ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_______________
на поставку продукции
для государственных нужд
г. Москва “___” __________ 201_ г.
От имени Российской Федерации Федеральное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», именуемое в дальнейшем Заказчиком, в лице начальника Еременко Александра Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________ «____», зарегистрированное (когда, кем)______________ (свидетельство о регистрации), именуемое в дальнейшем Поставщиком, в лице генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее - Стороны) на основании ________________________________________, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику или по его указанию иному лицу (Получателю), _______________________(далее – продукция) в соответствии техническим заданием (приложение № ___), в количестве и комплектации, указанными в Спецификации и Ведомости комплектации (приложения № __, __), а Заказчик обязуется оплатить продукцию в установленном настоящим Контрактом порядке.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ,
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2.1. Продукция, поставляемая по настоящему Контракту, должна соответствовать техническим регламентам, государственным стандартам, сводам правил, техническим условиям на изготовление продукции (далее - нормативно-техническая документация) и условиям настоящего Контракта, требованиям аукционной документации (№ изв. ____________) и показателям продукции, изложенным в заявке Поставщика.
К обязательным условиям относятся требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность, то есть состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.
Качество поставляемой продукции подтверждается сертификатами (декларациями) соответствия, формулярами, паспортами, иной технической документацией, а также соответствующими знаками и маркировкой.
В случаях установленных законодательством Российской Федерации, качество продукции так же должно быть проверено отделом (службой) технического контроля (ОТК) Поставщика или ОТК Производителя продукции.
2.2. В технической документации Поставщик указывает сведения об обязательном подтверждении соответствия и нормативно-технической документации, которой должна соответствовать продукция. В упаковке продукции Поставщик направляет техническую документацию, в том числе паспорта изготовителя, гарантийные обязательства, копии документов, подтверждающие безопасность продукции, инструкции по эксплуатации, ремонту и обслуживанию продукции.
2.3. Если качество продукции окажется не соответствующим техническим регламентам, стандартам, сводам правил, техническим условиям или условиям Контракта, Заказчик вправе отказаться от оплаты продукции, а если она уже оплачена, потребовать в установленном порядке возврата оплаченной суммы.
2.4. Гарантийный срок эксплуатации – ____________________________. Гарантийные обязательства Поставщик несет перед организацией МЧС России, за которой поставленная по настоящему Контракту продукция в установленном законодательством Российской Федерации порядке закреплена на праве оперативного управления (Владелец).
2.5. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в продукции в течение гарантийного срока, или заменить продукцию, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком (Владельцем) правил эксплуатации продукции или ее хранения. Расходы на доставку продукции к месту проведения ремонта и обратно относятся на счет Поставщика.
2.6. Устранение дефектов или замена продукции производится Поставщиком в 20-дневный срок после получения уведомления от Заказчика (Владельца) о выявленных дефектах, если иной срок не установлен нормативно-технической документацией, техническими условиями на изготовление продукции, а также настоящим Контрактом.
3. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Поставщик отгружает в адрес Получателей продукцию в соответствии со Спецификацией (приложение № __) и Ведомостью комплектации (приложение № __).
3.2. Поставка осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом. Досрочная поставка возможна при согласии Заказчика.
3.3. Отгрузка продукции производится по разнарядке Заказчика в соответствии с Графиком поставки продукции (приложение № __).
3.4. В день отгрузки Поставщик сообщает Заказчику продукции телеграфом или по факсу следующие данные: номер и дату Контракта, наименование Заказчика (Получателя), наименование продукции, дату отгрузки, количество мест, вес брутто и габариты каждого места, объем отгруженной партии, стоимость продукции, номер транспортной накладной.
Поставщик в течение двух дней после отгрузки продукции, за свой счет, направляет Заказчику (Получателю): товарную накладную, счет фактуру, упаковочные листы, заверенную копию квитанции о приеме груза к перевозке.
3.5. Транспортные расходы относятся на Поставщика.
3.6. Упаковка продукции должна обеспечивать сохранность продукции при перевозке с учетом возможных перегрузов при надлежащем и обычном обращении с грузом.
3.7. Маркировка товаров должна давать товарно-сопроводительную информацию, указание транспортным организациям, как обращаться с грузом, предупреждать об опасностях, которые может нести с собой перевозимый груз в случае ненадлежащего с ним обращения.
3.8. Ущерб, вызванный неправильной, неполноценной упаковкой или маркировкой, относится на Поставщика.
3.9. Доставка продукции производится в невозвратной таре.
3.10. При доставке продукции Поставщик предоставляет Получателю заверенную копию государственного контракта с приложениями.
3.11. Контроль качества и приемка продукции на соответствие требованиям нормативно-технической документации и условиям Контракта осуществляется военным представительством ФКУ ЦОД ФПС ГПС МЧС России (далее – ВП МЧС России).
Управление военной приемки ФКУ ЦОД ФПС ГПС МЧС России, осуществляющее руководство деятельностью ВП МЧС России, расположено по адресу: 121357, г. Москва, ул. Ватутина, д. 1, контактные телефоны: (499) 216-65-64.
3.12. Приемка продукции ВП МЧС России производится по письменному извещению от Поставщика о готовности и соответствии продукции условиям Контракта (посредством почтовой или факсимильной связи) по форме, указанной в приложении № ___ к Контракту, в месте, указанном Поставщиком, или на базах (складах) хранения материально-технических средств, в организациях МЧС России (далее - Получатели).
3.12.1. Указанное извещение направляется ВП МЧС России заблаговременно с учетом времени, необходимого для проезда Военного представителя к месту приемки, и продолжительности приемки.
3.12.2. Продолжительность приемки устанавливается в зависимости от объема установленных к продукции требований нормативно-технической документации и Контракта, и согласовывается Поставщиком и ВП МЧС России.
3.13. В случае положительного результата проверки продукции ВП МЧС России в течение одного рабочего дня после окончания проверки, выдает Поставщику в 2-х экземплярах удостоверение ВП МЧС России согласно приложению № ___ к Контракту.
3.14. В случае, если при приемке продукции обнаружится ее несоответствие требованиям нормативно-технической документации и Контракта, ВП МЧС России в течение одного рабочего дня после окончания проверки уведомляет Поставщика в письменной форме (посредством телеграфной или факсимильной связи) о причине забракования продукции.
3.15. Продукция, не принятая ВП МЧС России оплате не подлежит.
3.16. Приемка продукции Получателем включает в себя следующие этапы:
а) проверка продукции по сопроводительным документам на соответствие требованиям условий поставки продукции, указанных в Контракте;
б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями настоящего Контракта;
в) приемка продукции на соответствие условиям Контракта по количеству, качеству, ассортименту, комплектности и иным условиям.
3.17. Возврат, замена продукции, не соответствующей требованиям Контракта, не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение сроков поставки, предусмотренных Контрактом.
3.18. Получатель, при обнаружении несоответствия продукции требованиям нормативно - технической документации и Контракта обязан приостановить приемку, а также принять меры к предотвращению ее смешения с другой однородной продукцией. В течение одного рабочего дня после приостановления приемки Получатель вызывает (посредством телеграфной или факсимильной связи) представителя Поставщика для участия в продолжении приемки продукции. При неявке представителя Поставщика по вызову Получателя в течение двух рабочих дней с момента направления вызова либо при наличии соответствующего письменного согласия Поставщика - приемка продукции производится Получателем.
3.19. О недостатках, выявленных в ходе приемки продукции, Получателем составляется акт в произвольной форме, в котором указывается:
а) наименование Получателя, составившего акт, и его адрес;
б) дата и номер акта, место, начало и окончание приемки продукции;
в) фамилии и инициалы, занимаемые должности лиц, принимавших участие в приемке и в составлении акта;
г) наименование и адрес Поставщика продукции или грузоотправителя (при наличии);
д) дата и номер товарной накладной, транспортной накладной и документа, удостоверяющего качество продукции;
е) дата доставки продукции на склад Получателя;
ж) количество, наименование проверенной продукции, описание выявленных недостатков и их характер;
з) другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в проверке, необходимо указать в акте для подтверждения ненадлежащего качества или некомплектности продукции.
Акт недостатков подписывается лицами, участвовавшими в проверке продукции.
Копия акта недостатков направляется (посредством факсимильной связи или по электронной почте) Поставщику, Заказчику и ВП МЧС России.
3.20. При приемке продукции по количеству и качеству стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
3.21. Для проверки соответствия качества поставляемой продукции Заказчик вправе привлекать:
1) независимые экспертные организации и экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»;
2) Рабочие группы региональных центров МЧС России по контролю за сроками исполнения заключенных контрактов.
3.22. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции считается дата подписания Получателем акта приёма продукции по форме ОС-1 (далее – акт ОС-1).
3.23. Поставщик по завершению поставки в каждом периоде поставки направляет Заказчику в трех экземплярах акт приема продукции (приложение № __). Заказчик в течение пяти рабочих дней после получения актов ОС-1 от получателей по количеству продукции по периоду поставки при наличии удостоверений Военного представительства на поставленную продукцию подписывает Акт приема продукции и один экземпляр направляет Поставщику.
4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена на продукцию устанавливается согласно протоколу подведения итогов открытого аукциона в электронной форме1 от ___________201_ г. № ____ и составляет ___________ (цифрами и прописью) рублей(я) __ копеек(йки), в том числе НДС-18% - ___________ (цифрами и прописью) рублей(я) __ копеек(йки).
(В случае применения упрощенной системы налогообложения Участник аукциона представляет уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (Форма № 26.2-7).
4.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
4.3 Оплата осуществляется авансовым платежом в размере ____ % от суммы государственного контракта, что составляет ___________ (цифрами и прописью) рублей(я) __ копеек(йки), в том числе НДС-18% - ___________ (цифрами и прописью) рублей(я) __ копеек(йки). Последующая оплата производится после предоставления счета-фактуры, оформленной товарной накладной, на основании подписанного Заказчиком согласно пункту 3.23 Контракта Акта приема продукции, подтверждающих поставку продукции на сумму произведенного авансового платежа.
4.4. Окончательная оплата производится по факту поставки продукции по выставленному счету после предоставления счета-фактуры, оформленной товарной накладной, на основании подписанного Заказчиком согласно пункту 3.23 Контракта Акта приема продукции.
4.5. Срок оплаты в течение 30 банковских дней с даты получения Заказчиком полного комплекта предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Контракта надлежаще оформленных документов.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа в размере 1,5 % цены контракта.
5.2.. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 1 % цены контракта
5.3. В случае просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ (далее – ставки рефинансирования) от не уплаченной в срок суммы.
5.4. В случае просрочки исполнения обязательства Поставщиком, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пени.
5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063
5.6. Уплата пени (штрафа) не освобождает стороны от обязательств по выполнению условий Контракта. Продукция, несоответствующая условиям Контракта, а также некомплектная считается непоставленной.
5.7. Исполнение обязательств Поставщика по поставке продукции обеспечивается безотзывной банковской гарантией на сумму__________ руб. (Приложение № __).
При обеспечении исполнения контракта в виде перечисления Заказчику денежных средств.
5.7. Исполнение обязательств Поставщика по настоящему Контракту обеспечивается внесенными на счет Заказчика денежными средствами в размере ____________ рублей.
5.8. В случае если Поставщик не исполнит обязательства по поставке в пределах срока действия Контракта, Заказчик обращает взыскание на указанные средства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.9. По окончанию срока действия Контракта Заказчик, в течение 10 рабочих дней по письменному требованию Поставщика, возвращает обеспечение исполнения Контракта.
6. ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства при осуществлении поставки, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным по вине Заказчика или вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в пятидневный срок в письменной форме информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания по 01 ноября 2014 года.
7.2. Внесение изменений в Контракт осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации в сфере закупок.
7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
7.4. Внесение изменений в Контракт, а также расторжение Контракта по согласию сторон оформляются дополнительным соглашением.
7.5. Расторжение контракта в одностороннем порядке осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской федерации в сфере закупок.
7.6. Поставщик обязан в течение трех рабочих дней предоставлять Заказчику достоверную информацию:
1) о ходе исполнения своих обязательств по контракту - с даты получения соответствующего требования от Заказчика;
2) о сложностях, возникающих при исполнении контракта - с даты их выявления.
7.7. Поставщик и Заказчик по окончании действия настоящего Контракта производят сверку взаиморасчетов за поставленную продукцию, после поставки которой составляется акт сверки (приложение №___). Акт сверки для подписания предоставляет Заказчику Поставщик.
7.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.9. При изменении почтовых, телеграфных, платежных, отгрузочных реквизитов стороны обязаны в течение 5 суток известить об этом друг друга. Расходы, вызванные перечислением денежных средств или поставкой продукции, в связи с не сообщением соответствующих изменений в установленный срок, несет виновная сторона.
7.10. Споры, возникающие при заключении, изменении, исполнении и расторжении настоящего Контракта, решаются сторонами путем переговоров. При не достижении договоренности спорные вопросы передаются заинтересованной стороной на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9
Приложение № 10
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: Федеральное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
Почтовый адрес: 129085, Москва, Звездный бульвар, д. 7.
Телефон: (495) 617-20-59.
Факс: (495) 616-85-74.
Телефон куратора контракта: (499) 216-65-68.
Банковские реквизиты: ИНН: 7717525244, КПП: 771701001, БИК: 044583001, ОКТМО 45358000000, Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, р/с: 40105810700000010079, л/с: 03731790020, ОКПО: 08929818.
ПОСТАВЩИК: ______________________________
Юридический адрес: ____________________________
Почтовый адрес: __________________________________
Телефон куратора контракта:
Банковские реквизиты: ИНН – _______, КПП – __________, БИК – __________, р/с – _____________________, к/с _________________. ОКПО _____________ и др.
___________________________________________
(наименование, адрес банка)
ЗАКАЗЧИК
Начальник ФКУ ЦОД ФПС ГПС
МЧС России
_____________ А.П. Еременко
«____»______________201__ г.
|
ПОСТАВЩИК
__________________ (должность)
_____________(инициалы и фамилия)
«___»_________________201__ г.
|
|
Главный бухгалтер
_____________(инициалы и фамилия)
|
Приложение № 1
к государственному контракту № __________________
от «____»__________201__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
поставляемой продукции
№.
|
Наименование продукции
|
Кол-во ед.
|
Цена
единицы с НДС
(руб.)
|
Сумма с НДС
( руб.)
|
1.
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО
|
|
|
| |
