Общество с ограниченной ответственностью «Нагатинский»
Скачать 0.96 Mb.
|
28.2.2. В случае некачественного выполнения работ Подрядчиком или выявления недостатков работ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в виде штрафа, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчёта 2 % (Два процента) от стоимости некачественных работ по Договору за каждый случай некачественного выполнения работ. В случае повторного выявления Заказчиком недостатков в тех же самых работах, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере штрафа, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчёта 5 % (Пять процентов) от стоимости некачественных работ, по которым предъявляются претензии Заказчиком, за каждый случай некачественного выполнения работ. При повторном выявлении недостатков работ, Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке. 28.2.3. В случае нарушения Подрядчиком согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков выполненных работ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику неустойки в размере пеней, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчёта 0,1 % (Одна десятая процента) от договорной цены работ по Договору, указанной в п. 3.1 Договора за каждый день просрочки. 28.2.4. В случае несвоевременного извещения Подрядчиком либо не извещения Заказчика об изменении статуса плательщика НДС, Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объёме убытки вызванные таким не извещением. 28.2.5. В случае невыполнения Подрядчиком предписаний представителей Заказчика, соответствующих требованиям действующего законодательства и условиям настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере штрафа, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчёта 30 000 (Тридцать тысяч рублей) за каждый случай выявленных нарушений, и компенсировать понесённые Заказчиком убытки (штрафы) по устранению указанных в предписании нарушений. 28.2.6. В случае несвоевременного освобождения Подрядчиком Строительной площадки от своего имущества, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику неустойки в размере пеней, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчёта 0,1 % (Одна десятая процента) от договорной цены работ по Договору, указанной в п. 3.1 Договора за каждый день просрочки. 28.2.7. В случае, если в период гарантийного срока Заказчик выявит недостатки выполненных работ, либо произойдут инциденты вследствие этих недостатков, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате Заказчику неустойки в размере пеней, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчёта 0,1 % (Одна десятая процента) от договорной цены работ по Договору, указанной в п. 3.1 Договора за каждый день остановки (простоя) эксплуатации объекта, но суммарно не более 10% от общей стоимости работ по Договору. Основанием для этого будет являться Акт произошедшего инцидента (аварии). 28.2.8. В случае нахождения работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, попытки проноса или хранения на территории Заказчика данных веществ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере штрафа, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчёта 100 000 (Сто тысяч рублей) за каждый случай выявленного нарушения. Основанием для штрафа будет являться акт задержания нарушителя, составленный Техническим заказчиком или Заказчиком. 28.3. Подрядчик несет ответственность за нарушения требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, допущенные его работниками, за несчастные случаи, происшедшие с его работниками при выполнении работ согласно настоящему договору и на Строительной площадке, а именно: 28.4. В случае если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии в связи с исполнением Подрядчиком настоящего Договора, последний обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причинённые им в связи с нарушением прав третьих лиц. Заказчик при получении каких-либо претензий со стороны третьих лиц, адресованных ему и основанных на указанном нарушении, извещает об этом Подрядчика, который должен за свой счет незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий третьих лиц. 28.5. Подрядчик несёт ответственность за выполнение требований природоохранного и земельного законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха, за образование, хранение, учет и утилизацию всех видов отходов, связанных с деятельностью Подрядчика, уплачивает штрафные санкции за нарушение требований природоохранного законодательства, предъявленные контролирующими природоохранными органами, а также возмещает причинённый своими действиями или бездействием ущерб, связанный с несоблюдением требований природоохранного и земельного законодательства. 28.6. Подрядчик несёт ответственность за выполнение требований миграционного законодательства в сфере найма и привлечения иностранной рабочей силы, законодательства в сфере охраны труда и соблюдения установленных нормативов по обеспечению безопасных условий труда своих работников, привлеченных для выполнения работ по настоящему Договору. Подрядчик уплачивает соответствующие штрафы за нарушение требований указанного законодательства, предъявленные контролирующими органами, а также возмещает Заказчику причинённые своими действиями или бездействием убытки, связанные с несоблюдением требований миграционного законодательства и законодательства в сфере охраны труда. 28.8. Ответственность Заказчика: 28.8.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ по настоящему Договору на срок более 30 (Тридцати) дней Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате Подрядчику неустойки в виде пеней, а Заказчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1 % (Одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % (Пяти процентов) от стоимости работ. 28.9. В случае нарушения какой-либо из Сторон сроков исполнения, принятых на себя обязательств по настоящему Договору сроки исполнения обязательств другой Стороны соразмерно, продлеваются (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором). 28.10. В случае неисполнения либо частичного неисполнения какой-либо Стороной обусловленных настоящим Договором обязательств иная Сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства в части, соразмерной объему неисполненного обязательства виновной Стороны (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором). При этом Сторона, приостановившая исполнение своего обязательства, не несет ответственности за последствия неисполнения виновной Стороной своего обязательства (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором). 28.11. Предъявление Сторонами неустойки (пеней) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по настоящему Договору документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустойки (пеней) и (или) иных санкций за нарушение условий настоящего Договора. 28.12. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков (неустойка (пени, штраф) по настоящему Договору является штрафной). Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства и уплата неустойки за его неисполнение не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре. 28.13. В иных случаях, не предусмотренных настоящей статьей Договора, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 29. Особые условия 29.1. Подрядчик настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, следующим категориям лиц: - государственным и муниципальным служащим; военнослужащим; - кандидатам на выборные должности государственной и муниципальной службы; - членам органов управления организаций, более 50 % (Пятидесяти процентов) которых находится в собственности государства (в собственности субъектов федерации, муниципальной собственности) или государственных служащих; - политическим партиям и их членам; - международным общественным организациям и членам их органов управления; - супругам и близким родственникам указанных лиц. 29.2. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п. 29.1 Договора, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает Подрядчику убытки в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом. 30. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 30.1. Стороны обязуются сохранять в тайне положения настоящего Договора и все сведения, включая полученную при исполнении настоящего Договора конфиденциальную информацию, и не передавать третьим лицам какую бы то ни было информацию или опыт, которые будут получены в результате их совместной работы, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без письменного согласия другой Стороны. 30.2. Обязательства Сторон, предусмотренные настоящей статьей, не относятся к чертежам, документам, данным или другой информации, которые: - открыто публикуются без вины данной Стороны; - были доступны этой Стороне в момент их предоставления и, которые не были получены ранее (прямо или косвенно) от другой Стороны, причем этот факт может быть доказан, или становятся каким- либо другим способом легально доступным этой Стороне от третьей стороны другим образом, без обязательств соблюдение конфиденциальности. 30.3. Заказчик и Подрядчик должны соблюдать конфиденциальность и не должны без письменного согласия другой Стороны открывать третьим лицам или использовать какие-либо чертежи, документы, данные или другую информацию, предоставленную прямо или косвенно другой Стороной в связи с настоящим Договором, независимо от того, была ли такая информация передана до, во время и после расторжения настоящего Договора. 31. Обстоятельства непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР) 31.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялись по вине Подрядчика, в связи с нарушением им установленных требований по пропускному и внутриобъектовому режимам, специальному контролю и других документов, регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, природных пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, за исключением чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые явились следствием нарушения Подрядчиком законодательства Российской Федерации, неисполнения проектной и рабочей документации, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего контракта не относятся. 31.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (Трёх) календарных дней после их наступления в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств, влияющих на исполнение Стороной обязательств по настоящему Договору. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 31.3. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий. 31.4. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (Трёх) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по настоящему Договору либо о расторжении настоящего Договора. 32. Отчетность 32.1. Подрядчик представляет Заказчику предусмотренные п.п. 32.3 - 32.5 Договора отчеты о ходе выполнения работ (оказания услуг), о поступлении и использовании средств и иную запрашиваемую информацию в интересах выполнения работ по строительству объектов в сроки, установленным настоящим Договором (ранее и далее - «Отчеты»). 33.2. Подрядчик несет ответственность за своевременность, достоверность и полноту отчетности, представляемой Заказчику по настоящему Договору. 32.3. Ежемесячно Подрядчиком представляются: 32.3.1. Не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчётным: - отчет об исполнении графика производства работ за месяц. 32.3.2. Не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего (отчетного) месяца: - график производства работ на следующий месяц; - график поставки оборудования на следующий месяц. 32.4. Еженедельно, каждый понедельник, до 10 ч. 30 мин. по московскому времени представляются: - отчёт о выполнении Графика производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору); 32.5. Заказчик в интересах выполнения работ по Договору имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной отчетности и информации, имеющей отношение к выполняемым Подрядчиком работам, предварительно за 5 (Пять) календарных дней письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Подрядчик обязан представлять дополнительно требуемую Заказчиком отчетность и информацию. 32.6. Заказчик рассматривает Отчеты Подрядчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Отчетов. 33. Электронный документооборот 33.1. Стороны вправе осуществлять обмен электронными документами по согласованным электронным адресам Сторон и почтовым адресам сторон, указанных в реквизитах. 34. Разрешение споров 34.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с применением претензионного порядка. Претензия рассматривается, и ответ на нее направляется, в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты поступления. 34.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 34.3. Настоящий Договор толкуется и исполняется, а споры, вытекающие из настоящего Договора или связанные с ним, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 35. Расторжение Договора |
Похожие:
 | Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Нагатинский» от 16.... |  | Общество с ограниченной ответственностью «промтехника», в дальнейшем именуемое «Общество» учреждается в соответствии с Гражданским... |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка", именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным Законом... | | Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», далее именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом рф,... |
| Общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту «Общество») является юридическим лицом, учрежденным | | Директора Пасконина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью... |
| Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Бизнес-Технологии» | | Общество с ограниченной ответственностью “Банк рси” Для оформления получено чековых |
| Общество с ограниченной ответственностью «лика авто» (далее – Общество) учреждено в соответствии с действующим законодательством... | | Общество с ограниченной ответственностью «Домоуправление 11» (ооо «ду-11»), именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Бителя Василия... |