Документация
Скачать 0.69 Mb.
|
3.1. Поставщик осуществляет приёмку заявки Заказчика в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени.3.2. Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение _________ календарных дней с момента поступления заявки.3.3. Заявка Заказчика передается Поставщику письменно, факсимильным сообщением либо посредством электронной почты. 3.4. Поставка товара осуществляется Поставщиком путём доставки (передачи) товара на склад Заказчика по адресу: г. Иркутск, ул. Станиславского, д.2. 3.5. Приём-передача товара производится по товарным накладным формы ТОРГ-12 или по универсальному передаточному документу (УПД), оформленному в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 3.6. Поставщик передаёт Заказчику одновременно с товаром оформленные надлежащим образом счета-фактуры или УПД и сертификаты качества на товар. 3.7. Днём исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара считается: дата сдачи товара на склад Заказчика, что подтверждается датой в товарной накладной или в (универсальном передаточном документе) УПД. 3.8. Все риски случайной гибели, а также право собственности на товар переходят от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара Заказчику. 4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 4.1. Цена договора составляет _________ рублей, в том числе НДС по ставке 18% _____________ рублей. В цену товара включены затраты по доставке товара до склада Заказчика, налоговые платежи и сборы. 4.2. Заказчик оплачивает поставляемый товар с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим договором. Расчеты осуществляются платежными поручениями. 4.3. Оплата товара производится в течение 60 (Шестидесяти) дней с момента передачи товара на склад Заказчика путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в Разделе 9 настоящего Договора. 4.4. Днём исполнения Заказчиком обязательств по оплате товара считается дата списания денежных средств с расчетного счёта Заказчика. 4.5. Проценты на сумму оплаты по настоящему Договору, в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не уплачиваются. В случае нарушения сроков оплаты Заказчиком, Поставщик вправе требовать уплаты процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами. При этом Поставщик не вправе требовать уплаты процентов по ст. 317.1 и по ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации за один и тот же период. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. В случае недопоставки (просрочки) поставки товара, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленной на момент просрочки от стоимости недопоставленного (просроченного) товара за каждый день недопоставки (просрочки) до фактического исполнения обязательств по поставке недопоставленного (просроченного) товара. 5.2. Поставщик несет ответственность за поставку некачественного товара в соответствии со ст. 475 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного товара, установленных п. 4.3 настоящего договора, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости не исполненного в срок обязательства, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока, до момента полного исполнения обязательств, но не более 5 (Пяти)% от неуплаченной суммы. 5.4. Заказчик имеет право требовать с Поставщика безвозмездного устранения нарушений качества поставляемого товара в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента направления Поставщику акта обнаруженных недостатков. 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием наступления или действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю сторон, возникших после заключения настоящего договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия или военные действия, гражданские волнения либо изменения в действующем законодательстве, а также вследствие запрета государственных органов на действия сторон. 6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна в течение 3-х дней с момента наступления указанных в п. 6.1 обстоятельств, в письменной форме уведомить другую сторону. Причем по требованию другой стороны с наступлением подобных обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий документ, выданный соответствующими Торгово-промышленными палатами. Если сторона не направит или несвоевременно направит уведомления, то она обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки. 6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия 6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более шести месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор путем направления письменного уведомления. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения уведомления другой стороной. 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 7.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам предоставляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информации Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 7.2. Стороны обязуются: 7.2.1. обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к информации третьих лиц; 7.2.2. не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объёме, так и частично; 7.2.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны; 7.2.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (Пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора. 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2016 года, а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих финансовых обязательств. 8.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём предъявления претензий, направляемых не позднее 10 (Десяти) дней с момента возникновения оснований для их предъявления. Досудебный порядок урегулирования споров для Сторон обязателен. 8.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии в письменной форме не позднее 20 (Двадцати) дней с даты получения претензии. 8.4. В случае неурегулирования Сторонами спора в претензионном порядке спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они совершены в письменной форме, в виде дополнительного соглашения. Под «письменной формой» для целей настоящего Договора Стороны понимают документ, исполненный в 2 (Двух) и более экземплярах, подписанный надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и имеющий оттиски печатей Сторон. 8.6. Любые дополнительные соглашения, протоколы, приложения к настоящему договору становятся его неотъемлемой частью с момента их оформления в соответствии с пунктом 8.5. настоящего договора. 8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации и обычаями делового оборота. 8.8. Уступка права (требования), равно как и перевод долга, по настоящему договору подлежит обязательному предварительному письменному согласованию с другой Стороной. 8.9. Об изменении своих наименования, адреса, банковских реквизитов, а также своей реорганизации или ликвидации Стороны обязуются в течение 2 (Двух) дней извещать друг друга почтовыми отправлениями и посредством факсимильной связи. 8.10. Сторона, не исполнившая требования п. 8.9., несет риск наступления неблагоприятных последствий, вызванных таким неисполнением, и лишается права предъявлять претензии относительно последовавшего неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 8.11. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 8.12. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, обладающих равной юридической силой, один из которых находится у Поставщика, другой — у Заказчика. Приложения к договору № _____________ от «___» _______ 2016 г. Приложение № 1 – Спецификация; Приложение № 2 – Техническое задание; Приложение № 3 - Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий.
Приложение № 1 к договору № __________ от «____» _____________ 2016 г. С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
Итого общая сумма договора с учетом доставки, таможенных платежей, в том числе расходов на страхование, сборов, других обязательных платежей, всех видов налогов, в том числе НДС, составляет: _____________________ (сумма прописью) __ копеек и _____________________ (сумма прописью) __ копеек без учета НДС 18%. *Не заполняется при применении участником упрощенной системы налогообложения.
Приложение № 2 к договору № __________ от «____» _____________ 2016 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ к ДОГОВОРУ поставкИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ от термических рисков
2.1. Товар должен иметь руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту, которое содержит информацию об условиях эксплуатации, правилах ухода и ремонта за изделиями, системе маркировки и прикладывается к каждому комплекту. В руководстве по эксплуатации производителем должны указываться сроки эксплуатации изделия и гарантийный срок. 2.2. Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ Р 12.4.234-2007 (МЭК 61482-1:2002) «ССБТ. Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 12.4.236-2011 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от пониженных температур», ГОСТ Р 12.4.185-99 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты от пониженных температур. Метод определения теплоизоляции комплекта» (только для зимних костюмов), ГОСТ Р ЕН 340-2010 «ССБТ. Одежда специальная, защитная. Общие технические требования», ГОСТ 12.4.221-2002 « ССБТ. Одежда специальная для защиты от повышенных температур, теплового излучения, конвективной теплоты. Общие технические требования», ГОСТ Р ИСО 11612-2007 «ССБТ. Одежда для защиты от тепла и пламени. Методы испытаний и эксплутационные характеристики теплозащитной одежды», ГОСТ 3813-72 «Материалы текстильные», ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости», ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты, ГОСТ 12.4.137-84 «Обувь специальная кожаная», ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий». 2.3. Маркировка Товара должна соответствовать требованиями ТР ТС 019/2011 2.4. Поставщик должен представить заверенные своей печатью копии следующих документов, подтверждающих соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям: - сертификаты соответствия на изделия входящие в состав комплектов; - протоколы сертификационных испытаний на изделия входящие в состав комплектов; - протоколы санитарно-гигиенических исследований на все составляющие комплектов; - протоколы испытания на ограниченное распространение пламени и теплозащитную эффективность по ГОСТ Р ИСО 6330-2009 после 5 и 50 стирок; - протоколы испытаний и заключения, подтверждающие защитные и эксплуатационные свойства всех составляющих комплектов; - протоколы испытаний, подтверждающие постоянство защитных свойств ткани верха костюма после 2-х и более лет эксплуатации; - протокол о подтверждении теплоизоляционных свойств защитной одежды заявленным климатическим поясам; - протоколы испытаний обуви на теплоизоляционные свойства обуви заявленным климатическим поясам; - протоколы испытаний подошвы обуви по ГОСТ 270-75, 263-75; - протоколы испытаний на термостойкость подошвы по ГОСТ 12.4.138-84; - протоколы испытаний и заключения, подтверждающие термостойкие, свойства обуви и пакетов материалов; - протоколы испытаний и заключения на фурнитуру и утеплитель, подтверждающие их термостойкие свойства. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Документация о Запросе предложений (далее Документация) подготовлена Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным... | | Документация о Запросе предложений (далее Документация) подготовлена Организатором в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным... |
 | Документация о Запросе предложений (далее Документация) подготовлена Организатором в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным... | | Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку |
| Настоящая документация разработана в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона | | Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 11. 07.... |
| Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 11. 07.... | | Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 11. 07.... |
| Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 22. 12.... | | Документация согласована в соответствии с порядком, утвержденном в «Регламенте закупочной деятельности ООО «МультиКарта» от 01. 02.... |