19. Заключение муниципального контракта по итогам проведения аукциона
19.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Победитель аукциона обязан вернуть заказчику подписанный контракт не позднее, чем через десять дней со дня подписания протокола аукциона.
19.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если документацией об аукционе было установлено такое требование, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
19.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
19.4. При исполнении контракта Заказчик имеет право по согласованию с Подрядчиком изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
20. Обеспечение исполнения муниципального контракта
20.1. Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в размере 15% от стоимости контракта.
20.2. Участник аукциона, получивший муниципальный контракт, должен предоставить обеспечение исполнения контракта Заказчику одновременно с подписанным муниципальным контрактом.
20.3. Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере, указанном в извещении о проведении аукциона. Форма обеспечения выбирается участником аукциона самостоятельно.
20.4. В случае предоставления банковской гарантии она должна иметь форму №3 приложения №2 к документации об аукционе.
Приложение № 1. Проект муниципального контракта.
Муниципальный контракт №_____
На выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий
д.Большие Колпаны «_____ » _____________ 2011 г.
Администрация МО Большеколпанское сельское поселение, именуемая в дальнейшем “Заказчик”, в лице главы администрации М.В Бычининой, действующей на основании Устава и Положения об администрации, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о следующем:
Статья 1. Предмет контракта
1.1 Основанием для заключения настоящего контракта является решение Аукционной комиссии МО Большеколпанское сельское поселение о признании Подрядчика победителем аукциона (протокол заседания единой комиссии № ___ от __________ 2010 года).
1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с прилагаемой сметой, выполнить на свой страх и риск на условиях генерального подряда работы по комплексному благоустройству дворовых территорий (далее – «Объект»), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить указанную в контракте цену.
1.3. Подрядчик обязуется полностью выполнить все работы и сдать готовый объект Заказчику в срок до 22 июля 2011 года.
Статья 2. Сроки выполнения работ
2.1. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику в сроки, указанные в пункте 1.3 контракта.
2.2. Подрядчик должен начинать и завершать все работы по контракту в сроки, указанные в Календарном плане производства работ (Приложение 2 к настоящему контракту).
2.3. Если Подрядчик допустил нарушение любых установленных контрактом сроков на срок более десяти дней по вине Заказчика, такая просрочка не является нарушением условий Контракта и не влечет возникновение обязательств по уплате пеней и штрафов.
Статья 3. Стоимость работ по Контракту
3.1. Общая сметная стоимость выполнения работ в соответствии с протоколом аукционной комиссии № ___ от _________________ 2010 года, с учетом всех налогов составляет: _____________ (_________________________________) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18%.
3.2. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.
3.3. Стоимость работ по контракту является фиксированной и не подлежит индексации в течение срока действия настоящего контракта.
3.4. При исполнении контракта Заказчик по согласованию с Подрядчиком имеет право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены.
Такое изменение оформляется дополнительным соглашением к настоящему контракту.
Статья 4. Платежи и расчеты
4.1. Выплата Подрядчику аванса не предусмотрена. Оплата 100% стоимости контракта Подрядчику производится по окончании работ на основании представленных Подрядчиком справки о видах и стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемого к ним акта (форма № КС-2), подписанных Сторонами, по мере поступления бюджетных средств, но не позднее 25 декабря 2011 года. Стоимость выполненных работ определяется в соответствии с положениями статьи 3 контракта с учетом фактически выполненных работ.
4.2. Подрядчик составляет и передает Заказчику документы, указанные в п.4.1.,а Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, предусмотренных Контрактом, подписывает их и передает необходимое количество экземпляров Подрядчику.
4.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений. При этом Заказчик из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, удерживает суммы штрафных санкций, которые Подрядчик обязан уплатить в соответствии со ст.7 настоящего контракта. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от СД и СНиП, к оплате не принимаются.
Статья 5. Обязательства Сторон
Заказчик обязан:
5.1.1. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
5.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков,
немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
5.1.4. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.
5.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком видов, этапов работ или выполнения всего объема работ по настоящему контракту своевременно организовывать их приемку.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Подрядчик обязан выполнить работу с надлежащим качеством, соблюдая технологию в соответствии с требованиями СНиП и применять материалы, соответствующие ГОСТам. Применять только качественные материалы, имеющие необходимые сертификаты и паспорта.
5.2.2. Перед началом производства работ Подрядчик представляет Заказчику сертификаты соответствия на дорожно-строительные материалы, которые будут использоваться при строительстве дороги и копию контракта с поставщиком для согласования с Заказчиком а так же: акт об исправности техники и оборудования, необходимого для производства работ, утвержденный руководителем предприятия (главным инженером).
5.2.3. До начала работ осуществить проверку качества материалов и изделий, в том числе и у субподрядных организаций, в соответствии с ГОСТами на дорожно-строительные материалы, применяемые при строительстве автомобильных дорог. Для установления соответствия качественных характеристик материалов и изделий Подрядчик производит входной контроль всех поступающих материалов с учетом требований нормативных документов, и только после заключения об их пригодности и соответствия сертификатам качества направляет для использования в работе. Заказчик вправе производить проверку исполнения Подрядчиком входного контроля в любой момент, в любых объемах в период действия контракта. Лаборатории по контролю качества, в том числе и субподрядных организаций, должны быть аккредитованы, аттестованы (иметь сертификат), иметь необходимое оборудование и штаты.
5.2.4. Во время проведения работ по настоящему Муниципальному контракту выполнять необходимые мероприятия, по безопасности движения, по техники безопасности и пожарной безопасности, окружающей среды, земли, также необходимые мероприятия по контролю качества.
5.2.5. Вести журналы: учета выполненных работ (форма № КС-6а), технического надзора. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания в сроки, установленные Заказчиком. Обеспечивать представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на Объект.
5.2.6. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
5.2.7. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования.
5.2.8. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации, которые были указаны в конкурсной заявке для конкурса на право заключения настоящего контракта. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.
5.2.9. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
5.2.10. Обеспечить соответствие выполненных работ на объекте условиям настоящего
контракта в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 3 года со дня сдачи объекта в эксплуатацию.
5.2.11. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в размере 15% от стоимости контракта в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств. Форма обеспечения выбирается Подрядчиком самостоятельно. В случае предоставления банковской гарантии она должна иметь форму №3 приложения № 2 к конкурсной документации.
Статья 6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. По завершении всех работ по настоящему контракту Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче его в эксплуатацию.
6.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней приступает к приемке выполненных работ, назначает проведение рабочей приемочной комиссии и обеспечивает участие в них заинтересованных представителей.
6.3. Сдача выполненных по настоящему контракту Подрядчиком работ и приемка их Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки, подписанным Сторонами.
6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
6.6. Датой сдачи объекта (выполнения работ по настоящему контракту) считается дата утверждения уполномоченным лицом акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами или Заказчиком рекламационного акта.
Статья 7. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств
7.1. В случае непредоставления по вине Заказчика утвержденной сметной документации, непередачи Объекта в установленные настоящим контрактом сроки, Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить на время устранения указанных недостатков Заказчиком.
При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта.
7.2. В случае нарушения Подрядчиком любых сроков, указанных в настоящем контракте, он обязан уплатить в бюджет МО Большеколпанское сельское поселение пени из расчета 0,1% от стоимости контракта за каждый календарный день просрочки.
7.3. В случае расторжения контракта Заказчиком по вине Подрядчика Подрядчик обязан уплатить в бюджет МО Большеколпанское сельское поселение неустойку в размере 10% от стоимости контракта.
7.4. Заказчик вправе удерживать суммы пеней и неустойки по пп. 7.2, 7.3 при окончательном расчете с Подрядчиком.
7.5. Уплата пеней, а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
Статья 8. Срок действия контракта и условия его расторжения
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его регистрации в реестре муниципальных контрактов МО Большеколпанское сельское поселение и действует до исполнения ими своих обязательств.
8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут (прекращен) в одностороннем порядке в случаях и на условиях, предусмотренных законом и (или) настоящим контрактом:
8.2.1. Заказчик в одностороннем порядке вправе расторгнуть контракт в любом из следующих случаев:
а) задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на три недели по причинам, не зависящим от Заказчика;
б) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в п.1.3 настоящего Контракта, на срок более чем один месяц;
в) при наличии двух и более письменных предупреждений Заказчика в адрес Подрядчика, касающихся ненадлежащего качества выполнения работ, не устраненных своевременно Подрядчиком;
г) при аннулировании Подрядчику лицензий на производство работ по контракту в соответствии с государственным стандартом.
8.2.2. Подрядчик в одностороннем порядке вправе расторгнуть контракт в случае консервации объекта (приостановки работ) по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий три месяца.
8.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего контракта по основаниям, предусмотренным в п. 8.2, Подрядчик обязан в срок до 10 (десяти) дней:
а) передать по акту Заказчику строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора;
б) произвести отключение временных инженерных коммуникаций;
в) передать Заказчику сметную и исполнительную документацию по объекту;
г) вместе с Заказчиком и Плательщиком оформить акт контрольного обмера и акт сверки взаиморасчетов.
Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения контракта работы производятся после выполнения ими действий, предусмотренных предыдущим абзацем, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения контракта платежей (включая перечисленные ранее авансовые платежи), а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Подрядчика в качестве пени, неустойки или компенсации за причиненный Заказчику ущерб (в том числе упущенную прибыль).
Статья 9. Гарантийные обязательства
9.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по Контракту в течение ____ лет (но не менее 5 лет) со дня приемки работ Заказчиком при условии правильной эксплуатации.
9.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Подрядчика, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 20-ти дней с момента уведомления.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.
10.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают стороны.
Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.
Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта.
Статья 11. Особые условия
11.1. Для осуществления работ по контракту Подрядчик обязан иметь свидетельства о допуске к строительным работам, предусмотренным техническим заданием, выданные саморегулируемой организацией на право производства работ, предусмотренных настоящим контрактом.
11.2. Подрядчик не имеет права передавать строящийся или построенный Объект (либо отдельную его часть), а также проектно-сметную и исполнительную документацию третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
11.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ на объекте по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.
11.4. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего контракта в размере, формах и в сроки, установленные в конкурсной документации.
11.5. Представителем Заказчика по вопросу технического контроля за исполнением Контракта является заместитель Главы Администрации МО Большеколпанское сельское поселение.
11.6. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренная настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
11.7. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.8. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемыми частями.
11.9. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении соглашения каждая из Сторон вправе обратиться с иском в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.10.Настоящий контракт составлен в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один - Подрядчику, три - Заказчику.
11.11. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего контракта в размере, формах и в сроки, установленные в конкурсной документации.
11.12. Приложения к контракту:
11.12.1 Приложение № 1 – Техническое задание.
11.12.2. Приложение № 2 – Календарный план-график выполнения работ.
11.12.3. Приложение № 3 – Смета на выполняемые работы.
11.12.4. Приложение № 4 – Протокол аукциона.
Статья 12. Реквизиты сторон
«Заказчик»: Администрация Муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района
Юридический адрес: 188349, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Колпаны, ул.30 лет Победы, д.1 телефон: 8(81371) 61-454, 64-879, .
Расчетный счет: 40204810200000000816 БИК 044106001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области /Отделение по г. Гатчина и Гатчинскому району УФК по Ленинградской области (Комитет финансов гатчинского муниципального района л/с 02453000840 Администрация Большеколпанского сельского поселения)/
ИНН 4705030996 КПП 470501001 ОКПО 04183902 ОКАТО 41218808001
Подрядчик: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Глава администрации
МО Большеколпанское сельское поселение
____________________М.В. Бычинина _____________________
м.п. м.п.
|
