IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____
на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной и рабочей документации по объекту: ______________
Московская область
г. __________________
|
«___» _________ 201___ г.
|
|
|
___________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ____________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый
в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании результатов осуществления закупки Московской области _____________ (путем проведения конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя) и иных способов выбора исполнителей с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ), протокол _____________№ _______ от _________ г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной и рабочей документации по объекту: __________________, в соответствии с Заданием на проектирование (приложение № 1 к Контракту) (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек,
в том числе НДС _____% - _______ рублей __ копеек (далее – Цена Контракта), является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе (если контракт заключается более чем на 1 год):
в 201__ году - ______________, в том числе НДС 18 % - ____________;
в 201__ году - ______________, в том числе НДС 18 % - ____________.
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в соответствии с порядками исполнения бюджета Московской области по расходам, утвержденными распоряжениями Министерства финансов Московской области от 29.12.2007 № 180 (для объектов государственной собственности), от 31.03.2011 №20 (для объектов муниципальной собственности).
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, необходимых для выполнения работ по Контракту.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.
2.5. Заказчик оплачивает работы Исполнителя, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом поэтапно, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в ст. 14 Контракта, за счет средств ___________ (Например: бюджета Московской области) на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки работ, составленного по форме приложения № 3 к настоящему Контракту в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на текущий год.
При этом, _____ (________) процентов от Цены Контракта, что составляет _________ рублей ____ копеек, в том числе НДС 18 % - ______ рублей _____ копеек, Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты получения счёта при условии надлежащего выполнения работ, предусмотренных I этапом (предоставления Исполнителем положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий).
Оставшиеся _____ (______) процентов от Цены Контракта, что составляет ______(____) рублей _____ копеек, в том числе НДС 18 % - _____ рублей ______ копеек, Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты получения счёта при условии надлежащего выполнения работ, предусмотренных II этапом (предоставления Исполнителем рабочей документации).
2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.7. (Данный пункт включается при предусмотрении Заказчиком возможности выплаты авансового платежа).
Заказчик производит выплату авансового платежа Исполнителю на банковский счет, указанный в ст.14 Контракта в размере 10 (десять) % от Цены Контракта, предусмотренной на соответствующий финансовый год.
Оплата авансового платежа производится в течении 20 (двадцати) банковских дней со дня выставления Исполнителем счета на перечисление авансового платежа, но не ранее включения сведений о настоящем Контракте в реестр Контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и доведения Министерством финансов Московской области лимитов бюджетных обязательств до Заказчика.
2.8. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения Контракта и (или) по объему работ, предусмотренных Контрактом.
2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Исполнителем соответствующего размера неустойки.
2.10. Финансирование выполненных работ осуществляется в рамках реализации Государственной программы «_____________», утвержденной постановлением Правительства Московской области от _____ № ________, предусмотренных законом о бюджете Московской области (решением Совета депутатов муниципального образования «О бюджете (наименование муниципального образования) на ____________ год).
3. Сроки выполнения работ
3.1. Исполнитель производит выполнение работ в соответствии с Календарным планом (приложение № 2 к Контракту) (далее – Календарный план).
3.2. Срок исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту с момента заключения Контракта по «__» _________ 20__ г. (включительно)1.
3.3. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.
3.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.
3.5. Срок выполнения работ включает в себя корректировку материалов (в случае ее необходимости) по замечаниям Заказчика и государственной экспертизы.
4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения выполнения соответствующего этапа работ, предусмотренных Календарным планом, Исполнитель представляет Заказчику комплект документации (п. 5.4.10. Контракта), Акт сдачи-приемки работ, подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах.
4.2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 4.1 Контракта, Заказчик, с особенностями, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, назначает экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, с оформлением экспертного заключения.
4.2.1. В случае получения от Заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения Контракта, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.
4.2.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после оформления заключения по итогам экспертизы, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и в Задании на проектирование и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ или направляет мотивированный отказ от приемки.
В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ на основании экспертного заключения в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ, Исполнитель обязуется в срок, установленный в экспертном заключении (акте, составленном Заказчиком), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.3. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик привлекает независимых экспертов.
4.4. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или экспертного заключения (акта) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, Исполнитель в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении (акте), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, обязуется устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений
в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Исполнителю в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.2.2. Контракта.
4.6. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов (приложение №1 к Заданию на проектирование), подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием на проектирование и настоящим Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы
в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполняемых работ.
5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5.1.6. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема
и стоимости этих работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю
о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ,
в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
5.2.3. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Исполнителем работ Заданию на проектирование и Акту сдачи-приемки работ вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
5.2.4. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.2.5. (Данный пункт включается в случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 100 млн. рублей).
В случае если Исполнитель в соответствии с п. 5.3.3 Контракта к исполнению обязательств по настоящему Контракту привлекаются другие лица - соисполнитель, обеспечить внесение в ЕАСУЗ сведений об их организационно-правовой форме, наименовании организации, ИНН, юридическом адресе, данных об органе, действующем от имени организации, сумме договора, виде работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.2.2. настоящего Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам работ, предусмотренных в Задании на проектирование. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.
Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Контракта и (или) объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных соисполнителями и их стоимость Исполнитель указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (этапы работ) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
5.4.2. Получить технические условия на присоединение к инженерным сетям и подготовку отдельных разделов проектной документации, обеспечивать соответствие результатов работ Заданию на проектирование, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.4. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию.
5.4.5. (В случае если НМЦ контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает 100 млн. руб., при закупках для нужд субъектов РФ, муниципальных нужд) Исполнитель обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% цены Контракта. Информация должна быть предоставлена Заказчику Исполнителем в течение 10 дней с момента заключения указанных договоров.
5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.7. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчику отчет о выполненных работах по Контракту (приложение № 5).
5.4.8. Исполнитель в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с условиями Контракта.
5.4.9. Подавать все необходимые документы, заявления и осуществлять иные действия, необходимые при направлении проектной документации и/или результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу в уполномоченные на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий органы исполнительной власти Российской Федерации или подведомственные этим органам государственными учреждениями по месту расположения земельного участка, на котором предполагается осуществить строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта капитального строительства.
5.4.10. Передать Заказчику отчёты о выполненных инженерных изысканиях, проектную и рабочую документацию с учетом внесенных изменений по замечаниям Заказчика и государственной экспертизы в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на электронном носителе (1 в формате PDF, 1 в формате AutoCAD), Word, Excel, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
5.4.11. Контролировать сроки выполнения соисполнителями своих обязательств.
5.4.12. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.4.13. (В случае если Контрактом предусмотрена выплата аванса).
В случае непредставления Заказчику в срок до _________ документов, предусмотренных п. 2.7. настоящего Контракта в объеме произведенного авансового платежа в 20____ году, Исполнитель осуществляет в установленном порядке возврат в бюджет Московской области произведенного авансового платежа в срок до _________.
6. Гарантии
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Контракта.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе по оплате Контракта, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Контракта.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы. Размер штрафа составляет:1
- 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей).
7.3. (В случае если НМЦ составляет более 100 млн. руб.) Исполнитель несет ответственность за непредставление информации обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% Цены Контракта путем взыскания с Исполнителя пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителями. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
 ,
где:
 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
 ,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штрафы начисляются за неисполнение или за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет:1
- 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
- 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей).
7.5. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.6. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах в соответствии с п. 5.4.10., несет Исполнитель.
7.7. В случаях выявления в ходе проверки неправильности расходования выделяемых по настоящему Контракту денежных средств, проведенной Заказчиком или уполномоченным контрольно-ревизионным органом, фактов необоснованного завышения сметной стоимости и/или неверного применение расценок и/или нецелевого расходования средств и/или завышения объемов работ, а также иных обстоятельств повлекших причинению ущерба Заказчику, Исполнитель возвращает Заказчику перечисленные ему денежные средства в размере выявленных переплат и сумм нецелевого использования в течение 5 (пяти) банковских дней (со дня получения уведомления) на счет Заказчика указанного в ст. 14 настоящего Контракта.
8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.
8.2. Заказчик расторгает Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:
8.2.1. Установление несоответствия Исполнителя установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставления Исполнителем недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.
8.2.2. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
8.2.3. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2.4. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
8.3.1. При существенном нарушении условий Контракта Исполнителем.
8.3.2. Нарушения Исполнителем сроков выполнения работ более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.
8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.6. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов и оформляют акт сверки взаимных расчетов.
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Принять к сведению, что Исполнитель внес обеспечение исполнения Контракта на сумму ____ рублей, что составляет ___% (примечание: размер обеспечения исполнения Контракта, установлен в извещении об осуществлении закупки в соответствии с ч. 6 ст. 96 44-ФЗ) от начальной максимальной Цены Контракта.
(В случае, если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей ив результате проведения конкурса / аукциона она была снижена на двадцать пять и более процентов обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса / аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
В случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и в результате проведения конкурса / аукциона она была снижена на двадцать пять и более процентов обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса / аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или предоставляется информация, в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).
Обеспечение исполнения контракта предоставляется в форме _____________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику).
9.2. Срок действия обеспечения исполнения Контракта должен превышать срок действия Контракта на ______ (____) календарных месяцев1.
Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение ____ банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя по истечении срока действия обеспечения исполнения Контракта. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании. (В случае предоставления Исполнителем обеспечения исполнения контракта в форме внесения денежных средств).
9.3. В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту и / или увеличения Цены Контракта, в соответствии с ч.1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ Исполнитель обязуется пропорционально увеличить сумму обеспечения исполнения обязательств по Контракту, внеся соответствующие изменения в безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или перечислить Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.
9.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе, в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в той же форме, на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данной статье настоящего Контракта.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем предоставлена недостоверная банковская гарантия.
9.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе,
на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи
с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий
и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде.
По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу
в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
11.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке,
в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному
ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств
и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
12. Срок действия, порядок изменения Контракта
12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до «___» __________ 20___ г.
12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в пункте 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.
12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре контрактов в течение 3 (трех) дней со дня их подписания обеими Сторонами.
13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом
по почтовому адресу Стороны, указанному в ст.14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Контракт составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение № 1 «Задание на проектирование» с приложением «к Заданию на проектирование», приложение № 2 «Календарный план», приложение № 3 «Акт сдачи-приемки работ», приложение № 4 «Акт о результатах реализации муниципального контракта», приложение № 5 «Отчет о выполненных работах», приложение № 6 «Титульный список на выполнение работ по объекту».
13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
|
Почтовый адрес:
Юридический адрес:
|
Почтовый адрес:
Юридический адрес:
|
Реквизиты:
|
Реквизиты:
тел., факс, адрес эл. почты:
|
Заказчик:
______________ (________________)
М.П.
|
Исполнитель:
_____________ (________________)
М.П.
|
Приложение № 1
к Муниципальному Контракту
№ ___ от «___» ______ 20__ г.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Заказчик:
______________ (________________)
М.П.
|
Исполнитель:
_____________ (________________)
М.П.
|
Приложение №1
к Заданию на проектирование
по Контракту № ___ от «___» ______ 20__ г.
«УТВЕРЖДАЮ»
_____________Исполнитель
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ) И ТРЕБОВАНИЙ К НИМ,
ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПОСТАВКЕ ИЛИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА1
(указанные требования не должны содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя)
№ п/п
|
Наименование товара: материалы, оборудования
|
Кол-во
|
Марка или товарный знак (при наличии)
|
Показатели, определяющие эквивалентность2
|
Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к его безопасности, требования к размерам и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого и (или) используемого при выполнении работ товара потребностям заказчика.
|
Реквизиты документа, обязательного к применению в сфере технического регулирования
(при использовании товара в соответствии с таким документом: ГОСТы, Своды правил и т.д.)
|
Сведения о функциональной принадлежности к Объекту.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
РАЗДЕЛ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
