Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на размещение в 2013 году государственного заказа на выполнение работ по геологическому изучению недр и воспроизводству
Скачать 2.53 Mb.
|
РАЗДЕЛ I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕУважаемые дамы и господа! Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Заинтересованные лица могут ознакомиться с комплектом настоящей Конкурсной документации бесплатно на Официальном сайте Российской Федерации в «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. (далее - официальный сайт). Примечание: В случае если Участник размещения заказа желает присутствовать на процедуре вскрытия конвертов или подать заявку на участие в конкурсе в день окончания подачи заявок непосредственно перед вскрытием конвертов Участнику размещения заказа необходимо заранее (не менее, чем за 1 рабочий день) сообщить об этом Заказчику для оформления пропуска.РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСАСодержание 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 6 1.1. Законодательное регулирование 6 1.2. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации. 6 1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ 6 1.3.1. Открытый конкурс на размещение государственного заказа на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета в сфере деятельности Роснедр. 6 1.4. Начальная (максимальная) цена контракта 6 1.4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота) указано в Информационной карте конкурса. 6 1.5. Источник финансирования и порядок оплаты 6 1.6. Требования к Участникам размещения заказа 6 1.7. Привлечение субподрядчиков 7 1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе 7 1.9. Преференции 7 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 7 2.1. Содержание Конкурсной документации 7 2.3. Разъяснение положений Конкурсной документации 9 2.4. Внесение изменений в Конкурсную документацию 9 2.6. Отказ от проведения конкурса 10 3.1. Формы заявки на участие в конкурсе 10 3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе 10 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе 11 3.4. Цена и валюта заявки на участие в конкурсе 12 3.5. Требования к описанию подлежащих выполнению работ 12 3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе 13 4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 13 4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе 13 4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 14 4.3. Изменения заявок на участие в конкурсе 14 4.4. Отзыв заявок на участие в конкурсе 14 4.5. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием 15 4.6. Срок действия заявок на участие в конкурсе 15 5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 15 5.1. Порядок вскрытия конвертов 15 В протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносится соответствующая информация о признании конкурса несостоявшимся. 16 5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе 16 5.3. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 18 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О 19 РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА 19 6.1. Порядок принятия решения о заключении государственного контракта 19 6.2. Публикация результатов конкурса 20 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 20 7.1. Срок заключения контракта 20 7.2. Условия заключения контракта 20 7.3. Обеспечение исполнения обязательств по контракту 20 7.4. Права и обязанности победителя конкурса 22 7.5. Права и обязанности Заказчика 22 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1. Законодательное регулирование 1.1.1. Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее –Федеральный закон № 94-ФЗ), Законом РСФСР от 22 марта 1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» (далее - постановлением Правительства Российской Федерации № 722), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет порядок и основные процедуры проведения открытого конкурса. 1.1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией. 1.2. Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации. 1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ 1.3.1. Открытый конкурс на размещение государственного заказа на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета в сфере деятельности Роснедр. 1.3.2. Заказчик выберет исполнителя работ, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Конкурсной документации. 1.3.3. Победивший в конкурсе участник размещения заказа должен будет выполнять работы, входящие в предмет государственного контракта, в месте и в течение периода, указанных в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе. 1.4. Начальная (максимальная) цена контракта 1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса. 1.4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота) указано в Информационной карте конкурса. 1.5. Источник финансирования и порядок оплаты 1.5.1. Финансирование государственного контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника (ов), указанного (ых) в Информационной карте конкурса. 1.5.2. Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте государственного контракта, приведенном в Конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса. 1.6. Требования к Участникам размещения заказа 1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1.6.2.1. требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса: а) наличие действующих лицензий/сертификатов на выполнение работ по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется); б) соответствие другим требованиям, указанным в Информационной карте конкурса. 1.6.2.2. требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 1.6.2.3. требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; 1.6.2.4. требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 1.6.3. Если указано в Информационной карте конкурса, Заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам размещения заказа:
1.7. Привлечение субподрядчиков 1.7.1. Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь субподрядчиков в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса. 1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе 1.8.1.Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов. 1.9. Преференции 1.9.1. В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса. 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 2.1. Содержание Конкурсной документации Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также изменения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Раздела.
2.2. Получение Конкурсной документации 2.2.1. Конкурсная документация предоставляется бесплатно и размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru для ознакомления. Конкурсная документация может быть получена на бумажном носителе по адресу: 119017 Москва, Старомонетный пер., д.31.Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане. 2.2.2. Комплект Конкурсной документации на бумажном носителе может быть получен после размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте, после направления заинтересованными лицами по адресу, указанному в п. 2.2.1 настоящего Раздела, заявления в письменной форме о предоставлении Конкурсной документации. |
Похожие:
 | На проведение открытого конкурса на право заключения государственных контрактов в 2013 году на выполнение работ по геологическому... | | Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу открытого конкурса на право заключения государственного... |
 | Инструкция определяет порядок государственного учета результатов работ по геологическому изучению недр в соответствии с Основами... | | На выполнение работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов фрунзенского района в 2013 году, финансируемого |
| Инструкция определяет порядок государственного учета результатов работ по геологическому изучению недр в соответствии с Основами... | | Цель проведения конкурса – обеспечение эффективного расходования бюджетных средств |
| Открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации (натурные исследования,... | | Закупка или размещение заказа – приобретение Заказчиком способами, указанными в настоящем Положении о закупке, товаров, работ, услуг... |
| Предмет конкурса – Выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений в пос. Лукаши и дер. Пудомяги | | Приложения к конкурсной документации (рекомендуемые образцы форм и документов для заполнения участниками открытого конкурса) |