Максимальная сумма контракта- 200 000,00 рублей
Скачать 171.47 Kb.
|
| Приложение №1 Максимальная сумма контракта- 200 000,00 рублей.
Главный врач МУ ГБ: ________________/Р.А. Хабибулин Приложение №2 Проект муниципального контракта № г. Салават « __» _______ 2011г. Муниципальное учреждение «Городская больница» городского округа города Салават Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Хабибуллина Р.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, (вместе далее именуемые «Стороны»), на основании результатов запроса и оценки котировочных заявок (Протокол № ____ от «___» ____________ 2011г.) заключили настоящий контракт о нижеследующем: 1. Предмет контракта 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Заказчик оплатить изготовленную бланочную продукцию (далее Продукция) . 1.2. Качество и комплектность поставляемой Продукции должно соответствовать требованиям действующих ТУ, ГОСТов и подтверждаться сертификатами соответствия. 2. Цена контракта и порядок расчета 2.1. Цена Контракта составляет _______ (сумма прописью) рублей __ копеек. Из средств бюджета городского округа г.СалаватРБ_______________рублей, из средств внебюджета______рублей. 2.2 Цена включает в себя все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, хранение, перевозку и т.д. 2.3. Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Контракта, включены в цену Контракта и оплачиваются Поставщиком. 2.4. Цены остаются фиксированными на весь срок действия контракта. 2.5. Заказчик производит оплату Продукции по мере поступления денежных средств, по счету, счет-фактуре и акту выполненных работ. 2.6. Оплата полученной Продукции производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 2.7. По требованию любой из сторон производится сверка выполнения взаимных обязательств по настоящему контракту с составлением двухстороннего акта. 3. Сроки и дата поставки 3.1. Заказчик вместе с проектом муниципального контракта передает Поставщику образцы бланочной продукции на бумажном носителе. 3.2. Поставщик предоставляет Заказчику на утверждение сигнальные образцы бланочной продукции в течении четырех рабочих дней со дня заключения муниципального контракта. Заказчик в течении двух рабочих дней согласовывает сигнальные образцы бланочной продукции. 3.3. Поставка осуществляется Поставщиком в течение 10 дней с даты согласования Заказчиком сигнальных образцов бланочной продукции. 3.4. Датой поставки считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной. 4. Передача и прием продукции, уведомление об отгрузке 4.1. Продукция считается переданной Поставщиком и принятой Заказчиком при соответствии количества и качества поставляемой Продукции, указанной в настоящем Контракте. 4.2. Поставщик должен известить Заказчика об отгрузке Продукции не позднее, чем за 3 дня до прибытия Продукции в пункт назначения по телефону (факсу) с указанием: даты и времени отгрузки. 5. Ответственность сторон. 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством. 5.2. Поставщик в случае просрочки поставки Товара в соответствии с настоящим Контрактом обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки поставки товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 5.3. Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России на день образования задолженности за каждый день просрочки, кроме случая задержки финансирования из федерального бюджета на эти цели. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны 6. Порядок разрешения споров. 6.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Контрактом и из него, разрешаются сторонами путем переговоров, в случае не достижения согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд РБ. 6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством, положением о поставках товаров народного потребления и продукции производственно – технического назначения. 7. Форс-мажор. 7.1. При возникновении обстоятельств, не зависящих от воли сторон, то есть обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие полному или частичному выполнению любой из сторон своих обязательств по настоящему Контракту, сроки выполнения обязательств продлеваются на время действия этих обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Контракту. В таком случае ни одна из сторон не в праве требовать от другой стороны возмещения каких-либо убытков. Сторона, для которой становится невозможным дальнейшее выполнение обязательств по настоящему Контракту, должна немедленно сообщить другой стороне относительно начала и прекращения обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств. 8. Срок действия Контракта. 8.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств по Контракту. 8.2. Расторжение настоящего контракта, допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 8.3. При расторжении настоящего контракта стороны в течение 10 дней производят сверку взаиморасчётов, оформляют её актом и оплачивают возникшие задолженности. 8.4. При заключении и исполнении настоящего контракта изменение условий контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 9. Прочие условия. 9.1. Контракт составлен в двух экземплярах – по одному у каждой Стороны. 9.3. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемыми частями.
Юрист: _______________/ Н.М.Галеев |
Похожие:
 | Слова «Общая страховая сумма: 1 600 723 000 рублей» заменить на: «Общая страховая сумма: 1 660 227 400 рублей» |  | ... |
| ... | | Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда)... |
| Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, с возможностью досрочного погашения... | | Также сюда включается сумма вывозимой иностранной валюты. Ранее такое ограничение отсутствовало. Таким образом, количество иностранной... |
| И в дальнейшем собираетесь продать ее и купить квартиру: чем больше денег потратите, тем значительнее будет сумма. Ведь вычет – это... | | Сумма сделки 5 850 000,00 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.) рублей |
| Сумма сделки 5 850 000,00 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.) рублей | | Сумма сделки 5 850 000,00 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.) рублей |