ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Гражданско-правовой договор № __________
на выполнение работ по разработке проектно- сметной документации на ремонт Лодочной станции с приспособлением к современным условиям на территории ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО».
г. Москва «___» __________ 2014 г.
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Измайловский Парк культуры и отдыха», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора А.А. Оглоблина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, ОГРНИП; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства),именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупках, на основании результатов путем проведения Запроса ценовых предложений (протокол от «___»__________2014г. № ___________) заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее –Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги своими или привлеченными силами и средствами выполнить работы по разработке проектно- сметной документации на ремонт Лодочной станции с приспособлением к современным условиям на территории ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО» в объеме установленном Техническим заданием (Приложение № 1) и локальной сметой (Приложение № 2), а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить его в порядке и условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Проект представляется Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (одного) экземпляра в электронной форме.
1.3. Услуги, предусмотренные Договором, оказываются поэтапно в следующем порядке и объеме услуг:
Этап 1 – «Предпроектная разработка»:
- уточнение исходно-разрешительной документации;
Этап 2 – «Проект»;
- разработка рабочей проектно-сметной документации;
- согласование разработанной проектно-сметной документации со всеми заинтересованными городскими службами, обеспечивающими эксплуатацию объекта, а также в иных организациях в установленном порядке.
1.4. Исполнитель оказывает услуги на период проектирования:
- по заказу и получению исходных данных для разработки и/или корректировки проекта (подготовка запросов, получение и оплата счетов) по получению технических условий от городских служб и организаций, обеспечивающих эксплуатацию объекта.
- по согласованию проектной и рабочей документации с уполномоченными органами и организациями г. Москвы в соответствии с требованиями градостроительного регламента г. Москвы и Техническим заданием.
- по сдаче разработанной и согласованной проектно-сметной документации Заказчику.
1.5. Исполнитель гарантирует соответствие оказанных услуг требованиям действующего законодательства Российской Федерации, города Москвы, иными нормативными правовыми актами, регулирующими предмет Договора, в строгом соответствии с условиями Договора и приложений к нему, с учетом индивидуальных особенностей Объекта. При подписании Договора Исполнитель предоставляет Заказчику заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации (далее – СРО) о допуске к выполнению работ по предмету Договора:
- Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
1.6. Заказчик принимает и оплачивает услуги за счет бюджета города Москвы. Заказчик создает Исполнителю необходимые условия для оказания услуг и организовывает их приемку.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Начальная (максимальная) цена Договора составляет – 2 375 000,00 (Два миллиона триста семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС-18%.
2.1.1. Цена Договора с учетом снижения по результатам проведения конкурса составляет _____________________________________________________________, включая НДС 18% - ___________________________________________________________.
Код субсидии: 056 1 14 002 КОСГУ 226 ОКДП 7421029
2.2. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.
2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.
2.4. Оплата производится Заказчиком поэтапно путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, после выполнения последним фактически выполненных объемов работ и на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ в течение 40 (сорока) банковских дней.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору в полном объеме: с момента заключения договора до 15 марта 2015 г.
Исполнитель вправе досрочно выполнить услуги и сдать Заказчику их результат в установленном Договоре порядке.
3.2. Исполнитель производит услуги, предусмотренные Договором, в соответствии с Графиком в котором устанавливаются сроки выполнения работ по составлению проектно-сметной документации и согласование разработанной документации с уполномоченными органами.
3.3 Порядок выполнения работ Исполнителем по разработке проектно-сметной документации следующий:
В сроки установленные Графиком Исполнитель разрабатывает проектно-сметную документацию, производит согласование разработанной проектной документации с уполномоченными органами и организациями города Москвы.
Организация проведения государственной экспертизы (Мосгосэкспертизы), при необходимости, и получение положительного заключения осуществляется Исполнителем в общий срок разработки проектно-сметной документации, установленный Договором и Графиком.
3.4. Исполнитель передает Заказчику с сопроводительными документами 4 (четыре) комплекта разработанной проектно-сметной документации и 1 (один) экземпляр проектно-сметной документации на электронном носителе. Согласование документации Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения ее от Исполнителя.
3.5. Обязательства Сторон по Договору считаются выполненными после получения положительного заключения с уполномоченными органами и организациями г. Москвы, и оплаты оказанных и принятых Заказчиком услуг в полном объеме и предоставлении Заказчику 4 (четырех) комплектов проектно-сметной документации и 1 (одного) комплекта на электронном носителе.
3.6. Датой передачи права использования Заказчиком разработанной Исполнителем документации считается дата подписания Заказчиком окончательного сводного Акта сдачи-приемки оказанных услуг. За Исполнителем сохраняются личные неимущественные авторские права на разработанную и переданную Заказчику проектно-сметную документацию. Использование Исполнителем разработанной проектно-сметной документации без письменного согласия Заказчика не разрешается.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. После завершения выполнения работ, а так же оказания всего предусмотренного Договором объема работ (положительное заключение с уполномоченными органами и организациями г. Москвы), Исполнитель с уведомлением представляет Заказчику комплект документов: Акт сдачи-приемки выполненных работ в 3 (трех) экземплярах, Акты по формам КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затратам по форме КС-3, Реестр выполненных проектных работ, подписанный Исполнителем по завершению выполнения работ на соответствующем этапе (по завершению всего, предусмотренного Договором, объема работ).
4.2. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.1. Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку работ, выполненных на соответствующем этапе (по Договору) на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Договоре и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком Акт сдачи/приемки выполненных работ в 1 (одном) экземпляре, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или Акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.3. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ будут установлены их несоответствия требованиям Договора и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Исполнителя.
4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных работ, иные, предусмотренные Договором акты в 3 (трех) экземплярах и документы для принятия Заказчиком выполненных работ.
4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 3 (три) экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ, Акты по формам КС-2, КС-3, один экземпляр из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.2. Договора.
4.6. Подписанные Заказчиком и Исполнителем Акты сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу, Сводный Акт сдачи-приемки выполненных работ, Акты по формам КС-2, КС-3, Реестр выполненных проектных работ и представленный Исполнителем Заказчику счет на оплату цены Договора и являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ на условиях, предусмотренных Договором.
4.7. Обязательства Исполнителя по выполнению работ, предусмотренных Договором, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу, Актов по формам КС-2, КС-3, а так же Сводного Акта сдачи-приемки оказанных услуг и передачи ему (Заказчику) предусмотренных Договором документов, в том числе проектно-сметной документации в количестве и форме, установленной Договором и приложениями к нему, до получения которых он, Заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ по Договору.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с требованиями Договора и приложений к нему.
5.1.2. Как лично, так и через уполномоченного представителя, в порядке, установленным статьей 4 Договора в любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок оказания услуг по Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя, ссылаться на недостатки выполненных работ, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Исполнителем указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения.
5.1.3. Оказывать содействие Исполнителю при выполнении работ.
5.1.4. В случае досрочного выполнения Исполнителем обязательств по Договору принять и оплатить выполненные работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
5.1.5. Запросить у Исполнителя дополнительные экземпляры Проекта и иных документов без дополнительной платы.
5.1.6. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить Исполнителю доступ на Объект в согласованные сроки.
5.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему, принимать и оплачивать надлежащим образом выполненные Исполнителем работы, рассматривать предоставленные им акты и иные документы, и, при отсутствии замечаний, подписывать их.
5.2.3. Предоставлять Исполнителю документацию, необходимую для выполнения работ по Договору (Ранее разработанную проектно-сметную документацию).
5.2.4. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ.
5.2.5. Направлять Исполнителю уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств по Договору.
5.2.6. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов, предусмотренных Договором на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.2. Договора.
5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком работ.
5.3.3. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения работ по Договору, заключая с ними соответствующие договора, неся при этом полную ответственность перед Заказчиком за их действия и выполненные таким образом работы. О привлечении сторонних организаций (третьих лиц) Исполнитель письменно уведомляет Заказчика не позднее 3 (трех) дней до непосредственного начала оказания сторонней организацией работ по Договору.
Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены Договора и/или объемов работ по Договору. Перечень работ, выполненных сторонними организациями, и их стоимость Исполнитель указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполненных работ в порядке, установленном Договором.
5.3.4. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по Договору, а так же разъяснения и уточнения относительно предмета Договора.
5.3.5. Проводить дополнительные обследования Объекта без участия Заказчика по предварительной договоренности с Заказчиком и на основании доверенности на право обследования, выданной Заказчиком.
5.3.6. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Договора.
5.3.7. Досрочно исполнить обязательства по Договору.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию, предусмотренную Договором и приложениями к нему.
5.4.2. Выполнить работы по Договору в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Москвы, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, условиями Договора и приложений к нему, включая индивидуальные особенности Объекта, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).
5.4.3. Выполнить работы в сроки, установленные Графиком и Договором.
5.4.4. Согласовать с Заказчиком дату обследования Объекта (при необходимости).
5.4.5. Своевременно, за свой счет вносить в ПСД изменения, связанные с введением в действие новых нормативных правовых актов, регулирующих деятельность, осуществление которой является предметом Договора, а также устранять недостатки и неточности в разработанной ПСД, выявленные как во время, так и после приемки выполненных работ, в пределах срока действия Договора.
5.4.6. Внести изменения в ПСД и утвердить (согласовать) их в соответствующих организациях в случае возникновения необходимости внесения изменений в планировку Объекта, в виды ремонтных работ, в виды строительных материалов и оборудования, а также в утвержденную ранее ПСД за свой счет.
5.4.7. При необходимости проведения экспертизы конструкций и элементов Объекта нести все расходы на проведение такой экспертизы, согласование и утверждение ПСД.
5.4.8. По требованию Заказчика предоставлять необходимую информацию и документацию.
5.4.9. Предоставлять Заказчику отчеты о ходе выполнения работ (в том числе акты по формам КС-2, КС-3 и иные, предусмотренные Договором документы), Акты сдачи-приемки работ по каждому из этапов, предусмотренных Графиком, а так же по завершению оказания услуг – Сводный Акт сдачи-приемки работ.
5.4.10. При наличии у Заказчика обоснованных замечаний по качеству выполненных работ (этапов работ) устранять замечания за свой счет в установленные Заказчиком сроки.
5.4.11. Получать в соответствующих органах и организациях необходимые согласования, разрешения, предписания и технические условия на подключение Объекта к действующим сетям (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, радиофикация, телефонизация и другие).
5.4.11.1. Согласования, разрешения, предписания и технические условия, полученные Исполнителем в ходе оказания услуг, должны быть немедленно предоставлены Заказчику для ознакомления.
5.4.12. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества оказанных услуг, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также Заказчиком.
5.4.13. Представлять с письменного согласия Заказчика его интересы в учреждениях, организациях и на предприятиях по вопросам ремонтно-реставрационных работ на Объекте.
5.4.14. Предоставить Заказчику разработанную проектно-сметную документацию в 4 (четырех) экземплярах и 1 (один) экземпляр в электронной форме.
5.4.14.1. Предоставлять Заказчику дополнительные экземпляры ПСД и иных документов по запросу Заказчика без дополнительной платы.
5.4.15. Одновременно с представлением оказанных услуг к приемке передать для дальнейшего хранения и использования всю ПСД, а также сопровождающие ее документы (технические условия, согласования, предписания и другие).
5.4.16. Нести ответственность за оказание услуг в порядке и сроки, установленные Договором.
5.4.17. Разработать ПСД, исключающую содержание товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, производителей. В случае если в ПСД необходимо указать товарный знак в отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в ПСД также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии такой информации). При указании в ПСД на товарные знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент», с указанием и приведением в ПСД технических характеристик и параметров, позволяющих установить такую эквивалентность.
5.4.18. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
5.4.19. Выполнить в полном объеме все иные, предусмотренные действующим законодательством, Договором и приложениями к нему обязательства, предполагающие создание ПСД Объекта («под ключ»).
5.4.20. Исполнитель обязан представить Заказчику сертификат СРО по проектированию с допусками по следующим видам работ:
- Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
5.4.21. Обязан предоставлять гарантии качества на выполненные работы.
5.4.22. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных работ Сметному расчету и Акту сдачи-приемки выполненных работ, Исполнитель обязан направить своих полномочных представителей для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
5.4.23. Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Исполнитель не вправе передавать свои обязательства по Договору. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательств по Договору
Статья 6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором и приложений к нему, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате цены Договора начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Договору в установленные сроки Заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета города Москвы на лицевой счет Заказчика.
6.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по оказанию услуг в сроки, установленные Графиком, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от начальной (максимальной) цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по оказанию услуг по Договору, начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком срока исполнения такого обязательства.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по оказанию услуг, в сроки, установленные Графиком, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.
6.4. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить последнему неустойку. Размер неустойки составляет 10% (десяти процентов) от стоимости услуг по Договору за каждый день периода, в котором были выполнены услуги ненадлежащего качества, с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении последним обязательств до момента устранения недостатков оказанных услуг. Под услугами ненадлежащего качества понимаются услуги, результат которых не соответствует требованиям Договора и приложений к нему.
6.5. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, а равно как по решению суда, Исполнитель в течение 5 (пяти) банковский дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора (либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику неустойку в размере 30% (тридцати) от цены Договора.
6.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема оказанных услуг и/или их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления и уплачивает в бюджет города Москвы штраф в размере 3% (трех) от суммы выявленных завышений (нецелевого использования) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента установления нарушений.
6.6.1. В случае обнаружения Заказчиком или контролирующим органом г. Москвы необоснованной оплаты принятых Заказчиком без возражений (замечаний) работ, как в связи с иными отступлениями от условий настоящего договора, Заказчик, в разумный срок, но не позднее 10 дней с момента установления указанных обстоятельств, извещает об этом Исполнителя, который при не согласии с основаниями необоснованной оплаты работ назначает за свой счет экспертизу. Сторона, которая выразила несогласие с выводом эксперта (экспертов), вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд г. Москвы.
При отсутствии у Исполнителя возражений в отношении выявленных указанным образом необоснованной оплаты, Исполнитель обязан в бесспорном порядке возвратить сумму выявленной необоснованной оплаты в течение 5 (Пяти) дней после получения извещения об основаниях и суммы необоснованной оплаты.
6.7. Уплата неустойки (штрафов/пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых по договору обязательств.
6.8. В случае если ни одна из Сторон не предъявит другой стороне требования о выплате неустойки, Стороны соглашаются считать размер неустойки равными нулю.
6.9. Исполнитель несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации Объекта. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить.
6.10. В случае обнаружения при производстве ремонтно-реставрационных работ, некачественно выполненных и оплаченных услуг по настоящему Договору, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены настоящего Договора, при этом устраняет выявленные недостатке за счет собственных средств. Факт обнаружения и объем некачественно оказанных услуг фиксируется в течении 3 (трех) рабочих дней с момента выявления представителями Заказчика, Исполнителя и эксплуатирующей организации, пользователем Объекта в Акте о некачественно оказанных услугах, в котором определяются сроки устранения Исполнителем выявленных недостатков. За срыв сроков устранения выявленных недостатков, установленных Актом о некачественно оказанных услугах, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день просрочки. В случае неявки Исполнителя для составления Акта Акт оформляется без его участия.
Статья 7. Порядок расторжения Договора
7.1. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в одностороннем (внесудебном) порядке Заказчиком или в судебном порядке.
7.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем (внесудебном) порядке либо обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
7.2.1. При существенном нарушении Договора Исполнителем.
7.2.2. Нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, предусмотренных Графиком, более чем на 2 (два) рабочих дня.
7.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле Договора.
7.2.4. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
7.2.5. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.2.6. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи результата работ полностью или частично в одностороннем (внесудебном) порядке, направив письменное уведомление другой Стороне. Договор прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении, а случае отсутствия таковой с момента получения уведомления другой Стороны.
7.4. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, на основании вынесенного в установленном порядке решения судебного органа или в соответствии с условиями Договора, а также в случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ.
7.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
7.6. Уведомление о расторжении Договора направляется Стороной в срок не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора по адресу, указанному в статье 13 Договора.
7.7. При расторжении Договора Заказчик обязан:
7.7.1. Принять фактически выполненные Исполнителем на момент расторжения Договора работы надлежащего качества.
7.7.2. Оплатить Исполнителю в течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты подписания акта о приемке фактически выполненных работ.
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказанным услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Договора до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.
Статья 10. Срок действия, порядок изменения Договора
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «15» мая 2015г.
10.2. Обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Договора, указанного в п. 10.1. Договора, подлежат исполнению в полном объеме.
10.3. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 11. Передача исключительных прав
11.1. С момента передачи Исполнителем Заказчику выполняемой по настоящему Договору проектно-сметной документации, Исполнитель передает Заказчику исключительные права на использование проектно-сметной документации, разработанной им и его субподрядчиками по Договору, а именно:
А) право на воспроизведение;
Б) право на публичный показ проекта до его реализации;
В) право на передачу в эфир данных о проекте и его изображений;
Г) право на сообщение для всеобщего сведения о проекте и его изображений;
Д) право на практическую реализацию проекта;
Е) право на переработку.
Другие исключительные права Заказчику не передаются.
11.2. Исполнитель заверяет Заказчика, что все возможные решения, входящие в проектно-сметную документацию, разработанную по Договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Исполнителем и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование произведений.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 13 Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала в течении 3 (трех) рабочих дней. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
12.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.6. Гарантия Исполнителя на выполненные Работы на срок до завершения реализации проекта по благоустройству Объекта.
12.7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»
Адрес: 105187, г. Москва, аллея Большого Круга, д. 7
Тел: (499) 166-61-19
Факс: (495) 657-97-32
ОГРН 1037739542719
ИНН 7719019638
КПП 771901001
e-mail: izmpark@mail.ru
www.izmailovsky-park.ru
Банковские реквизиты:
Департамент финансов города Москвы
(ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО»
л/с 2905651000630159)
Отделение 1 Москва
р/с 40601810000003000002
БИК 044583001
_________________ /А.А. Оглоблин
М.П.
|
Исполнитель:
_________________ /__________________
М.П.
| |
