Типовой проект
КОНТРАКТ №__
на поставку продуктов питания
город ______________ «___»__________ 20__ год
____________________, именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице _______________, действующего на основании ___________ и _________________, именуемый в дальнейшем «поставщик», в лице _________________, действующего на основании _____________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (номер извещения_____________________), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с настоящим контрактом поставщик обязуется осуществить поставку ____________ для ________________ (далее – товар) в количестве и ассортименте, с периодичностью согласно спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.
1.2. Место поставки товара: _________________________________________.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего контракта составляет _______________________, в том числе НДС1 _______________ .
2.2. Цена товара, поставляемого по настоящему контракту, включает в себя стоимость товара, стоимость тары (кроме многооборотной транспортной) и упаковки, страхование груза, стоимость охраны груза при транспортировке, стоимость транспортировки груза на склад заказчика, расходы по погрузке и разгрузке, все виды налогов, пошлин и сборов, действующих в Российской Федерации, иных расходов поставщика, связанных с исполнением настоящего контракта.
2.3. Цена поставляемого товара, указанная в спецификации, остается неизменной в течение периода действия настоящего контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом.
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного настоящим контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.
Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
2.4. Оплата поставленного по настоящему контракту товара осуществляется по факту надлежащей поставки каждой заказанной заказчиком партии товара по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в настоящем контракте.
Перечисление денежных средств на расчетный счет поставщика осуществляется заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки партии товара.
2.5. В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.
2.6. Товар, не заказанный заказчиком в порядке, установленном пунктом 4.1 настоящего контрактом, приемке и оплате не подлежит. Если же заказчик принял такой товар, то этот товар подлежит оплате по ценам, установленным настоящим контрактом.
2.7. Принятие денежных обязательств, подлежащих исполнению в рамках настоящего контракта, осуществляется за счет следующего источника финансирования: бюджет субъекта Российской Федерации, статья экономической классификации расходов ___________.
3. СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка товара заказчику осуществляется _________________, партиями, с периодичностью, указанной в спецификации (приложение № 1).
3.2. Датой поставки товара считается дата приёмки товара на склад заказчика без претензий.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ
4.1. Поставка заказчику товара, указанного в спецификации (приложение №1), осуществляется поставщиком партиями, на основании заявки заказчика, поданной не позднее, чем за 2 календарных дня до момента поставки, осуществленной посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующим подтверждением в письменной форме.
Заказчик по согласованию с поставщиком может внести изменения в заявку.
4.2. Поставка товара осуществляется поставщиком с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации к обороту продуктов питания и нормативно - технической документацией производителя поставляемого товара.
4.3. Товар поставляется поставщиком в таре и упаковке изготовителя. В случае если поставка пищевых продуктов в таре и упаковке изготовителя невозможна, пищевые продукты должны быть расфасованы и упакованы такими способами, которые позволяют обеспечить сохранение качества и безопасность при их хранении, перевозках и реализации. В этом случае расфасовка и упаковка пищевых продуктов осуществляется за счет поставщика. Поставщик обязан обеспечить соблюдение требований нормативных документов к расфасовке и упаковке пищевых продуктов, их маркировке, а также к используемым для упаковки и маркировки пищевых продуктов материалам.
4.4. Каждая партия товара сопровождается товарной накладной, составленной в двух экземплярах, в которой указывается наименование товара, количество товарных единиц, цена за единицу товара, сумма.
Каждая партия товара сопровождается пакетом документов, подтверждающих качество и безопасность товара, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации:
– приложением к товарной накладной, в котором указывается номер и дата декларации о соответствии, кем, кому она выдана, срок ее действия;
– подлинником ветеринарного сопроводительного документа на продукцию, поднадзорную ветеринарному контролю. Подлинник ветеринарного сопроводительного документа должен содержать не только информацию об отправителе и получателе товара, но и все необходимые сведения, предусмотренные ветеринарно-санитарными правилами. Ветеринарный документ должен содержать в качестве отправителя товара поставщика, а в качестве получателя – заказчика.
Ветеринарный документ, содержащий в качестве отправителя другое, кроме поставщика, лицо, или в качестве получателя другое лицо, кроме заказчика, является недействительным.
Вместо ветеринарного сопроводительного документа допускается использование специального ветеринарного штампа государственной ветеринарной службы на обратной стороне товарной накладной формы при расположении и поставщика и получателя в пределах одного города или района Тульской области;
– копиями санитарно-эпидемиологических заключений на пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу, безалкогольные напитки, а также продовольственное сырье, пищевые продукты, полученные из генетически модифицированных источников), представляющие потенциальную опасность для человека, а также на виды пищевых продуктов, впервые ввозимые на территорию Российской Федерации, за исключением подлежащих государственной регистрации Роспотребнадзором, выдаваемых в соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».
4.5. Приемка товара проводится заказчиком в следующем порядке:
- проверка соответствия информации, указанной в товарной накладной, заявке заказчика на предмет полноты исполнения заявки;
- проверка наличия и правильности оформления документов, подтверждающих качество и безопасность поставленных товаров;
- проверка наличия документа организации, осуществлявшей дезинфекцию кузова специализированного автотранспорта и своевременности ее проведения;
- проверка соответствия количества товара, указанного в товарной накладной и фактически доставленного заказчику;
- проверка целостности упаковки, температурного режима перевозки, качества товара, срока его годности.
Товар принимается заказчиком в присутствии представителя поставщика, имеющего при себе соответствующую доверенность.
В случае отсутствия любого из документов, указанных в пункте 4.4 настоящего контракта на партию товара или часть партии товара, заказчик не принимает такую партию товара или часть партии товара.
При этом обязанности поставщика по контракту в отношении партии товара или части партии товара, на которую отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 4.4 настоящего контракта, считаются неисполненными.
4.6. В случае отсутствия у представителя поставщика при себе доверенности на право подписания акта приемки товара на складе заказчика, приемка товара и составления акта производится с участием представителя поставщика, доставившего товар, а его подпись в акте удостоверяется подписями двух привлеченных представителей заказчика.
Представитель поставщика не может отказаться от участия в приемке товара.
4.7. В случае возникновения сомнений о качестве поставленной партии товара либо части такой партии товара, заказчик вправе вызывать представителей независимой, аккредитованной в установленном порядке лаборатории для отбора образцов товара и проведения его исследований на соответствие показателям.
Заказчик обязан обеспечить хранение товаров, предназначенных для отбора проб, с соблюдением режима хранения товаров, установленного производителем.
Заказчик обязан предварительно (в срок не позднее 24-х часов, а в случае поставки скоропортящейся продукции - немедленно) уведомить поставщика о месте, времени, сроке прибытия для участия в проведении отбора образцов посредством телефонограммы или факсимильной связью, либо уведомив письменно под роспись представителя поставщика, доставившего товар.
Неприбытие представителя поставщика в установленный срок для участия в отборе образцов не является основанием для отмены решения о проведении отбора образцов товара, вызывающего сомнения по качеству.
4.8. В случае если по результатам лабораторных исследований образца поставленного товара выявится его несоответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации, товар признается некачественным.
Данное заключение распространяется на всю партию поставленного товара, из которой взят образец. Товар, который признан в установленном законом порядке некачественным, в течение двадцати четырех часов возвращается поставщику.
4.9. Поставка товара осуществляется в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке товара, с запасом срока годности для скоропортящейся продукции не менее чем 60 % от срока годности товара, установленной производителем со дня изготовления такого товара.
4.10. В случае непоставки, недопоставки, поставки некачественного товара со сроком годности меньшей, чем указанно в пункте 4.9 настоящего контракта, и/или не соответствующего характеристикам, указанным в спецификации, поставщик по требованию заказчика производит допоставку недостающего товара, замену некачественного или несоответствующего качеству товара, указанного в спецификации, товара, не имеющего какого либо документа, подтверждающего ее происхождение, качество, безопасность в течение 24-х часов с момента, когда поставщику стало известно о факте поставке товара, с указанными выше недостатками.
4.11. При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
4.12. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Гарантировать соответствие качественных показателей поставляемого товара;
Поставить товар, соответствующий требованиям к качеству, техническим характеристикам товара, требованиям к его безопасности, требованиям к потребительским свойствам товара, требованиям к упаковке и иным показателям.
5.1.2. Обеспечить поставку товара заказчику на основании заявок заказчика с периодичностью, установленной в спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта;
5.1.3. Осуществлять доставку товара заказчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации к обращению продуктов питания, в том числе с соблюдением «холодовой» цепочки при транспортировке скоропортящихся товаров;
Автотранспорт, используемый поставщиком для поставки товара, должен иметь плановую дезинфекцию кузова автомобиля, и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки;
5.1.4. Исполнять заявки заказчика в течение 2-х календарных дней с момента получения заявки, в полном объеме по ассортименту и количеству продукции;
5.1.5. Осуществлять поставку товара лицом, имеющим действующую личную медицинскую книжку;
5.1.8. Осуществлять поставку товара по товарным накладным, с комплектом документов, указанных в пункте 4.4 настоящего контракта;
5.1.9. Осуществлять поставку скоропортящихся товаров с соблюдением температурного режима хранения и перевозки товаров, установленного производителем;
5.1.10. Осуществлять поставку товаров с соблюдением требований, установленных в разделе 4 настоящего контракта;
5.1.11. Оформить и выдать представителю поставщика, доставляющему товар заказчику, доверенность на право подписи от имени поставщика акта приемки товара на складе заказчика, которую представитель должен иметь при себе в момент сдачи товара;
5.1.12. Предоставлять заказчику акт сверки по настоящему контракту в срок не позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом;
5.1.13. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара;
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Требовать оплату товара в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего контракта.
5.2.2. Запрашивать в письменной форме у заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
5.2.3. Требовать от представителя заказчика, принимающего товар, соответствующей доверенности.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Направлять поставщику заявку на поставляемый товар по электронной почте или по факсу с указанием ассортимента и количества, с последующим подтверждением заявки в письменной форме.
5.3.2. Производить приемку товаров в соответствии с разделом 4 настоящего контракта.
При этом оформить и выдать представителю заказчика, принимающему товар, доверенность на право подписи от имени заказчика акта приемки товара на складе заказчика, которую представитель должен иметь при себе в момент приемки товара. Доверенность на получение товара предъявляется по требованию представителя поставщика, доставившего товар.
5.3.3. Возвратить поставщику оборотную тару в момент приемки товара.
5.3.4. Обеспечить оплату товара на основании представленных документов (товарных накладных, счетов-фактур2) в соответствие с условиями настоящего контракта.
5.3.5. Уведомить предварительно (в срок не позднее 24-х часов, а в случае поставки скоропортящейся продукции - немедленно) поставщика о месте, времени, сроке прибытия для участия в проведении отбора образцов, посредством электронной почты или факсимильной связью (с последующим письменным подтверждением уведомления), либо уведомив письменно под роспись представителя поставщика, доставившего товар.
5.3.6. Возвратить поставщику, при условии надлежащего исполнения поставщиком всех своих обязательств по настоящему контракту, денежные средства, внесенные поставщиком в обеспечение исполнения настоящего контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика.
Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании поставщика.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать поставки товара, полностью отвечающего характеристикам, указанным в спецификации (приложение № 1) к контракту.
5.4.2. Отказаться от приемки товаров, при отсутствии документов, указанных в пункте 4.4 настоящего контракта.
5.4.3. Запрашивать в письменной форме у поставщика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
5.4.4 Требовать документального (на бумажных и(или) электронных носителях) подтверждения для установления производителя и последующих собственников, находящегося в обращении товара, кроме конечного потребителя, а также место происхождения (производства, изготовления) товара и (или) продовольственного (пищевого) сырья.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. Поставщик представляет заказчику обеспечение исполнения контракта в форме __________________________, на сумму ____________ руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ % от начальной (максимальной) цены контракта (заполняется заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
6.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
6.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязательств по контракту, поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе контракта.
6.4. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному поставщиком обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности поставщика перед заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.
6.5. Возврат поставщику денежных средств, внесенных им на счет заказчика в качестве обеспечение исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения поставщиком всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика, но не ранее окончания срока действия контракта. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.
6.6. В ходе исполнения контракта поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, поставщик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту.
Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
За ненадлежащее исполнение заказчиком своих обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик взыскивает штраф в размере __ процентов от цены контракта (фиксированный размер штрафа устанавливается заказчиком в период подготовки проекта контракта и рассчитывается от его цены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом»).
Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине поставщика.
7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком своих обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик обязан уплатить заказчику пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом».
Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
Уплата пени не освобождает поставщика от обязанности выплатить предусмотренный настоящим Контрактом штраф за ненадлежащее исполнение своих обязательств.
Уплата пени не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.
7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик взыскивает штраф в размере ____ процентов от цены контракта (фиксированный размер штрафа устанавливается заказчиком в период подготовки проекта контракта и рассчитывается от его цены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом»).
7.5. Уплата штрафа по контракту не освобождает поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
7.6. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.
8.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.
10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.2. Поставщик представляет по запросу, заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.
10.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.
10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:
приложение № 1 спецификация;
приложение № 2 акт приемки продуктов питания (с претензиями).
11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
|
ПОСТАВЩИК
|
______________________________
_________________________________
(юридический адрес, фактический адрес,
телефон, банковские реквизиты)
_________________________________
_________________________________
Руководитель:___________ (Ф.И.О.)
|
______________________________
______________________________
(юридический адрес, фактический адрес,
телефон, банковские реквизиты)
______________________________
_____________________________
Руководитель:_________ (Ф.И.О.)
|
|
Приложение № 1
|
|
к контракту
|
|
от _____________20__ г. № _______
|
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
№
п/п
|
Наименование продовольственных товаров и сырья
|
Нормативно-техническая документация
|
Упаковка
|
Фасовка
|
Ед. изм. (кг, л, шт)
|
Общее количество товара
|
Процентная ставка НДС за единицу товара
|
Цена за единицу товара (с НДС)(руб.)
|
Сумма (руб.)
|
Периодичность поставки
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО3:___________________________________________________________
(сумма прописью с учетом НДС)
Заказчик
|
Поставщик
|
“____” _____________ 20__ г.
М.П.
|
“____” _____________ 20__ г.
М.П.
|
|
Приложение № 2
|
|
к контракту
|
|
№ _______от _____________20__ г.
|
А К Т
приемки продуктов питания
(с претензиями)
_________
|
«___» _________ 20__ г.
|
Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________ ,(должность, ФИО) действующих на основании __________________с одной стороны и представителя поставщика ___________________________________(должность, ФИО) действующего на основании доверенности от _____________ № __________ с другой стороны составили настоящий акт о приемке поставленных поставщиком, согласно заявки заказчика от ______________ продуктов питания.
По результатам приемки установлено:
1. По соответствию ассортимента заказываемого товара заявка исполнена_____________________________________________________________________
2. По соответствию количества заказываемого товара заявка исполнена____________________________________________________________________
3. По качеству поставленных продуктов питания______________ ____________________________________________________________________________
4. По сопроводительным документам, подтверждающим качество и безопасность продуктов______________________________________________________________
5. Вид специализированного автотранспортного средства, доставивший продукты питания, его госномер,__________________________________________________________
6. ФИО представителя поставщика, доставившего продукты питания, №, дата, срок действия его медицинской книжки ______________________ _________________________
Представитель Заказчика ____________________ ( _____________ )
подпись ФИО
Представитель Поставщика ____________________ ( ______________)
подпись ФИО
|
