13.2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАСТОРЖНИЯ КОНТРАКТА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПОДРЯДЧИКА
13.2.1. Существенное нарушение Заказчиком условий Контракта.
13.2.2. Задержка оплаты Заказчиком аванса, предусмотренного контрактом на срок более 10 (десяти) календарных дней или неоднократное нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных работ предусмотренных Контрактом.
13.2.3. Существенное изменение обстоятельств, из которых Заказчик исходил при заключении Контракта
13.3. ОСНОВАНИЯ для одностороннего отказа от исполнения Контракта ПО ИНИНЦИАТИВЕ ЗАКАЗЧИКА
13.3.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях:
13.3.1.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ).
13.3.1.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и недостатки результата работы, допущенные Подрядчиком в согласованный сторонами разумный срок не были устранены (п. 3 ст. 715 ГК РФ).
13.3.1.3. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);
13.3.1.4. В любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Контракта, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу (ст. 717 ГК РФ).
13.3.2. Заказчик обязан отказаться от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) не соответствует установленным конкурсной документацией либо документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником конкурса или аукциона.
13.4. ОСНОВАНИЯ для одностороннего отказа от исполнения КОНТРАКТА ПО ИНИНЦИАТИВЕ Подрядчика
13.4.1. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях:
13.4.1.1. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 6.2.46 настоящего Контракта, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности (п. 3 ст. 716 ГК РФ);.
13.4.1.2. Если Заказчик не предоставляет материал, оборудование, техническую документацию или подлежащую переработке (обработке) вещь, препятствует исполнению Контракта Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (п. 2 ст. 719 ГК РФ);
13.4.1.3. В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных Заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены Подрядчик вправе отказаться от Контракта и потребовать от Заказчика уплаты цены Контракта пропорционально выполненной части работ (п. 3 ст. 745 ГК РФ);
13.5. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ РАСТОРЖЕНИИ КОНТРАКТА.
13.5.1. Действия сторон при расторжении контракта по соглашению сторон.
13.5.1.1. Сторона Контракта которая приняла решение о намерении расторгнуть Контракт направляет письменное уведомление об этом другой стороне с приложением соглашения о расторжении Контракта и с указанием на обстоятельства, послужившие к принятию такого решения, с предложением:
а) подписать соглашение о расторжении Контракта;
б) провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате Заказчиком работ, составить Акт сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 на дату подписания соглашения о расторжении Контракта;
в) подписать справку КС-З о стоимости работ;
г) произвести расчет за фактически выполненные работы.
13.5.1.2. Сторона Контракта получившее уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления, рассматривает его и:
а) в случае несогласия предоставляет другой стороне свои возражения с приложением, подтверждающих доводы документов;
б) при согласии расторгнуть настоящий Контракт, осуществляет действия, предложенные другой стороной в п. 13.5.1.1.
13.5.1.3. В случае выплаты аванса, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения Контракта, вернуть Заказчику часть аванса, превышающую стоимость фактически выполненных работ, зафиксированную в справке КС-3.
13.5.1.4. В случае превышения стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ, зафиксированной в справке КС-3, суммы выплаченного Заказчиком аванса, последний обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней, выплатить Подрядчику неоплаченную стоимость фактически выполненных работ.
13.5.1.5. В случае, если Стороны не придут к соглашению о расторжении настоящего Контракта (если стороной направившей уведомление о намерении расторгнуть контракт будет получен отказ от его расторжения или не будет получен ответ от второй стороны), спор о его расторжении разрешается в порядке, предусмотренном разделом 16 настоящего Контракта.
13.5.1.9. Расторжение контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.
13.5.2. Действия сторон при расторжении контракта вследствие одностороннего отказа от исполнения Контракта:
13.5.2.1. Решение Стороны Контракта об отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения направляется другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, либо иным способом предусмотренным разделом 18 настоящего Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной подтверждения о вручении другой стороне данного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии другой стороны по адресу, указанному в Контракте.
13.5.2.2. В уведомлении об отказе, Сторона принявшая решение об отказе от исполнения Контракта предлагает второй Стороне:
а) провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате Заказчиком работ, составить Акт сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 на дату подписания соглашения о расторжении Контракта;
б) подписать справку КС-З о стоимости работ;
в) произвести расчет за фактически выполненные работы.
13.5.2.3. Сторона Контракта получившее уведомление об отказе в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления, рассматривает его и:
а) в случае несогласия с отказом от Контракта предоставляет другой стороне свои возражения с приложением, подтверждающих доводы документов;
б) при согласии с отказом осуществляет действия, предложенные другой стороной в п. 13.5.2.2. настоящего Контракта.
13.5.2.4. Решение Стороны Контракта об отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об отказе от исполнения Контракта.
13.5.2.5. В случае если одна из Сторон не согласится с отказом от Контракта, она имеет право оспорить законность такого отказа в порядке, предусмотренном разделом 16 настоящего Контракта.
14. Форс-мажорные обстоятельства
14.1. Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.
14.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.
14.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения.
14.4. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала обстоятельств непреодолимой силы, то работы продолжаются, при этом ответственность Подрядчика за нарушение сроков в период действия форс-мажорных обстоятельств, исключается.
15. Обеспечение исполнения обязательств
15.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет ___ % от начальной (максимальной) цены контракта, ___________(___________) рублей и в соответствии с документацией о торгах представляется Подрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии либо залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на срок, превышающий срок исполнения работ по Контракту, указанный в пункте 4.2. настоящего Контракта, на 30 (тридцать) календарных дней для обеспечения документооборота с банком в случае необходимости получения Заказчиком обеспечения по банковской гарантии.
15.2. По решению Заказчика, безотзывная банковская гарантия может быть предъявлена банку или иной кредитной организации для выплаты суммы обеспечения исполнения Контракта, в том числе по возврату авансового платежа, а также уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных контрактом
15.3. В случаях, предусмотренных пп. 11.2., 11.3. настоящего Контракта Заказчик вправе, в случае обеспечения настоящего Контракта в виде безотзывной банковской гарантии, получить обеспечение по банковской гарантии либо, в случае обеспечения настоящего Контракта в виде залога денежных средств обратить взыскание на предмет залога.
15.4. В случае расторжения настоящего Контракта, по истечении 30 (календарных) дней Заказчик обязан отказаться от своих прав по банковской гарантии, либо возвратить Подрядчику денежные средства, находящиеся в залоге, в том числе в форме вклада (депозита).
15.5. В случае просрочки исполнения работ по Контракту, срок действия обеспечительных мер не может быть пролонгирован.
15.6. Заказчик обязан при исполнении работ ранее срока, указанного в Контракте обратиться в Банк с заявлением о выполнении Подрядчиком обязательств по контракту, на обеспечение исполнения которых было выдана банковская гарантия, с тем, что бы прекратить ее действие.
16. Разрешение споров
16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются письменным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор может быть передан на рассмотрение Третейского суда при Сахалинской Торгово-промышленной палате в соответствии с регламентом его работы. Решения третейского суда являются окончательными и обязательными для исполнения Сторонами Контракта (при подготовке аукциона, Заказчик вправе указать пункты Контракта, при нарушении которых иск может быть подан в третейский суд.).
16.2. По усмотрению сторон спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Сахалинской области.
17. Заключительные положения
17.1. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта Заказчик оплачивает все выполненные до момента прекращения работы по фактическим затратам, с учетом понижающего аукционного коэффициента, при этом Заказчик осуществляет действия предусмотренные п. 13.5.2. настоящего Контракта.
17.2. Если на момент принятия решения о прекращении строительства Подрядчик не подтвердил фактически выполненными работами денежные средства, полученные им по Контракту, в т.ч. авансовые платежи, Подрядчик обязан вернуть Заказчику указанные денежные средства в течение в течение 10 (десяти) дней с момента расторжения Контракта.
17.3. В случае принятия решения о прекращении строительства Объекта Заказчик в 10 (десяти) дневный срок принимает не завершенный строительством Объект под свою охрану.
17.4. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
17.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
17.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон (данное положение применяется в случае заключения контракта не в электронном виде).
18. СООБЩЕНИЯ ПО КОНТРАКТУ
18.1. Любое сообщение по Контракту дается в письменной форме. Устные сообщения по контракту не допускаются. Под сообщением понимается направление одной стороной Контракта (далее Отправитель) любого документа или документов, содержащих информацию необходимую для исполнения настоящего контракта второй стороне Контракта (далее Получатель). Документ (Документы) должен содержать дату его составления, исходящий номер в соответствии с принятой в организации (предприятии, учреждении) системой регистрации исходящих документов, должность и ФИО лица, подписавшего документ.
18.2. Стороны направляют сообщения нарочным, при этом получатель обязан проставить на копии отправителя получаемого сообщения штамп или печать получателя, подпись лица принявшего сообщение, его ФИО, наименование должности, и дату принятия. Печать или штамп получателя должны отражать его наименование, позволяющее бесспорно подтвердить факт получения им уведомления.
18.3. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий Контракта сообщения могут направляться в том числе:
18.3.1. заказной корреспонденцией, при этом корреспонденция считается доставленной адресату при отправке по территории города Южно-Сахалинска в течение 3 рабочих дней с даты сдачи корреспонденции в почтовое отделение, по территории Сахалинской области, за исключением города Южно-Сахалинска, - по истечению 5 рабочих дней с даты сдачи корреспонденции в почтовое отделение, из-за/за пределы Сахалинской области – в течение 10 рабочих дней с даты сдачи корреспонденции в почтовое отделение;
18.3.2. факсимильной связью с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой «получено», указанием даты получения, должности и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);
18.3.3. по электронной почте, при этом автоматическое уведомление программными средствами о доставке/получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается надлежащим подтверждением получения корреспонденции.
18.4. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:
18.4.1. в адрес Подрядчика по тел./факсу (_____) __________, по e-mail ____________________ и почтовому адресу, указанному Контракте;
18.4.2. в адрес Заказчика по тел./факсам (_____) _______, по e-mail ____________ и почтовому адресу, указанному Контракте.
18.5. Все сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным почтовым адресам, адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Контракта.
19. ПРИМЕНЕНИЕ градостроительного законодательства
19.1. При исполнении Контракта, Стороны обязуются выполнять требования установленные:
19.2. Федеральным градостроительным законодательством, в том числе:
а) Градостроительным Кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральным законом от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другими федеральными законами и подзаконными актами, регулирующими градостроительную деятельность.
б) Региональными методическими документами, поименованных в Проектной документации.
в) Муниципальными документами, регулирующими градостроительную деятельность, поименованных в Проектной документации.
г) В нормативных документах, поименованных в Проектной документации.
20. Приложения к Контракту
20.1. Приложение №1 – Проектная документация
20.2. Приложение №2 - Документ, предусмотренный законодательством РФ для подтверждения обеспечения исполнения контракта.
ПОДПИСИ СТОРОН
Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:
Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА -
_______________
_____________________
_________________
|
Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА -
_______________
_____________________
_________________
|
|
