3. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, требования к результатам работ
Скачать 0.5 Mb.
|
Извещение о проведении запроса котировок № К3-09/13/ремонт УЦПР г. Санкт-Петербург 09.09.2013 1. Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург). Почтовый адрес: 196602, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д. 4; телефон/факс: (812) 465 34 61; Адрес электронной почты isvetl@mail.ru Фактическое местонахождение: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д. 4 2. Предмет закупки: выполнение ремонта теплотрассы от корпуса А-основное строение с подвалом к корпусу А3-пристройка Учебного Центра подготовки руководителей НИУ ВШЭ, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д. 4. 3. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, требования к результатам работ: выполнение ремонта теплотрассы от корпуса А-основное строение с подвалом к корпусу А3-пристройка Учебного Центра подготовки руководителей, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д. 4 (далее - Объект). 3.1. Подрядчик должен выполнить весь комплекс работ, являющийся предметом закупки, без права внесения каких-либо изменений в предмет закупки. Подрядчику следует во время выполнения работ обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды на Объекте в соответствии с действующим законодательством. 3.2. Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, СанПиН и другими нормативными документами. Все материалы, применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормативами). 3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в сроки, согласованные сторонами в акте о выявленных недостатках. 3.4.Объемы работ на Объекте указаны в таблице 1. Таблица 1
3.5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: Гарантия на выполненные работы должна составлять 2 (два) года с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ. Если в течение гарантийного срока выявится, что отдельные части работ, при условии нормальной эксплуатации объекта, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет рекламационный акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и дата начала работ по его устранению (не более 2-х дней с даты составления рекламационного акта). Срок гарантии на неисправное оборудование и работы или, если такие дефекты препятствуют их (его) надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, либо заменить дефектное оборудование, или конструкции, или их части, а также отдельные виды работ новыми, соответствующими условиям Договора. При такой замене гарантийный срок на оборудование или конструкции, либо их части, возобновляется с момента сдачи Заказчику после окончания работ по их замене. 3.6. Ответственность Подрядчика: Подрядчик ответственен за соблюдение правил по технике безопасности при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ, за выполнение правил ПУЭ и ПТЭ электроустановок Российской Федерации, за выполнение правил пожарной безопасности, за качественное и своевременное выполнение работ. 3.7. Прочие требования: а) При необходимости использования технических решений, отличающихся от существующих, Подрядчик согласовывает их с Заказчиком. б) Подрядчик по окончании работ предоставляет исполнительную документацию. в) Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников Подрядчика. г) Подрядчик ежедневно производит уборку помещений, в которых производятся работы, во время работ соблюдает чистоту и порядок, также обеспечивает чистоту и сохранность отделанных поверхностей помещений. Погрузка и вывоз строительного мусора и отходов производится в контейнерах Подрядчика. 3.8. Нормативы: При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими требованиями: Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 4. Место, условия и сроки выполнения работ: 4.1. Место выполнения работ - Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д. 4. 4.2. Срок выполнения работ - В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора. 5. Начальная (максимальная) цена Договора: 865 100 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч сто) рублей 00 копеек. 6. Источник финансирования закупки: Средства субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания. 7. Сведения о включенных (не включенных) в цену Договора расходах: В цену договора должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, в том числе расходы на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, вывоз строительного мусора и отходов, направляемых на переработку, использование, обезвреживание и захоронение, оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. На стадии подготовки проекта договора формирование цены договора указывается в таблице цен (смете), представляемой победителем, составленной с применением сборников ФЕР, ФЕРр (федеральных единичных расценок сметно-нормативной базы 2001 года (в редакции 2009 г.), с коэффициентами пересчета из базисного в текущий уровень цен согласно писем Минрегионразвития РФ, действующим в текущий период. 8. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Безналичный расчет. Оплата производится Заказчиком по факту выполнения работ в полном объеме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок до 31 декабря 2013 года на основании Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3). Счет-фактура должен быть оформлена в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ. 9.Дата, время окончания приема котировочных заявок: До 18.00 ч. (время московское) «19» августа 2013 г. в соответствии с утвержденным графиком работы организации. Место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками: адрес: 190008, г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д.16, к. 105, «20» августа 2013 г., 11:15 ч. (время московское). Дата рассмотрения котировочных заявок: «20» августа 2013 г. Необходимо учитывать пропускной режим УЦПР НИУ ВШЭ (требуется предъявление документа, удостоверяющего личность). 10. Место и порядок подачи котировочных заявок, отзыва заявок и внесения изменений в котировочные заявки, подачи запросов о разъяснении положений запроса котировок: 10.1. Заявки в письменной форме (в оригинале с подписью и печатью) подаются в запечатанном конверте курьером по адресу Заказчика (196602, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д. 4, пом. 22). На конверте указывается наименование и адрес Заказчика, наименование и номер запроса котировок, заявка на участие в котором подается, а также наименование и почтовый адрес участника закупки. Любой претендент вправе подать только одну котировочную заявку. 10.2. Любой претендент вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в письменной форме или по электронной почте в срок не позднее, чем за два рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок. Заказчик в течение одного рабочего дня с даты получения запроса о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок размещает разъяснения (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте. При необходимости Заказчик вправе продлить срок подачи котировочных заявок. 10.3. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную котировочную заявку в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок. Изменение и (или) отзыв котировочных заявок после истечения срока подачи котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок, не допускается. Изменения котировочной заявки могут быть оформлены в виде изменений отдельных положений заявки (или в виде полностью новой заявки), подписанных руководителем участника закупки либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скреплен печатью участника закупки. Изменения заявки на участие в запросе котировок должны быть запечатаны в отдельный конверт, маркированный надписью «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК». На конверте указывается наименование и адрес Заказчика, наименование и номер запроса котировок, заявка на участие в котором изменяется, а также наименование и почтовый адрес участника закупки. Отзыв котировочной заявки оформляется отдельным письменным уведомлением участника закупки, подписанным руководителем участника закупки либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скреплен печатью участника закупки. При этом в указанном уведомлении в обязательном порядке должно быть указано название и номер запроса котировок, заявка на участие в котором отзывается, а также регистрационный номер, присвоенный Заказчиком заявке на участие в запросе котировок при приеме. 10.4. Заказчик оставляет за собой право внести изменения в извещение о проведении запроса котировок или отказаться от проведения запроса котировок в любое время до истечения срока представления котировочных заявок. 10.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов объем предусмотренных Договором Работ в случае: - выявления потребности в дополнительных Работах, на выполнение которых заключен Договор; - выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных договором, но связанных с Работами, на выполнение которых заключен Договор; - прекращения потребности в Работах, на выполнение которых заключен Договор. 11.Срок подписания победителем Договора: Не ранее чем через 3 (три) рабочих дня со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола. Участник закупки, подавший котировочную заявку, и признанный победителем в проведении запроса котировок, не вправе отказаться от заключения Договора. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, подписанного Договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения Договора. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам проведения запроса котировок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок, и по цене Договора, предложенной таким участником в котировочной заявке. 12. Требования, предъявляемые к участникам закупки: В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в котировочной заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, если размер такой задолженности превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, такой участник закупки отстраняется от участия в проведении запроса котировок на любом этапе его проведения. 13. Требования, предъявляемые к котировочной заявке: 13.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подготовить котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок. 13.2. Котировочная заявка должна содержать следующую информацию: а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок); б) анкету участника закупки по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок); в) сведения о качестве и объеме выполняемых работ по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме (Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок); г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель)1. В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, котировочная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; д) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок; ж) предложение о цене Договора (указывается в Приложении №1 к извещению о проведении запроса котировок) ((в т.ч. предложение о цене каждого наименования Работ (Локальная смета) (указывается в Приложении № 4 к извещению о проведении запроса котировок)) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, в том числе оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ); з) при представлении котировочной заявки, содержащей предложение с демпинговой ценой Договора (на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о проведении запроса котировок), участник закупки, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчёт предлагаемой цены Договора и её обоснование (указывается в Приложении №5 к извещению о проведении запроса котировок). 13.3. Участнику закупки будет отказано в участии в проведении запроса котировок в случаях: а) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых производится закупка; б) несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным извещением о проведении запроса котировок; в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок; г) единая комиссия по закупке товаров, работ, услуг вправе отклонить котировочную заявку в случае, если предложенная в такой заявке цена является демпинговой ценой, и в составе котировочной заявки отсутствует расчет предлагаемой цены Договора и (или) её обоснование, либо по итогам проведенного анализа представленных в составе котировочной заявки расчёта и обоснования цены Договора комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности участника закупки исполнить Договор на предложенных им условиях. При составлении документа вручную исправления могут быть внесены путем перечеркивания одной чертой так, чтобы можно было прочесть исправленный текст. Сверху делается правильная запись, которая оговаривается надписью "исправлено" и подтверждается подписью лица, подписывающего котировочную заявку, с указанием даты исправления, а также печатью организации (для юридических лиц). Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок № К3-09/13/ремонт УЦПР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет... | | Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет... |
 | ... | | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, услуги, к их безопасности, к результатам работы и иные требования, связанные... |
| Томе 2 настоящей документации, включая наименования товара и объемы поставки, требования к техническим характеристикам, месту поставки,... | | Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности и иные показатели, связанные с определением... |
| Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,... | | Предмет закупки. Требования к качеству, техническим характеристикам услуги, и иные требования, связанные с определением соответствия... |
| Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг и показатели, связанные с определением соответствия поставляемого... | | Требования к качеству, техническим характеристикам продукции, к ее безопасности, и иные требования, связанные с определением соответствия... |