ФОРМА 2.1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОСТАВКЕ ТОВАРА (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ)
к заявке _________________________________________ на
(фирменное наименование Участника размещения заказа - юридического лица
или фамилия, имя отчество - Участника размещения заказа - физического лица)
участие в открытом аукционе
на ________________________________________________
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОСТАВКЕ ТОВАРА (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ)1
№ п/п
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
Подробное описание функциональных характеристик (потребительских свойств) и качественных характеристик товара (работ, услуг)
|
Нормативно-техническая документация
|
Объем поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
|
Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Оплата поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) осуществляется в следующем порядке: _____________________2.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)
______________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
м.п.
ФОРМА 3 АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)
Для индивидуальных предпринимателей указывается: фамилия, имя, отчество; гражданство
|
|
2. Регистрационные данные
2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании Свидетельства о государственной регистрации)
2.2 Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)
2.3 Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика (указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника)
2.4. Размер уставного капитала (для юридических лиц).
|
|
3. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
|
|
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов:
- Устав, положение, учредительный договор;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
|
3. Юридический адрес участника размещения заказа (для индивидуального предпринимателя указывается место жительства)
|
Страна:
|
Адрес:
|
4. Банковские реквизиты
В случае, если представлено несколько реквизитов, то выделить реквизиты для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, если это предусмотрено настоящей документацией об аукционе.
|
4.1. Наименование, местонахождения обслуживающего банка.
|
|
4.2. Расчетный счет
|
|
4.3. Корреспондентский счет
|
|
4.4. Код БИК
|
|
5. Почтовый адрес участника размещения заказа
|
Страна:
|
Адрес:
|
Телефон:
|
Факс:
|
6. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
|
|
7. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (о лицах, входящих с участником аукциона в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.)
|
|
В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены соответствующие документы.
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. ___________________________________________________________________________;
(название документа, количество страниц в документе)
2. ___________________________________________________________________________;
(название документа, количество страниц в документе)
3. ___________________________________________________________________________;
(название документа, количество страниц в документе)
4. ___________________________________________________________________________;
(название документа, количество страниц в документе)
5. ___________________________________________________________________________;
(название документа, количество страниц в документе)
Участник размещения заказа/уполномоченный представитель:
__________________________ ________________ (_____________________)
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
ФОРМА №4.
(ОБРАЗЕЦ)
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. Мытищи ________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Физическое лицо, юридическое лицо – участник размещения заказа:
________________________________________________________(далее–доверитель)
(Наименование участника размещения заказа)
в лице___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
Действующий (ая) на основании_______________________________________(устава, доверенности, положения и т.д.)
доверяет ___________________________________________(далее – представитель)
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________
представлять интересы доверителя на аукционе _______________________ __________________________________________________________(далее – аукцион)
(указать наименование предмета аукциона)
проводимом ______________________________________________________________
(указать название муниципального заказчика)
Представитель уполномочен от имени доверителя участвовать в аукционе, в ходе проведения аукциона подавать предложения о цене муниципального контракта, подавать муниципальному заказчику, аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, совершать иные действия связанные с участием доверителя в аукционе.
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. представителя полностью) (Подпись представителя)
Участник размещения заказа/уполномоченный представитель
______________
(подпись)
(должность, Фамилия И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего на подпись лица)
Главный бухгалтер _____________ (Фамилия И.О.)
М.П. (подпись)
ФОРМА № 5.
Запрос на разъяснение документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на….
(образец, заполняется по усмотрению участника размещения заказа)
|
Начальнику Управления по строительству и ЖКХ Администрации Мытищинского муниципального района
Сенину В.И.
«____»_____________2010 г.
|
Исх.№_______
от «__» ___________2010г.
|
Вх.№_______
от «__» ___________2010г.
|
Запрос на разъяснение документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на _______________________________________________________________
(наименование работ, являющихся предметом Муниципального контракта)
Уважаемые господа!
Просим Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:
№ п/п
|
Раздел документации об аукционе
|
Ссылка на пункт документации об аукционе, положение которого следует разъяснить
|
Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответ на запрос прошу направить:___________________________ (Реквизиты, контактные лица: почтовый адрес, номер телефона, номер факса и т.п.)
|
|
|
(Подпись)
|
|
(Фамилия, имя, отчество, должность лица)
|
М.п.
|
|
|
ФОРМА №6.
Заявление на привлечение субподрядных организаций
|
Начальнику Управления по строительству и ЖКХ Администрации Мытищинского муниципального района
Сенину В.И.
|
ЗАЯВЛЕНИЕ *
_________________________, в лице _________________________ просит Вас разрешить
(наименование организации) (должность, Ф.И.О.)
привлечение следующих субподрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг) по исполнению муниципального контракта на ____________________________________(наименование предмета контракта) на сумму в размере ___________ рублей:
№ п/п
|
Наименование субподрядчика, юридический адрес, реквизиты
|
Наименование работ по договору субподряда
|
Предварительная стоимость по договору субподряда, руб.
|
Срок договора субподряда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
|
Настоящим подтверждаем свою полную, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными субподрядными организациями, за координацию их деятельности.
Уполномоченный представитель
______________ ___________________________
(подпись)
(должность, Фамилия И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего на подпись лица)
Главный бухгалтер _____________ (Фамилия И.О.)
М.П. (подпись)
Часть I V. Проект муниципального контракта
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_________
на выполнение работ для муниципальных нужд Мытищинского муниципального района Московской области
г. Мытищи «___» ___________2010 г.
Муниципальное образование «Мытищинский муниципальный район Московской области», интересы которого представляет Администрация Мытищинского муниципального района Московской области, именуемая в дальнейшем "Муниципальный заказчик", в лице Первого заместителя Главы Администрации Мытищинского муниципального района Тюлюбаева Владимира Григорьевича, действующего на основании Постановления Главы Мытищинского муниципального района № 1834 от 09.07.2007 г., с одной стороны, и наименование организации в лице директора _________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.05 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение Работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Протокола заседания аукционной комиссии по размещению муниципального заказа Мытищинского муниципального района от _______________ г. № ____________, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - "Контракт") о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение следующих работ для нужд Мытищинского муниципального района: строительство детского сада в мкр. 26 г. Мытищи.
1.2. Требования, предъявляемые к работам, виды, содержание и объем определяются Заданием на строительство (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта, утвержденными в установленном порядке проектно-сметной документацией и сводно-сметным расчетом.
1.3. Содержание и сроки выполнения работ определяются в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.4. Соглашение о стоимости выполняемых работ оформляется Протоколом соглашения контрактной стоимости работ (Приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.5. Работы, выполняемые в соответствии с Контрактом, должны соответствовать разработанной проектно-сметной документации, Приложению № 2, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам) лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.
1.6. Техническим заказчиком (далее по тексту - Технический заказчик) по выполнению Работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта на основании Муниципального контракта № _____ от ________ г. является Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства и инвестиций», в лице директора Клепикова Артема Владимировича.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Муниципальный заказчик:
2.1.1. Поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд Мытищинского муниципального района в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.1.2. Передает Подрядчику документацию, необходимую для выполнения данного Контракта.
2.1.3. Консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального заказа.
2.1.4. Обеспечивает оплату выполненных работ в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.
2.2. Муниципальный заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Подрядчика соответствующего возмещения убытков в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине последнего.
2.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием на проектирование.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить собственными силами все работы по строительству в соответствии с согласованной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и предъявить Объект совместно с Техническим заказчиком приемочной комиссии в установленный срок.
2.3.2. Производить работы в полном соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно- сметной документации, Приложением № 1 и действующими СНиП, СанПиН, ГОСТ, нормами, правилами и законодательством.
Принять на себя обязательство обеспечить строительство Объекта строительными материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, конструкциями, комплектующими изделиями и строительной техникой, а также другими материалами в полном объеме.
Обеспечить приемку, разгрузку, складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования.
2.3.5. Принять оборудование в монтирует его только при наличии сопроводительной документации предприятия–изготовителя, необходимой для монтажа.
2.3.6. Нести ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до подписания акта приемки Объекта.
2.3.7. Нести ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, поставляемых им в соответствии с п. _______. настоящего Контракта, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
2.3.8. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.
2.3.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, в соответствии с проектом организации строительства и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с техническими условиями на присоединение и разработанной проектной документацией.
2.3.10. Заключить договоры со службами города на поставку и пользование на Объекте электроэнергии и водоснабжения, канализации и телефонизации и вывоз бытового мусора, вести учет и своевременно производить оплату.
2.3.11. Принять по акту площадку строительства, возвести в соответствии с утвержденным проектом организации строительства все временные здания и сооружения.
2.3.12. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли).
2.3.13. Установить временное освещение на период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.3.14. Обеспечить строительную готовность Объекта и его помещений под монтаж технологического оборудования.
2.3.15. Известить Технического заказчика и эксплуатирующие организации за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Техническим заказчиком и эксплуатирующей организации скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Технического заказчика и эксплуатирующей организации в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Технического заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
2.3.16. В случае неявки Технического заказчика и представителя эксплуатирующей организации в указанный срок Подрядчик составляет односторонний Акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Технического заказчика производится за счет Технического заказчика.
2.3.17. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
2.3.18. Вывезти в 15-дневный срок со дня утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссии за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество, а также строительный мусор.
2.3.19. При готовности объекта Подрядчик в 5-дневный срок должен известить об этом Заказчика.
2.3.20. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии Технического заказчика и представителя эксплуатирующей организации с составлением Актов приемки монтажных и пуско-наладочных работ.
2.3.21. Немедленно известить Технического и Муниципального заказчиков и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности используемых материалов, оборудования, технической документации;
возможных неблагоприятных для Технического и Муниципального заказчиков последствий исполнения его указаний;
иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.3.22. За счет средств Муниципального заказчика заключить договор комплексного страхования строительно–монтажных рисков, в том числе:
риска гибели и/или случайного повреждения имущества, являющегося предметом проведения строительно-монтажных работ по настоящему Контракту,
риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ по настоящему Контракту,
и передать Техническому заказчику копию страхового полиса (договора страхования) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках.
2.3.23. Страхование объекта не освобождает Стороны от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая и уменьшения последствий, если таковой случай наступил.
2.3.24. Подрядчик за счет средств, предусмотренных в сводно-сметном расчете обеспечивает охрану строительной площадки и Объекта строительства силами привлеченной охранной организации, обладающей лицензией на данный вид деятельности, до передачи Объекта эксплуатирующей организации, подтвержденной оформленными «ключевой справкой».
2.3.25. Предварительно получив письменной согласие от Муниципального заказчика, заключить договор подряда с субподрядной организацией. Подрядчик в информации излагает предмет договора, стоимость по договору, срок договора, наименование и юридический адрес субподрядчика, а также, если данные работы подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, предоставляется лицензия (заверенная копия).
2.3.26. Восстановить за свой счет зеленые насаждения в случае виновного их повреждения при выполнении работ, предусмотренных Контрактом.
2.3.27. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками в соответствии с действующим законодательством.
2.3.28. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
2.3.29. Обеспечить выполнение всех технических условий ввода Объекта. Получить справку о выполнении технических условий и Акты допуска.
2.3.30. В случае повреждения полотен прилегающих дорог, восстановить их за свой счет.
2.3.31. Передать Техническому заказчику за 2 месяца до сдачи Объекта в эксплуатацию полный комплект согласованной контрольно-исполнительной документации для предоставления ее в Бюро технической инвентаризации и Госстрой надзор.
2.3.32. При строительстве инженерных коммуникаций на все виды пооперационного контроля пригласить представителей эксплуатирующих служб города, Муниципального и Технического заказчиков с составлением Актов на скрытые работы, с составлением исполнительной документации с контрольной отметкой в ОПС.
2.3.33. Пооперационно и своевременно вести контрольно-исполнительную документацию необходимую для строительства и сдачи Объекта в эксплуатацию.
2.3.34. Совместно с Техническим заказчиком ввести Объект в эксплуатацию.
2.3.35. В целях контроля за целевым расходованием полученных денежных средств, ежемесячно, до 25 числа текущего месяца (отчетного) представляет Техническому заказчику с последующей передачей Муниципальному Заказчику Акта сдачи-приемки выполненных работ и т.д..
2.3.36. В случае некачественного выполнения работ Подрядчик по требованию Муниципального заказчика своими силами и за свой счет в оговоренные Сторонами сроки, обязан устранить выявленные недостатки.
2.3.37. Подрядчик дает гарантию - ____________(по предложению Подрядчика согласно п. _____ Требований к участникам размещения заказа) со дня подписания Акта окончательной приемки выполненных работ.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Муниципального заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения работ по Контракту.
2.4.2. Получать консультации у Муниципального заказчика по вопросам выполнения данного муниципального заказа на выполнение работ.
2.4.3. Требовать от Муниципального заказчика соответствующего возмещения убытков в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине последнего.
3. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
3.1. Подрядчик ежемесячно в срок до 25-го числа отчетного месяца предоставляет Техническому заказчику с последующей передачей Муниципальному заказчику следующую документацию:
- акт приема работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 (в 4-х экземплярах);
- надлежаще оформленные паспорта и инструкции (в случае выполнения вида работ);
- сертификаты на применение материалов и оборудования (в случае выполнения вида работ).
- копии накладных на материалы, товарно-транспортные чеки, копии платежных поручений;
- счета-фактуры;
-пооперационно выполненную исполнительную документацию.
3.2. Технический заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня передачи ему необходимой документации обязан рассмотреть представленные документы, подписать, направить акт сдачи-приемки выполненных работ Муниципальному заказчику или направить в адрес последнего и Подрядчика мотивированный отказ от приемки Работ.
3.3. Муниципальный заказчик в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня передачи ему Акта сдачи-приемки выполненных работ и документов обязан подписать акт и вернуть его в адрес Технического заказчика и подрядчика или направить в адрес Сторон мотивированный отказ от приемки Работ.
3.4. Если в указанный срок Технический заказчик или Муниципальный заказчик не представил мотивированный отказ, Работы считаются принятыми и подлежат оплате в бесспорном порядке, на основании одностороннего акта сдачи-приемки выполненных Работ и в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.5. В случае мотивированного отказа Технического или Муниципального заказчиков в приемке Работ, либо поступивших замечаний согласующих и экспертирующих организаций, Технический заказчик или Муниципальный заказчик определяет Подрядчику срок устранения имеющихся замечаний.
3.6. Подрядчик обязан произвести работы по устранению недостатков выполненных работ без дополнительной оплаты и уведомить об их устранении Муниципального заказчика.
3.7.ретензия о несоответствии выполненных работ условиям Контракта предъявляется Муниципальным заказчиком Подрядчику в течение 7 (Семи) рабочих дней после получения им акта приемки выполненных работ.
4. Стоимость Контракта и порядок расчетов.
4.1. Финансирование Работ по настоящему Контракту осуществляется из бюджета Мытищинского муниципального района.
4.2. Стоимость выполняемых работ определяется Протоколом соглашения контрактной стоимости (Приложение № 3), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта, и составляет ___(___) руб.___коп, включая НДС 18 % ___(___) руб.___ коп.
4.2.1. Из них:
Стоимость выполняемых Подрядчиком Работ по настоящему Контракту составляет - _________ (_______________) руб. 00 коп., включая НДС 18 % - ___________________ (____________________________________) руб. ___ коп.
4.2.2. Стоимость Услуг Технического заказчика ____ - ___________________________________ (_______________________) руб._____ коп., включая НДС 18 %- ______________(____________________________) руб. __ коп.
4.3. Стоимость выполняемых работ по настоящему Контракту включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика и технического заказчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.
4.4. Стоимость выполняемых Работ является неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта.
4.3. Общая стоимость по настоящему Контракту включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика связанные с исполнением настоящего Контракта.
4.5. Муниципальный заказчик, после заключения настоящего Контракта и Контракта с Техническим заказчиком, в течение 10-ти банковских дней, перечисляет на лицевой счет Технического заказчика УФК по Московской области (отделение по Мытищинскому району УФК по Московской области) (МУП «Управление капитального строительство и инвестиций»). Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 г. Москва р\сч. 40204810700000002218 л/сч 03483005630 БИК 044583001 денежные средства по факту выполненных Работ после предоставления Подрядчиком Техническому и Муниципальному заказчику документов указанных в п. 3 настоящего Контракта.
4.7. Технический заказчик, после поступления целевых денежных средств на свой лицевой счет в течение 5-ти банковских дней перечисляет:
- причитающуюся Подрядчику сумму на его расчетный счет;
- на свой расчетный счет сумму услуг Технического заказчика в размере 3,5 % от суммы платежа.
4.8. Оплата выполняемых Работ, в соответствии с настоящим Контрактом, производится Муниципальным заказчиком через лицевой счет Технического заказчика по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.6. Платежи за выполненные работы производится на основании представленных Подрядчиком Акта сдачи -приемки выполненных работ по форме КС-2 в 3-х экземплярах, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, пооперационно выполненной исполнительной документации, копий накладных на материалы, сертификатов качества, и других актов. Счета и счета-фактуры.
5. Обеспечение исполнения Контракта
5.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе денежные средства в размере ___________________________., что составляет 5% от начальной (максимальной) цены Контракта.
5.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, возвращаются Подрядчику в течение 5 банковских дней со дня заключения муниципального Контракта.
5.3. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму _________________________ руб., что составляет 20% от первоначальной цены Контракта, которые перечислены на счет Финансового управления Администрации Мытищинского муниципального района (платежное поручение № ____от __.__.2010 г.).
5.4. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 дней со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.1.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
6.1.3. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков предоставления отчетной документации, Муниципальный Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.
6.1.4. В случае несоответствия выполненных работ объему, предусмотренному Контрактом, Муниципальный Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента исполнения обязательств.
6.1.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Муниципальный Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащей оплате за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента устранения недостатков выполненных работ.
6.1.6. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.2. Условия освобождения Сторон от ответственности:
6.2.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, должна уведомить другую Сторону в течение 14 (Четырнадцать) дней со дня их наступления.
6.2.2. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Муниципальному контракту в установленные сроки, Муниципальный Заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п.1. ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования Услуг, Стороны должны согласовать новые сроки выполнения работ, а если необходимо, и другие условия выполнения работ в тридцатидневный срок с момента принятия представительным органом местного самоуправления решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования Услуг.
7. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
7.2.Претензия оформляется в письменной форме и направляется Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложения, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойка), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
7.3. Срок рассмотрения претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения.
7.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.
8. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта
8.1. Ответственным лицом Муниципального Заказчика по всем вопросам, связанным с исполнением Муниципальным заказчиком условий Контракта, с правом подписи на документах является Начальник управления по строительству и ЖКХ Сенин Владимир Иванович.
Адрес: 141008, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.36/7.
Контактный телефон 586-60- 94.
8.2. Ответственным лицом Подрядчика по всем вопросам, связанным с исполнением Сторонами условий настоящего Контракта, является ____________________________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________________________
|
