С. Г. Стрельченко 8 апреля 2016 года
Скачать 0.83 Mb.
|
ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРСРАЗДЕЛ I. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕВведение Настоящим приглашаются к участию в открытом конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Заинтересованные лица могут получить комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно. На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, экземпляр конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего открытого конкурса. На официальном сайте: www.belrus.ru , будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых. Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам открытого конкурса, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию. Обращаем Ваше внимание на то, что Участники открытого конкурса, получившие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками открытого конкурса разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации. РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1. Законодательное регулирование Настоящий конкурс проводится в соответствии с положениями Федерального законодательства. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией. 1.2. Заказчик Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит открытый конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации. Заказчик вправе привлечь на основе договора специализированную организацию для осуществления части функций по размещению заказа. 1.3. Предмет открытого конкурса. Место и сроки выполнения работ 1.3.1. Заказчик осуществляет выбор поставщиков услуг, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте договора. 1.3.2. Победивший Участник открытого конкурса должен будет оказывать услуги, входящие в предмет договора, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, либо в конкурсном предложении победившего Участника, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе. 1.3.3.Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Если в Информационной карте конкурса указано, что конкурс состоит из нескольких лотов, участник закупки вправе подать заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный конкурс, оформленный единой конкурсной документацией с другими лотами. 1.3.4. Определения, зафиксированные в проекте договора, применяются во всей настоящей конкурсной документации. 1.4. Начальная цена договора Начальная цена договора указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам открытого конкурса. 1.5. Источник финансирования и порядок оплаты 1.5.1. Финансирование договора на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте конкурса. 1.5.2. Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте договора, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса. 1.6. Требования к Участникам закупки 1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 1.6.2. Участник открытого конкурса должен соответствовать следующим требованиям: 1.6.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов. 1.6.2.2. Требованию о непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 1.6.2.3. Требованию о неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. 1.6.2.4. Требованию об отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 1.6.2.5. Требованию об отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 1.6.2.6. Требованию об обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма. 1.6.2.7. Требованию об отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов. 1.6.2.8. Участник закупки не может являться офшорной компанией. 1.6.3. Если указано в Информационной карте конкурса, Заказчик устанавливает дополнительное требование к Участникам закупки об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 1.7. Привлечение соисполнителей 1.7.1. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота). 1.7.2. Участник открытого конкурса может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь соисполнителей в случае, если это допускается условиями, изложенными в Информационной карте конкурса. 1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе Участник открытого конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе, Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов. 1.9. Преимущества В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены договора в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса. 1.10. Ограничения участия в определении исполнителя В случае если Заказчик установил ограничение в отношении участников открытого конкурса субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, то сведения о вышеуказанном ограничении содержатся в Информационной карте конкурса. 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 2.1. Содержание конкурсной документации 2.1.1. Конкурсная документация может представляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации, и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной Участником открытого конкурса неофициально. 2.1.2. Предполагается, что Участник открытого конкурса изучит конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском Участника открытого конкурса, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки. 2.1.3. Заявка Участника открытого конкурса, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям Заказчика будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком. 2.2. Разъяснение положений конкурсной документации 2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика, или Конкурсной комиссии с Участником открытого конкурса не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений конкурсной документации. 2.2.2. Любой Участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме, в том числе по электронной почте, адрес которой указан в Информационной карте конкурса, Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника открытого конкурса такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 2.3. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию 2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе не допускаются. 2.3.2. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней с этой даты направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. 2.3.3. В случае внесения изменений в конкурсную документацию срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней. Если в конкурсную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен в отношении конкретного лота. 2.4. Отказ от проведения конкурса 2.4.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту, за исключением проведения запроса предложений, не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 2.4.2. После размещения на официальном сайте извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников открытого конкурса. 2.4.3. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 2.4.1 настоящей конкурсной документации и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 2.4.4. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается на официальном сайте в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене на официальном сайте. 2.4.5. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам открытого конкурса причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика. |
Похожие:
 | Сообщаем Вам о проведении заочного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, которое состоится с «01» апреля... | | Осуществляется с 10 марта 2016 года по 10 апреля 2016 года включительно. Время приема документов: с 00» часов до «18. 00» часов ежедневно.... |
 | Расчет за 1 квартал 2016 год необходимо представить не позднее 20 апреля 2015 года (на бумажном носителе) или не позднее 25 апреля... | | Лермонтове в период с 1 апреля 2016 года по 31 декабря 2016 года (включительно) (далее – Конкурс) |
| Осуществляется с 15 февраля 2016 года по 10 апреля 2016 года включительно. Время приема документов | | Учитывая, что 30 апреля 2016 года приходится на выходной день, то с учетом положений статьи 1 Налогового кодекса Российской Федерации... |
| Iv образцы форм и документов для заполнения участниками открытого конкурса | | Iv образцы форм и документов для заполнения участниками открытого конкурса |
| Осуществляется с 15 февраля 2016 года по 10 апреля 2016 года включительно. Время приема документов: с «14» часов до «17» часов ежедневно... | | Белгородской области в 2016 году, в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам... |