Требования к предложению о цене контракта
Участник аукциона делает предложение о цене Государственного контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта и «шагом аукциона», указанными в пунктах 8.8. и 8.11. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».
В процессе ведения торгов аукционист объявляет цену, а представители участника аукциона оповещают (сигнализируют) о своем согласии с объявленной ценой путем поднятия карточки с номером участника аукциона.
Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, в любом случае не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в пункте 8.8. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».
Цена Государственного контракта должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник размещения заказа освобождается от уплаты НДС, то в заявке на участие в аукционе должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Срок заключения контракта
С победителем аукциона в отношении каждого лота отдельно будет заключен Государственный контракт в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в отношении отдельного лота) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, либо только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, был признан участником аукциона, Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в отношении отдельного лота) в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник аукциона, Государственный контракт будет заключен с единственным участником аукциона в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения аукциона.
Порядок заключения контракта
Государственный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.
В случае, если победитель аукциона в срок, предусмотренный в пункте 6.1.1. настоящей документации об аукционе, не представил Государственному заказчику подписанный Государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1. настоящей документации об аукционе, а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с подразделом 6.3. настоящей документации об аукционе, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения Государственного контракта. Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта также в случае, если аукцион проводился в соответствии с подпунктом б) пункта 5.2.16. настоящей документации об аукционе и указанный участник не оплатил в установленный срок цену права на заключения контракта.
В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения Государственного контракта в соответствии с пунктом 6.2.2. настоящей документации об аукционе, Государственный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить Государственный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Государственный заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случае отказа Государственного заказчика от заключения контракта с победителем аукциона (пункт 6.5.1. настоящей документации об аукционе), либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт. При этом заключение Государственного контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае если требование обеспечения заявки на участие в аукционе установлено в пунктах 8.25. и 8.26. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта Государственный заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если Государственный заказчик отказался от заключения контракта с победителем аукциона (пункт 6.5.1. настоящей документации об аукционе), либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.
Заказ признается размещенным со дня заключения Государственного контракта.
Обеспечение исполнения Государственного контракта
Если в соответствии с пунктами 8.28. и 8.29. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» Государственным заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Государственного контракта, Государственный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается Государственный контракт, обеспечения исполнения Государственного контракта.
Обеспечение исполнения Государственного контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения Государственного контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Безотзывная банковская гарантия, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком своих обязательств:
а) если принципал (страхователь) не выполнил предусмотренные контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);
б) если принципал (страхователь) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по вине заказчика;
в) если принципал (страхователь) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;
г) если принципал (страхователь) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы (услуги).
Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в пунктах 8.28. и 8.29. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».
Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
Требования к обеспечению исполнения Государственного контракта, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии:
безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;
в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.29. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» и реквизиты счета для перечисления суммы обеспечения, установленной в пункте 8.30. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»;
безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на Государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта;
срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг по Государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения;
безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;
безотзывная банковская гарантия должна быть представлена Государственному заказчику до заключения Государственного контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии считается непредоставленным.
Требования к обеспечению исполнения Государственного контракта, предоставляемому в виде страхования ответственности:
соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;
в договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, указанная в пункте 8.29. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», на которую страхуется ответственность победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт, и реквизиты счета для перечисления суммы обеспечения, установленной в пункте 8.30. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»;
страхование должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, своих обязательств по Государственному контракту;
договор страхования также должен содержать указание на соответствующий Государственный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта;
срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг по Государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения;
договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования;
договор страхования должен быть представлен Государственному заказчику до заключения Государственного контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде договора страхования считается непредоставленным.
Требования к обеспечению исполнения Государственного контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:
денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.29. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» и на счет, реквизиты которого установлены в пункте 8.30. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»;
факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты);
денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога, должны быть зачислены по реквизитам счета Государственного заказчик до заключения Государственного контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается непредоставленным;
денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается Государственный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Государственному контракту в течение срока, установленного в Проекте Государственного контракта со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.
В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Государственному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по Государственному контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Государственному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в подразделе 6.3. настоящей документации об аукционе.
Права и обязанности победителя аукциона
Государственный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе по цене контракта, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Государственного контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене контракта, предложенной таким участником. В случае, если в пункте 8.16. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, Государственный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в пункте 8.8. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».
В случае, если Государственный контракт заключается с физическим лицом, Государственный заказчик, если иное не предусмотрено настоящей документацией об аукционе уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
Участник аукциона, которому Государственный заказчик направил проект Государственного контракта, не вправе отказаться от заключения Государственного контракта.
Участник аукциона, которому по итогам аукциона Государственный заказчик направил проект Государственного контракта, представляет расчет предложенной им в процессе торга цены Государственного контракта по форме Приложения № __, приведенной в части V «Проект государственного контракта».
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и Государственный контракт заключается по начальной (максимальной) цене контракта, либо согласованной с таким участником цене контракта, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, участник аукциона, с которым заключается Государственный контракт представляет расчет цены Государственного контракта по форме Приложения № __, приведенной в части V «Проект государственного контракта».
Права и обязанности Государственного заказчика
После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения Государственного контракта, Государственный заказчик обязан отказаться от заключения Государственного контракта с победителем аукциона в случае установления факта:
проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или принятие арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства;
приостановления деятельности участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
предоставления участником размещения заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3.1. настоящей документации об аукционе;
нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или Государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если это предусмотрено в пункте 8.31. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», Государственный заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Государственный заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Государственный заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
6.5.3. При заключении Государственного контракта Государственный заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право Государственного заказчика предусмотрено в пункте 8.31. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» документацией об аукционе. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт на количество товара, указанное в пункте 8.7. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».
6.5.4. В случае перемены Государственного заказчика по контракту права и обязанности Государственного заказчика по такому контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
Обжалование результатов размещения заказа.
Действия (бездействие) Государственного заказчик, уполномоченного органа, специализированной организации, единой комиссии могут быть обжалованы участниками размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участников размещения заказа.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» содержится информация для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА».
Информация о проводимом аукционе:
№
пункта
|
Ссылка на разделы, подразделы, пункты и подпункты части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА»
|
Наименование
|
Информация
|
8.1.
|
1.2.1., 2.2.2
|
Наименование Государственного заказчика, контактная информация
|
Наименование Государственного заказчика, контактная информация:
Государственный заказчик: Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Адрес: 191015 г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д. 50/52
Контактный тел. (812) 271-79-33, (812) 271-35-63.
Контактное лицо: Рогова Юлия Валентиновна
Коршунов Владимир Евгеньевич
E-mail: spb@spb.arbitr.ru
Официальный сайт: www.zakupki.gov.ru
|
8.2.
|
1.2.1, 2.2.2.
|
Наименование уполномоченного органа, контактная информация
|
Торги проводит Государственный заказчик
|
8.3.
|
1.2.2.
|
Специализированная организация, разработавшая аукционную документацию, контактная информация
|
Не привлекается
|
8.4.
|
1.3.1, 1.6.2.
|
Наименование, вид и предмет аукциона
|
Открытый аукцион на право заключения Государственного контракта на поставку канцелярских товаров в 2010 году.
|
8.5.
|
|
Изображение товара, на поставку которого размещается заказ
|
Не требуется
|
8.6.
|
2.1.3.
|
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе:
|
www.zakupki.gov.ru
|
8.7.
|
1.2.1., 6.5.3.
|
Предмет Государственного контракта:
Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг; место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
|
Наименование поставляемой продукции:
Поставка канцелярских товаров в 2010 году.
Объём и условия поставки продукции указаны в Техническом задании настоящей документации об аукционе.
Место поставки продукции:
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50/52
Срок поставки:
Максимальный срок поставки – до 10.12.2010г.
Срок гарантии на поставляемую продукцию (поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги):
Не менее 12 месяцев.
|
8.8.
|
1.4.1., 5.2.9, 5.3.3., 6.4.1
|
Начальная (максимальная) цена контракта по лотам
|
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта с учётом НДС
2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.
Открытый аукцион проводится по одному лоту
|
8.9.
|
1.4.3.
|
Начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы
|
Не установлена
|
8.10.
|
1.4.2., 5.2.10
|
Общая максимальная цена запасных частей к технике, оборудованию, перечень таких запасных частей
|
Не установлена
|
8.11.
|
5.2.9, 5.2.10, 5.2.16 пп. б), 5.3.1
|
Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона")
|
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены контракта, что составляет:
130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей.
В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
|
8.12.
|
1.5.1.
|
Источник финансирования заказа
|
Источник финансирования:
Федеральный бюджет.
|
8.13.
|
1.5.2.
|
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
|
В соответствии с условиями Государственного контракта
Лимит финансирования на 2010 год, по мере поступлении финансовых средств из федерального бюджета, авансирование не предусмотрено.
|
8.14.
|
1.6.4, 1.6.5.7., 1.10.1.2., 3.3.1.3. пп. б), в), 3.4.2.
|
Требования к участникам размещения заказа, установленные Государственным заказчиком,
|
1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. В случае, если законодательством предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом аукциона, участники размещения заказа должны обладать лицензией, действие которой распространяется как на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе, так и на момент заключения Государственного контракта по результатам аукциона;
2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
5. обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Государственного контракта Государственный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма) в случае установления данного требования Государственным заказчиком;
6. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в случае установления данного требования Государственным заказчиком.
7. выполнение участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для Государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион, в случае если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более
|
8.15.
|
1.7.1.
|
Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению Государственного контракта
Условия их привлечения
|
Не допускается
|
8.16.
|
1.9.1., 5.2.12., 6.4.1.
|
Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы и организаций инвалидов
Процент предоставляемых преимуществ
|
Преимуществ при участии в размещении заказа учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предусмотрено.
|
8.17.
|
2.2.3.
|
Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе
|
Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе 11 ноября 2009 года;
Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе 25 ноября 2009 года.
|
8.18.
|
3.4.2.
|
Дата, время, график проведения осмотра участниками размещения заказа образца, макета товара, на поставку которого размещается заказ
|
Осмотр не предусматривается
|
8.19.
|
5.1.2.
|
Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
|
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится начиная с 10 часов 00 минут по московскому времени 01 декабря 2009 года по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50/52
|
8.20.
|
5.2.1.
|
Место, дата и время проведения аукциона
|
11 часов 00 минут (время московское)
04 декабря 2009 года, по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50/52
|
8.21.
|
3.1., 3.3.
|
Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе
|
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1. Опись документов
2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, включая:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона - указываются участником размещения заказа в форме 2 «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ» части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого Государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого Государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о Государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в том числе на подписание заявки на участие в аукционе, на выдачу доверенностей (например, приказ о назначении на должность, доверенность на лицо, уполномоченное осуществлять действия от имени участника размещения заказа);
- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
3. ПРЕДЛОЖЕНИе о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, в соответствии с формой 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара» части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».
4. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в пунктах 8.25. и 8.26. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе;
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям подпункта 1.6.5. документации об аукционе, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом аукциона и такое требование содержится в пункте 8.14. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»:
- Любые другие документы по усмотрению участника. |
2.22.
|
3.1.15.
|
Количество копий заявки на участие в аукционе
|
Участник размещения заказа подготавливает один оригинальный экземпляр заявки на участие в аукционе, который подшивается в один том, на первой странице которого четко помечается «ОРИГИНАЛ». Кроме того, Участник представляет два экземпляра копии заявки на участие в аукционе, четко помеченные «КОПИЯ» на первой странице. Оригинал и копии заявки на участие в аукционе, включая все приложения к ним, должны быть идентичны.
В соответствии с разделом 1.10 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА»;
Не соблюдение требований документации об аукционе к оформлению заявки может являться основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.
На ниже перечисленных документах просьба к участнику прикреплять стикеры-разделители для быстрого поиска:
Заявка на участие в аукционе;
Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.
3) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), выданную ФНС России.
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в том числе на подписание заявки на участие в аукционе, на выдачу доверенностей (например, приказ о назначении на должность, доверенность на лицо, уполномоченное осуществлять действия от имени участника размещения заказа)
5) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
|
8.23.
|
4.1.1.
|
Срок подачи заявок на участие в аукционе
|
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 11 ноября 2009 года.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 10.00 часов 01 декабря 2009 года.
|
8.24.
|
4.1.1., 4.1.4., 4.3.2.3.
|
Место подачи заявок на участие в аукционе (адрес)
|
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д. 50/52
в рабочие дни с 10:00 часов до 17:00 часов до даты окончания срока подачи заявок.
Контактное лицо – Рогова Юлия Валентиновна.
Телефон: (812) 271-79-33, (812) 271-35-63.
В целях обеспечения пропуска, участникам размещения заказа за один день до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, необходимо сообщить по телефону 271-79-33
Ф.И.О. лица уполномоченного на осуществление действий от имени участника размещения заказа.
|
8.25.
|
1.10.1.3, 2.4.3., 3.3.1.3., 4.3.6., 4.4.2., 4.5.6., 6.2.3.
|
Обеспечение заявок на участие в аукционе
|
Требуется
|
8.26.
|
|
Размер обеспечения заявок на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки
|
Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере:
130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей
НДС не облагается.
Срок внесения: до окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Порядок внесения: Денежные средства вносятся Участником размещения заказа на депозитный счет Государственного заказчика, указанный в пункте 8.27 настоящей Информационной карты.
Факт внесения Участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.
Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты) должно быть подано Участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе.
В случае отсутствия в составе заявки документов, подтверждающих внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, Участнику размещения заказа, отказывается в допуске к участию в аукционе.
|
8.27.
|
4.5.5.
|
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе
| Банковские реквизиты по перечислению обеспечения заявки на участие в аукционе: Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Адрес: 191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50/52 Банковские реквизиты: ИНН 7812033997 КПП 784201001
БИК 044030001 ОКПО 39418046
ОКОНХ 97810 ОГРН 1037843055436
ОКАТО 402885630000
УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 19, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, л/сч 05721147380) Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу г. Санкт Петербург
Р/сч 40302810500001000001
Основание платежа: (л/сч 05721147380) обеспечение заявки на участие в аукционе на поставку канцелярских товаров в 2010 году для нужд Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В платежном поручении, утвержденном Указанием Центрального банка Российской Федерации от 03.03.2003 № 1256-у, в графе «назначение платежа» указывается: «денежное обеспечение заявки для участия в открытом аукционе на право заключения контракта на поставку канцелярских товаров в 2010 году для нужд Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, НДС не облагается».
|
8.28.
|
6.3.1.
|
Обеспечение исполнения контракта
|
Требуется
|
8.29.
|
6.3.2., 6.3.5.2.
|
Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
|
Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотрена в следующем размере:
780 000 (Семьсот восемьдесят тысяч) рублей. НДС не облагается.
Срок предоставления: до заключения Государственного контракта.
Государственный контракт заключается после предоставления Государственному заказчику обеспечения исполнения Государственного контракта.
Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на срок исполнения обязательств по Контракту с учетом срока гарантий качества.
Обеспечение исполнения Государственного контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, поручительства или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения Государственного контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Участником аукциона не может быть применен способ обеспечения Государственного контракта в виде страхования ответственности по контракту.
|
8.30.
|
6.3.7.3.
|
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения Государственного контракта
| Банковские реквизиты по перечислению обеспечения исполнения Государственного контракта: Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Адрес: 191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50/52 Банковские реквизиты: ИНН 7812033997
КПП 784201001 БИК 044030001 ОКПО 39418046
ОКОНХ 97810 ОГРН 1037843055436
ОКАТО 402885630000
УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 19, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, л/сч 05721147380) Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу г. Санкт Петербург
Р/сч 40302810500001000001 Основание платежа: (л/сч 05721147380) обеспечение исполнения Государственного контракта на поставку канцелярских товаров в 2010 году для нужд Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В платежном поручении, утвержденном Указанием Центрального банка Российской Федерации от 03.03.2003 № 1256-у, в графе «назначение платежа» указывается: «денежное обеспечение исполнения Государственного контракта на поставку канцелярских товаров в 2010 году для нужд Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
НДС не облагается».
|
8.31.
|
6.5.2., 6.5.3.
|
Изменение количества поставляемых товаров
Процент изменения количества товаров
|
Не допускается
|
8.32.
|
6.1.1.
|
Срок подписания проекта Государственного контракта с победителем аукциона
|
Срок подписания проекта Государственного контракта должен составлять не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не более двадцати дней со дня проведения аукциона.
| |
