5.Техническое задание на поставку продукции.
Техническое задание
по закупке уничтожителя бумаг / документов (шредер) EBA 5146 C (3,8 х 48 мм) или аналогичный для нужд ОАО «ОСК»
Предмет договора.
Предметом договора является покупка с доставкой до места установки техники (5 этаж) и установкой, уничтожителя бумаг / документов (шредер) EBA 5146 C (3,8 х 48 мм) или аналогичный.
Характеристика товара.
Уничтожитель бумаг / документов (шредер) EBA 5146 C (3,8 х 48 мм) или аналогичный.
Производитель Германия.
Гарантия 1 год.
Уровень секретности 3
Размер частиц, мм / тип резки 3.8х48 / перекрестная
Разовая загрузка, листов А4 (70г/м2) 65-70
Скорость резки бумаги, см/сек 20
Вместимость контейнера, л 230
Мощность двигателя, Вт / Напряжение питания, В 2200 / 380, 3 фазы
Ширина приемного устройства, мм 460 + приемный бункер для смятой бумаги
Контейнер для измельченной бумаги многоразовый пакет на рамке-каркасе
Дополнительные возможности уничтожение кредитных карт, дискет, компакт-дисков, паспортов
Автостарт/стоп с фотоэлементом
Автомат. отключение при замятии
Индикатор переполнения
Автомат. отключение при переполнении
Индикатор открытия двери
Автомат. отключение при открытии двери
Подвижное основание на роликах
Условия поставки.
Количество товара – 1 шт.
Доставка до места установки уничтожителя.
Стоимость договора
Предельная цена поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг не установлена и будет определена по результатам процедуры открытого запроса цен.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:
Услуги оказываются по местонахождению Заказчика по адресам:
- 123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская 11 с.1, 5 этаж ОАО «ОСК».
Проект договора
ДОГОВОР №__
Москва «__» _____ 2014 г.
_________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице __________________, действующего на основании ___, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны (совместно – «Стороны»), заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее – «Договор»).
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется передать и осуществить монтаж и ввод в эксплуатацию, а Покупатель принять в собственность архивный уничтожитель бумаги (далее по тесту – Оборудование) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору) и оплатить монтажно-установочные работы на условиях настоящего Договора.
СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
Доставка Оборудования Покупателю осуществляется средствами Поставщика путем передачи Оборудования в месте поставки по адресу:
Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11, стр. 1, 5 этаж
в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора.
2.2. Датой фактической поставки считается дата подписания накладной о приемке Оборудования Сторонами при отсутствии замечаний у Покупателя.
2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования, а также право собственности на Оборудование переходят к Покупателю с момента подписания накладной и фактической передачи Оборудования.
2.4. Поставщик вместе с Оборудованием передает Покупателю относящиеся к Оборудованию принадлежности и документы, а также счет-фактуру, накладную, техническую документацию.
РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая сумма, подлежащая уплате Поставщику, составляет_____ рублей, в том числе НДС 18% - ______ рублей, и включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, доставки, работ по пуско-наладке/монтажу, а также иные применимые на территории Российской Федерации налоги.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится согласно выставляемым счетам в 2 этапа:
3.2.1 Первый этап: предоплата в размере 30% (тридцати процентов) стоимости, указанной в п. 3.1. Договора, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату. Счет на оплату по первому этапу выставляется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора обеими Сторонами.
3.2.2 Второй этап: доплата в размере оставшихся 70% (семидесяти процентов) стоимости, указанной в п. 3.1 Договора, производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления Поставщиком счета на оплату после подписания двустороннего Акта выполненных работ и накладной о приемке Оборудования при отсутствии у Покупателя замечаний в отношении Оборудования и ввода его в эксплуатацию.
Счет и Счет-фактура на оплату по второму этапу выставляются в течение 2 (двух) рабочих дней с даты и подписания накладной о приемке Оборудования и двустороннего Акта выполненных работ.
3.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Передать Покупателю Оборудование в сроки, а также в состоянии, качестве и количестве, отвечающем условиям Договора, Приложениям к Договору и требованиям законодательства Российской Федерации.
4.1.2. Предоставить счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня поставки Оборудования, а также, в случае, если положениями настоящего Договора предусмотрено авансирование - предоставить счет-фактуру на аванс в течение 5 (пяти) календарных дней с даты перечисления Покупателем аванса.
4.1.3. Немедленно оповещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Оборудования.
4.1.4. Поставщик гарантирует:
- соблюдение надлежащих условий хранения и транспортировки Оборудования до его передачи Покупателю;
- соблюдение требований нормативных документов в отношении материалов и изделий, ввоз которых осуществляется на территорию Российской Федерации;
- надлежащее выполнение производственного контроля качества и безопасности, соблюдения требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота Оборудования;
- наличие обязательных сертификатов Российской Федерации на импортный Товар.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять Оборудование по количеству, качеству и комплектности в порядке и сроки, установленные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
4.2.2. При установлении факта некачественности поступившего Оборудования, оповестить об этом Поставщика, и, если Поставщиком не будет произведена замена Оборудования на Оборудование надлежащего качества, предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.2.3. Оплатить Оборудование в размерах и сроки, установленные Договором.
4.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, указанных в п. 2.2 Договора, Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Оборудования.
ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ
И ВЫПОЛНЕНИЕ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
5.1. Приемка Оборудования по количеству, ассортименту и качеству осуществляется во время передачи Оборудования Покупателю.
5.2. Некачественная, некомплектная продукция считается непоставленной.
5.3. В случае несоответствия количества или ассортимента Оборудования в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Оборудования. При обнаружении недостатков Оборудования по качеству составляется рекламационный акт, подписываемый уполномоченными представителями Сторон.
5.4. Покупатель в ходе приемки проверяет наличие на Оборудовании и транспортной упаковке информации на русском языке о составе, производителе, сроках годности, условиях хранения и применения, а также других установленных сведений.
5.5. Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками Оборудования, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока на Оборудование, о чем он письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Покупателю, который совместно с представителем Покупателя составляет акт о некачественном Оборудовании и его замене.
5.6. В случае поставки Оборудования с недостатками Покупатель вправе требовать, а Поставщик обязан в срок не позднее 15 календарных дней с даты получения претензии Покупателя, безвозмездно устранить недостатки и возместить Покупателю убытки, вызванные данными недостатками.
5.7. Результатом выполненных пусконаладочных работ считается смонтированное и введенное в эксплуатацию Оборудование.
5.8. Выполнение и приемка пуско-наладочных работ осуществляется по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11, стр. 1, 5 этаж.
5.9. Покупатель обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим Договором, с участием Поставщика осмотреть и принять выполненные работы (их результат) по Акту выполненных работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Поставщику.
5.10. Покупатель, при обнаружении после приемки работ недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом и предложить Поставщику устранить указанные недостатки работ в разумные сроки.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Поставщик гарантирует качество и комплектность Оборудования. Гарантийный срок Оборудования составляет 12 месяцев и начинает течь с момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон накладной о приемке Оборудования.
6.2. Если Покупатель лишен возможности использовать Оборудование по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, исчисление гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
6.3. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Оборудование не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.
6.4. Гарантийные обязательства устанавливаются в соответствии с требованиями, указанными в соответствующем паспорте и документах на Оборудование.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение сроков Поставки (п. 2.1. Договора) Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки.
7.2. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 Договора) Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от неуплаченной суммы.
7.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.
7.4. При просрочке поставки или недопоставке Оборудования по вине Поставщика более чем на 30 календарных дней Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере стоимости непоставленного Оборудования. Кроме того, у Покупателя появляется право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора, о чем он письменно уведомляет Поставщика.
При этом Поставщик обязан вернуть полученный по настоящему Договору аванс в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного в настоящем пункте уведомления (в случае, если соответствующий аванс был уплачен по настоящему Договору).
7.5. В случае несоблюдения обязательств по предоставлению документов, указанных в п. 2.5, 4.1.2 Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 3% от стоимости Оборудования, а также пени в размере 0,1% от стоимости Оборудования за каждый день просрочки.
7.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийные бедствия, эпидемии, пожары, наводнения, взрывы, военные действия.
8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней известить об этом другую Сторону, предоставив независимое подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы, изданное компетентным государственным или административным органом.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне возможные убытки.
8.4. Неисполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору, вызванное неисполнением обязательств третьими лицами, имеющими договорные отношения со сторонами, не является основанием для освобождения Сторон от исполнения их обязательств по настоящему договору и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение.
8.5. Поставщик обязуется возвратить сумму предварительной оплаты, перечисленную Покупателем за Оборудование, не поставленное вследствие действий непреодолимой силы (в случае, если таковая была уплачена Покупателем по настоящему Договору).
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы с соблюдением претензионного порядка. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в настоящем Договоре. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до ______________. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности и выполнения обязательств, предусмотренных Договором.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
10.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, они будут руководствоваться нормами и положениями законодательства Российской Федерации.
10.4. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права полной или частичной передачи своих прав и обязанностей, возникших у Сторон в связи с заключением настоящего Договора.
10.5. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны (с проставлением печатей Сторон) уполномоченными на то представителями обеих Сторон и таковые являются неотъемлемой частью Договора.
10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.7. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
- Приложение 1 – Спецификация.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
-
Покупатель
|
Поставщик
|
____ «____»
Юридический адрес:
ИНН/КПП
Р/с в
БИК
К/с
Код по ОКПО
|
____ «____»
Юридический адрес:
ИНН/КПП
Р/с в
БИК
К/с
Код по ОКПО
|
Покупатель Поставщик
_____________________М.П. _____________________М
Приложение № 1
к Договору № __________ от «___» ___________ 201_ г.
г. Москва «___» ___________ 201_ г.
Спецификация
N № п.п
|
Наименование продукции
|
Количество
|
Цена за единицу, с учётом НДС (руб.)
|
Сумма, с учётом НДС (руб.)
|
1.
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
Итого:, руб.
|
в т.ч. НДС, Руб.:
|
Поставщик Покупатель
________________________ _____________________
|
