасности и пожарной безопасности, при выполнении работ по настоящему договору.
6.1.11. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласования с Заказчиком.
7. Выполнение работ
7.1 Подрядчик выполняет работы по корректировке проектно-сметной документации с шифром 2012/2-01 на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома , расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 80 в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1), прилагаемой к Договору, выполняет инструментальное обследование конструкций фасада, с учетом обследования корректирует проектно-сметную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, получает заключение государственной историко-культурной экспертизы в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и согласовывает документацию на соответствие техническому заданию в комитете по культуре и искусству Мурманской области и в комитете градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.
7.2. Заказчик назначает своего представителя, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком.
Полномочным представителем Заказчика является: __________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)
7.3. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
Полномочным представителем Подрядчика является:
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
7.4. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.
7.5 Право собственности на документацию к Заказчику переходит после полной оплаты работ согласно настоящему договору.
7.6 Результаты обследования и проектно-сметная документация, разработанная по настоящему договору, могут быть использованы Подрядчиком для целей, не предусмотренных в договоре, только с письменного согласия Заказчика.
7.7 Представление или рассылка Заказчиком отдельных документов, подготовленных Подрядчиком, в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных со строительством и эксплуатацией объекта, не рассматриваются как ущемление авторских прав Подрядчика.
7.8 Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и другими исходными данными.
7.9 Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными документами в области проектирования и строительства.
7.10 Качество выполнения работ определяется соблюдением требований действующих нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, охраны окружающей среды. В проектно-сметной документации должен быть указан весь перечень нормативной документации, в соответствии с которым выполнена документация.
7.11 Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь сертификаты качества.
7.12 При выполнении проектно-сметных работ соблюдать требования ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» утвержденные Приказом Ростехрегулирования от 30.11.2009 № 525-ст.
7.13 Проектно-сметная документация, разработанная и согласованная в установленном порядке в рамках выполнения работ, являющихся предметом настоящего конкурса, должна обеспечивать соответствие Объекта требованиям безопасности, установленным Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009.
7.14 Проектно-сметная документация с шифром 2012/2-01, должна быть откорректирована в соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение № 1), строительными нормами и правилами, другими правовыми актами, действующими в сфере строительства и проектирования.
7.15 Работы должны быть выполнены в соответствии требованиями действующих нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, в том числе в соответствии с указанными в приложении № 1
7.16 Деление проектно-сметной документации на альбомы, тома и разделы выполняется на усмотрение разработчика в соответствии с действующими нормативными документами. Состав разрабатываемых разделов и томов проектно-сметной документации может быть изменен и дополнен в процессе проектирования.
7.17 Всю документацию передать Заказчику в соответствии с Техническим заданием.
7.18 Результатом работ, является разработанная и согласованная, в установленном порядке со всеми заинтересованными сторонами проектно-сметная документация, переданная Заказчику в полном объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).
Сдача и приемка выполненных работ
8.1. В случае получения отрицательного заключения государственной историко-культурной экспертизы и на соответствие техническому заданию в комитете по культуре и искусству Мурманской области и в комитете градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска в минимально возможный срок устранить недостатки и передать документацию для прохождения повторных экспертиз с оплатой стоимости за счет исполнителя.
При обнаружении в ходе строительства или в процессе эксплуатации недостатков в проектно-сметной документации, по требованию Заказчика, безвозмездно осуществить корректировку проектно-сметной документации, за свой счет произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
Окончательная приемка работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в течение пятнадцати рабочих дней после получения Заказчиком материалов проекта в предусмотренном объеме.
8.2. Недостатки проекта, выявленные в процессе приемки работ, допущенные по вине Подрядчика, подлежат исправлению им в течение десяти дней с момента получения замечаний.
8.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным уполномоченными лицами Заказчика и Подрядчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, для устранения разногласий Заказчик вправе привлечь экспертную организацию для составления заключения по проекту. По результатам этой экспертизы составляется акт с указанием недостатков, их характера и срока устранения.
8.4. Подрядчик, после подписания акта приемки работ Заказчиком, не освобождается от выполнения всех обязательств, предусмотренных договором, которые остались не выполненными или были выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о приемке.
8.5. После завершения работ в целом, Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.
8.6. Подрядчик имеет право досрочного выполнения работ по настоящему договору и предъявления Заказчику.
Гарантии качества по сданным работам
9.1. Гарантийный срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания акта приемки работ. Требования к гарантии качества определены ст. 761 Гражданского кодекса РФ. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные по настоящему договору. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе согласования документации и на этапе выполнения работ.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации. При обнаружении недостатков в технической документации подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию.
Ответственность сторон
10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
10.3. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7) Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.
10.4. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
10.5. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
10.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.7. Если подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, он несет ответственность в виде штрафа в размере 1% (один процент) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
Внесение изменений в техническую документацию
11.1. Представитель Заказчика вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, что общая стоимость работ не превышает указанную в пункте 1.2 Договора стоимость работ, характер работ не изменяется.
11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии с документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.3. Внесение в техническую документацию изменений осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.
Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.
12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
Порядок расторжения договора
13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:
13.1.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 (десяти) дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты начала работ.
13.1.2. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.
Разрешение споров
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Прочие условия
15.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
15.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
15.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.
15.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
Приложения к настоящему договору
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:
1.Техническое задание.
2. Календарный график выполнения работ.
17. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
Юридический адрес: 183031,
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1;
Почтовый адрес: 183031,
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1; ИНН 5190996259, КПП 519001001
Р/счет 40703810741000081293 в Отделение №8627 Сбербанка России г.Мурманск,
БИК 044705615,
Кор/счет 30101810300000000615
И. о. генерального директора
________________ Киселев В.В.
«_____» _______________2015 г.
|
ПОДРЯДЧИК:
Руководитель
(должность) _________ Ф.И.О.
«_____» _______________2015г.
| |
