На поставку программы антивируса на 2017 год 1
Скачать 0.6 Mb.
|
6.3. Поставщик вправе: 6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара по настоящему Договору на основании представленных Поставщиком документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.8. настоящего Договора. 6.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставку в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора. 6.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно осуществления поставки товара в рамках настоящего Договора. 6.3.4. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору при условии согласования досрочного исполнения Договора с Заказчиком. 6.4. Поставщик обязан: 6.4.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку товара и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора. 6.4.2. Обеспечивать соответствие товара требованиям качества, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 6.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке товара и в течение гарантийного срока/срока годности, за свой счет. 6.4.4. Приостановить поставку товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов поставки товара или создать невозможность ее завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (Трех) дней после приостановления поставки товара. 6.4.5. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, Поставщик обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения Договора. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Договора. 6.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (Пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре. 6.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором. 6.5. В полном объеме за счет собственных средств возместить ущерб, причиненный Заказчику и третьим лицам, в результате исполнения обязательств по Договору. 6.6. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора: 6.6.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Статья 7. Гарантии 7.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями, указанными в п. 6.4.2 Договора. 7.2. Поставщик настоящим гарантирует, что товар, поставленный в рамках настоящего Договора, является новым, неиспользованным. 7.3. Гарантийный срок на поставляемый по настоящему Договору товар составляет 12 месяцев с момента поставки, но не менее гарантийного срока производителя данного товара. 7.4. Заказчик вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками товара по качеству, в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока/срока годности на товар. 7.5. Замена товара с недостатками, выявленными в течение срока годности/гарантийного срока на товар, производится Поставщиком за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления от Заказчика мотивированной претензии. Стороны вправе установить иной срок замены товара. Все расходы, связанные с возвратом или заменой товара и/или дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае исправления товара с недостатками гарантийный срок на данный товар соответственно продлевается. В случае замены товара срок годности/гарантийный срок на такой товар должен соответствовать требованиям п. 7.3. настоящего Договора. Статья 8. Ответственность Сторон 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8.2. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Договора. 8.3. За просрочку предусмотренных Договором обязательств Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1 процента от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Договора. 8.4. За ненадлежащее исполнение обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 30 процентов от цены Договора, что составляет ____ руб. ___ коп. 8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки. 8.6. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением или за неисполнение поставщиком своих обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 процентов от суммы неисполненных обязательств по Договору. 8.7. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (пеней, штрафов), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 8.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик. 8.9. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недовыполнения обязательств и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств. 8.10. Поставщик в полном объеме за счет собственных средств возмещает ущерб, причиненный Заказчику, третьим лицам и их имуществу в результате выполнения обязательств по договору. 8.11. В случае причинения Поставщиком при выполнении обязательств по договору повреждений и/или ущерба Заказчику, третьим лицам и их имуществу, оплата по Договору производится Заказчиком после устранения Поставщиком указанных повреждений и/или ущерба. 8.12. Поставщик обязан устранить повреждения и/или возместить ущерб в течение 5 (пяти) дней с момента причинения повреждения или ущерба. 8.13. В случае не устранения Поставщиком повреждений и/или ущерба в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента причинения повреждения и/или ущерба, Поставщик оплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от Цены Договора за каждый день просрочки, начиная с 6 (шестого) дня неисполнения обязательства по устранению повреждений и/или ущерба до даты его фактического устранения. Статья 9. Обеспечение исполнения Договора 9.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Договора на сумму 25 575 (Сорок девять тысяч девятьсот сорок один) рубль 06 копеек, что составляет 10% от начальной максимальной цены Договора. Исполнение настоящего Договора может обеспечиваться одним из следующих способов: - предоставление банковской гарантии; - внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно. 9.2. В случае продления срока поставки или увеличения объемов поставки по настоящему Договору Поставщик обязуется переоформить банковскую гарантию, или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Договора. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, соответствующий Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора. Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена недостоверная банковская гарантия. 9.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Договора в качестве залога, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 9.1. настоящего Договора, по следующим банковским реквизитам: Заказчик: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Ритуал» Место нахождения: 125057, г. Москва, ул. Песчаная, д.3 Телефон \ факс: +7 (495) 607-55-47 Электронный адрес: ОГРН: 1157746320555 ИНН: 7743096224 КПП: 774301001 Департамент финансов города Москвы (ГБУ «Ритуал» л/с 2180941000452020) Р/с 40302810145254000060 ГУ Банка России по ЦФО БИК: 044525000 Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществляется при помощи системы «банк-клиент»). Денежные средства вносятся в обеспечение исполнения Договора в качестве залога на срок не менее чем общий срок действия Договора. Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сверки расчетов и получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании. Обеспечение исполнения обязательств по Договору удерживается Заказчиком в случае неисполнения обязательств Поставщика по Договору. 9.4. Уплата Поставщиком неустойки (пеней, штрафов) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору. 9.5. Обеспечение исполнения Договора распространяется в том числе на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору. Статья 10. Порядок расторжения Договора 10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 10.1.1. По соглашению Сторон. 10.1.2. В одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством в случаях: - отказ Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему; - существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков; - невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара; - неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров; - поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; - просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств, в том числе гарантийного обязательства, по настоящему Договору более чем на 2 (два) дня; - ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, если устранение недостатков и/или недоработок влечет задержку срока поставки Товара более чем на 2 (два) дня; - ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства; - аннулирования разрешительных документов Поставщика, необходимых для исполнения настоящего Договора, принятие государственными и муниципальными органами власти в рамках действующего законодательства Российской Федерации актов, лишающих Поставщика права на осуществление деятельности, несоответствие Поставщика установленным настоящим Договором требованиям, представления Заказчику недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям и/или не представления по запросу Заказчика документации, подтверждающей соответствие Поставщика таким требованиям. - установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства; - установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - в соответствии с действующим законодательством. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение подтверждения о его вручении другой Стороне. При невозможности получения подтверждения факта получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора датой надлежащего уведомления является дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения Стороной на официальном сайте информации об одностороннем отказе от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. 10.1.3. В судебном порядке. Стороны вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях: - при существенном нарушении Договора Поставщиком. - при нарушении Поставщиком сроков поставки, более чем на 1 (один) календарный день. 10.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 10.3. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. 10.4. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем поставки товара Поставщиком. 10.5. Расторжение Договора не освобождает Поставщика от оплаты неустоек (штрафа, пени) и возмещения причиненного ущерба и повреждений Заказчику, третьим лицам и их имуществу. |
Похожие:
 | Мку «отдела образования исполнительного комитета высокогорского муниципального района рт» на 2017/2018 учебный год |  | ... |
| В упфр в г. Алексин Тульской области (межрайонном) открыта «горячая линия» о единовременной выплате в размере 5000 рублей в январе... | | Республиканской службы финансово-бюджетного контроля на 2017 год, приказ Республиканской службы финансово-бюджетного контроля от... |
| Федерации», Федеральным законом от 29 ноября 2010 года №326-фз «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,... | | «Целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие образования Архаринского района... |
| Мбоу "Июсская сош" на 2016 -2017 учебный год, с учетом умк под редакцией Л. Л. Босовой, А. Ю., Босовой М.: Просвещение, 2012, имеет... | | Икт (базовый уровень), программы базового уровня курса «Информатика и икт» (Н. Д. Угринович)// Программы для общеобразовательных... |
| От 27 апреля 2017 г. №245 «Об итогах социально-экономического развития Красносельского муниципального района за 2016 год и задачах... | | Годовым производственным планом Росстата на 2018 год предусмотрено проведение выборочного федерального статистического наблюдения... |