2. Стоимость работ и порядок расчетов, сроки выполнения работ
Общая стоимость Контракта составляет _____(____________) рублей, в том числе НДС 18%.
Расчет между сторонами производится путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, ежемесячно в течение 10 дней с момента подписания акта выполненных работ, на основании выставленного счета-фактуры.
Основанием для оплаты услуг Исполнителя по техническому обслуживанию сетей наружного освещения является акт оказанных услуг по контракту и предъявленный к оплате счет – фактура.
Цена муниципального контракта на срок его действия изменению не подлежит.
В цену контракта включаются затраты Исполнителя на ГСМ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей, в том числе НДС.
Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2014 года.
3. Порядок сдачи и приемки работ
Сдача и приемка оказанных услуг оформляется актом оказанных услуг, подписанным обеими сторонами.
Исполнитель за свой счет устраняет недостатки (дефекты) в случае ненадлежащего оказания услуг, и возмещает Заказчику возникшие по вине Исполнителя убытки в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить надлежащую организацию технического обслуживания сетей наружного освещения.
4.1.2. Обеспечить включение выключение осветительных установок в соответствии с графиком работы наружного освещения, согласованным Заказчиком.
4.1.3. Предоставлять Заказчику всю необходимую информацию по текущему техническому состоянию сетей уличного освещения.
4.1.4. За свой счет устранять дефекты, допущенные по своей вине при оказании услуг по техническому обслуживанию сетей уличного освещения.
4.1.5. В случае возникновения аварийной ситуации в сетях уличного освещения, возникшей по вине Исполнителя, за счет собственных средств устранить последствия данной аварии.
4.2. Исполнитель имеет право:
Предоставлять Заказчику информацию о необходимости оказания услуг в сетях наружного освещения, не предусмотренных настоящим контрактом, и предложения по обеспечению оказания таких услуг.
Требовать оплату за оказанные услуги в соответствии с настоящим контрактом.
Заказчик обязуется:
4.3.1. Оплатить оказанные услуги, предусмотренные настоящим контрактом, в размерах и сроки, установленные п. 2.1. и 2.2. настоящего контракта.
Заказчик имеет право:
Требовать от Исполнителя оказания услуг в полном объеме и в сроки, установленные настоящим контрактом.
Во всякое время проверять качество оказанных услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки выполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,5% от суммы неисполненного обязательства.
Исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения на Объекте при выполнении своих обязательств по его Содержанию.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
Споры по настоящему Контракту разрешаются Соглашением сторон. В противном случае Стороны обращаются в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из Сторон обязательств по настоящему Контракту.
Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в трёхдневный срок уведомить другую Сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.
Решение о частичном или полном неисполнении обязательств, в силу обстоятельств непреодолимой силы, оформляется двусторонним соглашением.
7. Срок действия и порядок расторжения контракта
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме по соглашению Сторон в установленном законом порядке и являются его неотъемлемой частью.
Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Контракт считается расторгнутым:
- с момента подписания Сторонами соглашения о расторжения Контракта по соглашению сторон;
- с момента вступления в законную силу решения суда.
Основания, по которым Заказчик может инициировать расторжение настоящего Контракта:
7.4.1. В случае ежемесячного уменьшения платежа за выполненные с недостатками работы по содержанию Объекта - 3 (три) раза в течение действия Контракта (отсчет ведется от даты начала оказания услуг по содержанию Объекта);
7.4.2. В случае несвоевременного исполнения (неисполнения) 5 (пяти) и более Уведомлений Заказчика об устранении Дефектов содержания;
7.4.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе проведения Аукциона;
7.4.4. Установления факта проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
7.4.5. По иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Контракта, направляет другой стороне письменное уведомление, на которое другая сторона обязана ответить в течение 10 календарных дней с момента его получения.
В случае неполучения ответа в срок, указанный в п. 7.5 настоящего Контракта, или получения отказа на предложение расторгнуть Контракт инициирующая сторона имеет право обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.
До даты расторжения Контракта, определенной по соглашению сторон или решению суда, Исполнитель обязан продолжать оказывать услуги, устранять допущенные дефекты.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения муниципального контракта. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Исполнителя. При невозможности получения подтверждения либо информации о надлежащем уведомлении Исполнителя датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта в ЕИС.
8. Особые условия
8.1.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах – по одному для Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
Юридические адреса сторон:
«Заказчик» Администрация
сельского поселения Алябьевский
628248, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Советский район, п.Алябьевский, ул. Токмянина, 10
т\ф (34675) 4-33-31
ИНН 8622012084 КПП 861501001
УФК по ХМАО – Югре (АСП Алябьевский л/сч 04873030000)
р\с 40101810900000010001
в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000
ОГРН 1058600317984
ОКПО 79546239
Глава сельского
поселения Алябьевский
______________________ А.В. Юдеев
| «Подрядчик»
|
|
|
|