Настоящим письмом ____________________________________________________________
(наименование организации)
направляет своего сотрудника __________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
на процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками (действительно при предъявлении удостоверения личности).
С уважением, ______________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО контрактА
|
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (проект)
на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
п. Кировский «___»______________20____г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 пос. Кировский Кировского района», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Юрченко Людмилы Викторовны, действующего на основании Устава с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» ___________________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работу по монтажу систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ЛОТ №1 Здание интерната МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Кировский Кировского района» п. Кировский ул. Партизанская, 65) на сумму____________ в соответствии со Спецификацией (приложение № ___ к контракту), а Заказчик принять и оплатить продукцию в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии №__ от «__»________20__ г. (приложение №____ к контракту).
1.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы по акту и оплатить их.
1.3. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных проектно-сметной документацией, но связанных с работами предусмотренными контрактом, оплата производится пропорционально объему указанных дополнительных работ, или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов от первоначальной цены контракта.
2. Порядок расчётов (цена контракта)
2.1. Цена контракта является фиксированной на весь период производства работ и пересмотру не подлежит.
2.2. Форма расчетов: безналичный расчет платежными поручениями.
2.3. Оплата производится по предъявлению Подрядчиком акта приемки выполненных работ в течение 20 дней с момента их подписания.
2.4. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ подрядчику, в случае:
- не устранения указанных в акте дефектов в работе, представленных к оплате;
- причинения ущерба заказчику.
3. Сроки исполнения контракта
3.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента его подписания и действует до «__» ____________ 200__ года (или до исполнения Сторонами своих обязательств по контракту)
4. Права и обязанности
4.1. Подрядчик:
4.1.1. В срок до «__»__________ 200___ года выполнить работы отвечающие условиям контракта
4.1.2. Приступает к исполнению своих обязательств после получения подписанного контракта.
4.1.3. в соответствии с договоренностью сторон своими или привлеченными по согласованию с Заказчиком силами, инструментами, механизмами, а также необходимыми материалами обязуется выполнить качественно и в срок.
4.1.4.Обеспечивает выполнение работ в соответствии с действующими нормами, правилами и техническими условиями, производит индивидуальное испытание системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
4.1.5.Обеспечивает в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории и охране окружающей среды.
4.1.6. При готовности объекта извещает об этом Заказчика в 3-дневный срок.
4.1.7. Ведет постоянный контроль качества выполненных работ силами своих ИТР.
4.1.8. Предоставляет Заказчику для согласования калькуляции на услуги и работы.
4.2. Заказчик:
4.2.1. Согласовывает с Подрядчиком в установленном порядке сроки выполнения работ.
4.2.2. Принимает от Подрядчика по акту законченный объект и производит за него окончательный расчет.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1 Заказчик назначает на объект своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора подряда и проектной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам РФ, оформляет акты на выполненные работы.
5.2. По окончании выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра акта выполненных работ, подписанных Подрядчиком, с приложением к ним необходимых документов.
5.3. Заказчик в течение 5 дней со дня получения отчетных документов обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного документа или мотивированный отказ.
5.4. В случае несоответствия работ условиям, предусмотренным контрактом или договоренности, стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены заказчиком в течение 10 дней со дня получения им акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан произвести работы по устранению дефектов работ без дополнительной оплаты.
6. Обстоятельства, освобождающие от ответственности
6.1.Стороны настоящего контракта освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, наступившей после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые ни предвидеть, ни предотвратить стороны не могли (форс-мажор).
6.2. Сторона, неисполнение обязательств которой вызвано форс-мажорными обстоятельствами, обязана известить об этом в письменной форме другую сторону с приложением соответствующих документов в срок не более 3 дней с момента их возникновения и на следующий день после прекращения. Информация о возникновении форс-мажорных обстоятельств должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку срока их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему контракту.
6.3.В случае несвоевременного извещения о наступлении форс-мажорных обстоятельств, сторона лишается права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, как основание невыполнения своих обязательств по данному контракту. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, стороны в срок не более 7 дней с момента получения извещения адресатом согласуют в письменной форме свои дальнейшие действия по настоящему контракту.
6.4. Достаточным доказательством возникновения и прекращения действия форс-мажорных обстоятельств будут служить свидетельства уполномоченных государственных органов.
6.5. Срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени действия форс-мажорных обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их последствий. Если в результате форс-мажорных обстоятельств условия настоящего контракта не выполняются более 3 месяцев, то любая из сторон данного контракта имеет право досрочного расторжения контракта в одностороннем порядке, уведомив об этом другую сторону за 10 дней. При этом ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения, каких бы то ни было убытков. В случае досрочного расторжения контракта в результате действия форс-мажорных обстоятельств, Подрядчик обязан в течение 3 банковских дней с момента его расторжения возвратить авансовые платежи Заказчика с удержанием согласованных сторонами документально обоснованных фактических затрат, произведенных Подрядчиком в ходе выполнения его обязательств по данному контракту до наступления форс-мажорных обстоятельств.
7. Гарантии качества
7.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия и оборудование Подрядчика, а также на все конструктивные элементы и работы, выполненные по данному контракту.
7.2. Срок гарантийной эксплуатации объекта составляет ____ месяцев. При обнаружении дефектов в период гарантийного срока эксплуатации, Подрядчик обязан исправить их за свой счет, при этом гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7.3. При обнаружении недостатков в работах, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать по своему выбору безвозмездного их устранения или уменьшения стоимости выполненных работ или возмещения понесенных им (заказчиком) расходов по исправлению недостатков своими средствами или третьими лицами.
8. Изменение условий контракта
8.1. Любое изменение или дополнение условий настоящего контракта осуществляется не иначе, как по письменному соглашению сторон.
9. Расторжение контракта
9.1.При расторжении настоящего контракта составляется двухстороннее соглашение Подрядчика и Заказчика, подписываемое обеими сторонами.
9.2.Стороны могут расторгнуть настоящий контракт в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10. Ответственность сторон
10.1. Подрядчик несет ответственность за доброкачественность материалов, изделий и оборудования Подрядчика, а также за все конструктивные элементы и работы, выполненные по данному контракту.
10.2. Подрядчик отвечает за нарушение на рабочем месте необходимых мер по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории и охране окружающей среды.
10.3. Подрядчик по требованию заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с заказчиком, обязан устранить дефекты работ, допущенные по вине Подрядчика.
10.4. В случае не устранения указанных дефектов в согласованный срок Подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работы, подлежащей исправлению за каждый день.
10.5. В случае возникновения споров стороны обязаны принять все меры для их разрешения путем договоренности.
10.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и муниципальным контрактом.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами, взятых на себя обязательств.
11.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон.
11.3. Все возникающие в процессе исполнения контракта споры решаются в претензионном порядке. При не достижении согласия споры рассматриваются в арбитражном суде Приморского края.
11.4. При исполнении контракта стороны руководствуются его условиями, а также действующим законодательством РФ.
12. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
Заказчик
МОУ СОШ №1 пос. Кировский
692091, Приморский край, Кировский район, п. Кировский, ул. Партизанская, 76.
(бюджет)
р/с 40204810300000000014
УФК по Приморскому краю
(ОФК 14, МОУ СОШ №1 пос. Кировский, л/с 03203017360)
БИК 040507001
ГРКЦ ГУ Банка России
По Приморскому краю г. Владивосток
ИНН 2516003383 КПП 251601001
__________________ Юрченко Л.В.
| Подрядчик
| | |
