К. В. Корниенко «28» июня 2012 года

Скачать 1.68 Mb.

Название	К. В. Корниенко «28» июня 2012 года
страница	4/13
Тип	Конкурсная документация

filling-form.ru > Туризм > Конкурсная документация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13

6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ДОПУСК К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ.

6.1. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

6.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в пунктах 3.1.-3.6. настоящего Раздела, и соответствие Участников закупки требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела.

6.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не превышает десяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6.1.3. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в пункте 3.1.-3.6. настоящего Раздела, и участников закупки на предмет их соответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела, осуществляется по принципу: «соответствует требованиям» или «не соответствует требованиям».

6.1.4. Для проверки соответствия Участников закупки требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела, Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника закупки - юридического лица, подавшего заявку, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

6.1.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник закупки не обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, Комиссия по проведению закупок отстраняет такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

6.1.6. Заявкой, отвечающей требованиям конкурсной документации, признается та, которая соответствует всем требованиям, положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенным отклонением или оговоркой являются те:

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем, сроки качество и другие существенные характеристики подлежащих выполнению работ;

б) которые ограничивают любым образом права Заказчика или обязательства подрядчика по договору, как они предусмотрены в конкурсной документации;

в) исправление которых может повлиять на определение победителя конкурса.

6.1.7. Комиссия по проведению закупок может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения.

6.1.8. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Комиссией по проведению закупок принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

6.2. Допуск к участию в конкурсе.

6.2.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией по проведению закупок принимается решение:

а) о допуске к участию в конкурсе Участника закупки и о признании Участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса;

б) об отказе в допуске Участника закупки к участию в конкурсе.

6.2.2. Участник закупки не допускается до участия в конкурсе в случае:

а) непредоставления документов, определенных пунктом 3.3 настоящего Раздела, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике закупки или о работах, на выполнение которых проводится конкурс;

б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела;

в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- заявка на участие в конкурсе не соответствует форме, установленной в конкурсной документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

- заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе не подписаны и не оформлены должным образом;

- предложение о цене контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта;

- предлагаемые к выполнению работы и иные предложения об условиях исполнения контракта не соответствуют требованиям Заказчика, установленным в конкурсной документации.

г) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе;

д) непоступление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на дату рассмотрения заявок на участие в конкурсе, указанную в извещении о проведении конкурса;

е) при необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, комиссия по проведению закупок вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе. Требования Заказчика, направленные на изменение содержания заявки на участие в конкурсе, а также разъяснения участника закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким участником заявке на участие в конкурсе, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде.

ж) при проведении закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в случае, если цена договора, предложенная участником закупки снижена более, чем на двадцати процентов начальной цены договора, установленной в извещении о проведении открытого конкурса, Заказчик направляет требование участнику закупки о необходимости предоставления обоснования возможности исполнения договора по цене договора, предложенной таким участником закупки. Запрос о необходимости предоставления обоснования возможности исполнения договора по цене договора, предложенной участником закупки, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде.

з) в течение трех рабочих дней со дня предоставления участником закупки обоснования возможности исполнения договора по цене договора, предложенной участником закупки, запрашиваемого в соответствии с частью ж) настоящего пукнта, комиссия по проведению закупок рассматривает такое обоснование и, по результатам рассмотрения обоснования, принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в конкурсе участника закупки, представившего обоснование цены договора.

и) в случае, если участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, или запрос в соответствии с пунктом частью ж) настоящего пукнта, не предоставит соответственно запрашиваемые разъяснения заявки на участие в конкурсе и (или) обоснования цены договора в порядке и в срок, установленные в запросе, заявка на участие в конкурсе такого участника подлежит отклонению.

6.2.3. Сведения об участниках закупки, признанных участниками конкурса, или об отказе в признании участников закупки участниками конкурса, с обоснованием такого решения, отражаются в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами комиссии по проведению закупок непосредственно после окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте ФГАУ «Дом отдыха «Планерное» www.planernoye.ru.

6.2.4. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, будет принято решение о несоответствии всех участников закупки требованиям, предъявляемым к участникам закупки, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в конкурсе, установленным конкурсной документацией требованиям, либо о соответствии только одного участника закупки и поданной им заявки на участие в конкурсе установленным требованиям, конкурс признается несостоявшимся.

6.2.5. Если только один участник закупки будет признан участником конкурса, конкурс признается несостоявшимся и Заказчик заключает договор с таким участником конкурса на условиях конкурсной документации, проекта договора и заявки на участие в конкурсе, поданной единственным участником конкурса.
7. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

7.1. Комиссия по проведению закупок в течение десяти дней со дня окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе участников конкурса, в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией, Информационной картой конкурса.

7.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок каждой заявке на участие в конкурсе присваивается номер по порядку убывания степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора присваивается первый номер. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

7.3. Сведения о дате проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были оценены и сопоставлены, о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера, указываются в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

7.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами комиссии по проведению закупок непосредственно после подведения итогов конкурса. Указанный протокол размещается в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте ФГАУ «Дом отдыха «Планерное» www.planernoye.ru.

7.5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Заказчик направляет победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

7.6. В срок, установленный в конкурсной документации, Заказчик и победитель конкурса подписывают договор. При уклонении победителя конкурса от подписания договора, Заказчик удерживает обеспечение заявки на участие в конкурсе, представленное победителем.

7.7. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к конкурсной документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке на участие в конкурсе.

7.8. В случае получения от участника конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте ФГАУ «Дом отдыха «Планерное» www.planernoye.ru запроса о разъяснении результатов конкурса на бумажном носителе, заказчик представляет участнику, от которого получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Срок заключения договора.

8.1.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр указанного протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

8.1.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

8.1.3. Договор должен быть подписан Участником конкурса, с которым заключается договор, в течение срока указанного в Информационной карте конкурса.

8.1.4. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный в Информационной карте конкурса, не представил заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с подпунктом 8.1.1 настоящего Раздела, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившим от заключения договора.

8.1.5. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался от заключения договора с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

8.1.6. Договор может быть заключен не ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на официальном сайте ФГАУ «Дом отдыха «Планерное» www.planernoye.ru протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

8.1.7. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с Участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации Участника конкурса – юридического лица или принятие Арбитражным судом решения о признании участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела;

г) нахождения имущества Участника конкурса под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

е) внесения Участника конкурса в реестр недобросовестных поставщиков.

8.2. Обеспечение исполнения договора.

8.2.1. Если в соответствии с пунктом 8.2. Информационной карты конкурса установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

8.2.2. Обязательства по договору, которые должны быть обеспечены:

8.2.2.1. предусмотренный договором срок окончания работ;

8.2.2.2. предусмотренные договором сроки выполнения этапов работ;

8.2.2.3. надлежащее качество выполнения работ.

8.2.3. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения договора определяется участником конкурса самостоятельно, с учетом требований, указанных в настоящем разделе, п.8.2. Информационной карты конкурса и в проекте договора.

8.2.4. По банковской гарантии или договору поручительства соответственно гарант или поручитель обязуется выплатить кредитору участника конкурса, с которым заключается договор, по первому письменному требованию кредитора, уведомляющему о несоблюдении договораонтракта, сумму обеспечения исполнения договора в качестве меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таким участником конкурса обязательств по договору, в том числе в виде неустойки в размере уплаченного аванса за нарушение срока выполнения предусмотренных договором работ.

8.2.5. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления указаны в пункте 8.2. Информационной карты конкурса.

В случае непредоставления обеспечения исполнения договора в установленный срок такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

8.2.6. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

8.2.6. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии:

8.2.6.1. безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

8.2.6.2. в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.2. Информационной карты конкурса;

            8.2.6.3.  безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылки на протокол конкурса как основание заключения договора;

            8.2.6.4.   безотзывная банковская гарантия должна содержать обязательство гаранта по выплате суммы банковской гарантии в полном объеме на основании первого письменного требования бенефициара;

8.2.6.5.срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг по договору плюс один месяц;

           8.2.6.6.   безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

8.2.7. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде договора поручительства:

8.2.7.1. договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации, а также условиям настоящей конкурсной документации;

8.2.7.2. поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

           8.2.7.3. соответствие поручителя требованиям, установленным в подпункте 8.2.7.2, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным в подпункте 8.2.7.2, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

8.2.7.4. вместе с договором поручительства должны быть предоставлены соответствующая копия бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в п.3.3.1.1.«в», и подтверждающих его полномочия, и копии учредительных документов поручителя.

           Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

8.2.7.5. договор поручительства должен содержать обязательство поручителя о выплате кредитору по его первому письменному требованию суммы обеспечения исполнения договора в объеме предусмотренной договором ответственности участника конкурса, с которым заключается договор, в том числе в виде неустойки в размере уплаченного аванса за нарушение срока выполнения таким участником предусмотренных договором работ.

8.2.7.6. срок действия договора поручительства должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг по договору плюс один месяц.

           8.2.8. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде залога денежных средств:

           8.2.8.1.   денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, в качестве залога должны быть перечислены в размере и на счет, указанные в пункте 8.2. Информационной карты конкурса;

           8.2.8.2.   факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);

           8.2.8.3.   денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора в качестве залога, должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в пункте 8.2. Информационной карты конкурса, до заключения договора. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается непредоставленным;

            8.2.8.4.   денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение срока, установленного в Проекте договора со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

8.2.9.    В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в подразделе 8.2.

8.3. Изменение или расторжение договора.

8.3.1.Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам проведения закупки не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Положением о закупке ФГАУ «Дом отдыха «Планерное».

8.3.2. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе подготовить предложения и после соответствующего согласования и утверждения директором изменить в оговоренных пределах, при этом увеличение возможно не более чем на 10 (десять) процентов от цены договора, количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с контрагентом вправе подготовить предложения и после соответствующего согласования и утверждения директором изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на оговоренное количество процентов такой цены договора, при этом увеличение не может составлять более 10 (десяти) процентов от цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. Цены за единицу дополнительно выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть обоснованы в порядке, предусмотренном соответствующим локальным актом учреждения. В случаях необходимости изменения более чем на двадцать процентов стоимости всех предусмотренных договором товаров, работ, услуг потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, такие изменения допускаются исключительно по решению директора учреждения или в соответствии с решением созданной им специальной комиссии.

8.3.3. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором объема работ и иных условий исполнения договора.
9. ПРИЗНАНИЕ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ.

9.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

9.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Раздела. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передает Участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с Участником закупки, подавшим указанную заявку, с учетом пункта 8.2 настоящего Раздела на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса и в Информационной карте конкурса. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

9.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного Участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

9.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан Участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает такому Участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается с учетом пункта 8.2 настоящего Раздела на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса и в Информационной карте конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

Договор не может быть заключен ранее чем через три рабочих дня со дня размещения на официальном сайте ФГАУ «Дом отдыха «Планерное» www.planernoye.ru протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

9.5. При непредоставлении участником размещения заказа с которым заключается контракт согласно п.9.2. и 9.4. настоящего раздела, в срок, указанный в Информационной карте конкурса, подписанного проекта договора, а также обеспечения исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ, УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ.
Любой Участник закупки имеет право обжаловать в административном или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, действия (бездействие) Заказчика, Комиссии по проведению закупок, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника закупки.

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА Следующая информация и данные для конкретного конкурса на подлежащие закупке работы изменяют и/или дополняют положения Раздела I.2. «Общие условия проведения открытого конкурса». При возникновении противоречия положения настоящего раздела имеют приоритет над положениями Раздела I.2. «Общие условия проведения открытого конкурса».
Пункт 1.2.1.	Наименование Заказчика
федеральное государственное автономное учреждение «Дом отдыха «Планерное» Управления делами Президента Российской Федерации Адрес: Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск Контактные лица: Баранчиков Николай Владимирович, тел. 8 (499) 272-06-54 электронная почта: E-mail: baranchikov@planernoye.ru
Пункт 1.3.1.	Вид конкурса, предмет договора
Открытый конкурс № 2012-02 на право заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы дома отдыха «Планерное» ФГАУ «Дом отдыха «Планерное».
Пункт 1.3.2.	Место, условия и срок выполнения работ
Место выполнения работ: 141400, Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск, дом отдыха «Планерное». Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием Часть III. Конкурсной документации. Срок выполнения работ: минимальный срок – 3 недели с даты заключения договора, максимальный срок - 5 недель с даты заключения договора. Предложения в заявках по сроку выполнения работ указываются в пределах сроков (периодов), установленных в настоящей конкурсной документации.
Пункт 1.4.1.	Начальная (максимальная) цена договора
Начальная (максимальная) цена договора составляет – 19 500 000,00 рублей в т.ч. НДС 18%.
Пункт 1.5.1., 1.5.2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты Источник финансирования – целевая субсидия. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте договора, а именно: в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта (актов) сдачи-приемки исполнения обязательств по Договору (по каждому этапу Договора) на основании представленного Подрядчиком счета, при условии поступления средств от Управления делами Президента Российской Федерации.

Пункт 1.6.3.	Дополнительные требования к Участнику закупки
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков на сайте ФАС России http://rnp.fas.gov.ru и в реестре недобросовестных поставщиков Заказчика сведений об Участниках закупки.
Пункт 1.8. Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства, поставщикам инновационных и энергосберегающих товаров, работ, услуг, отечественным производителям.
Субъектам малого предпринимательства, поставщикам инновационных и энергосберегающих товаров, работ, услуг, отечественным производителям при участии в закупке преимущества не предоставляются.
Пункт 2.2. Разъяснение положений конкурсной документации Запрос на разъяснение положений конкурсной документации направлять в ФГАУ «Дом отдыха «Планерное» письмом в адрес Заказчика, либо по факсу (499) 272-06-64, или по электронной почте baranchikov@planernoye.ru. Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации: 02.07.2012 Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации: 18.07.2012
Пункт 3.1.1.	Форма заявки на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе подаются в форме бумажного документа. Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по формам, представленным в разделе 1.4. настоящей конкурсной документации.

Пункт 3.4.1.	Требования к предложениям о цене договора
Предлагаемая участником цена договора рассчитывается в текущих ценах периода выполнения работ, должна включать все затраты на выполнение работ по предмету конкурса, включая налоги, и не должна превышать с учетом НДС 19 500 000,00 рублей. Цена договора, предложенная Участником закупки, является твердой и не может изменяться в ходе выполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных в п. 8.3. конкурсной документации.
Пункт 3.5.	Требования к описанию выполняемых работ
Участник закупки представляет в составе заявки описание выполняемых работ, подтверждающее соответствие предлагаемых к выполнению работ требованиям технической части (часть III) конкурсной документации по формам 1.4.3.,1.4.4.,1.4.5. раздела 1.4.
Пункт 3.6.3.	Количество экземпляров заявки на участие в конкурсе
Участник закупки представляет один оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе.
Пункт 4.1.3. Срок подачи заявок на участие в конкурсе
Начало подачи заявок 02 июля 2012 г. Окончание подачи заявок – в 12:00 часов (по московскому времени) 23 июля 2012 г.
Пункт 4.1.1. Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) Заявки на участие в конкурсе присылаются по почте или нарочным по адресу: 141400, Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ФГАУ «Дом отдыха «Планерное».
Пункт 4.2.1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе могут быть отправлены почтовой связью или переданы нарочным. Заказчик осуществляет прием заявок на участие в конкурсе, доставляемых нарочным, по рабочим дням с 9-00 до 18-00 по московскому времени в течение всего срока приема заявок на участие в конкурсе. При подаче заявки на участие в конкурсе нарочным, для обеспечения своевременного заказа пропуска, необходимо заблаговременно проинформировать об этом контактное лицо Заказчика по телефонам (499) 272-06-54. Заявки на участие в конкурсе могут быть изменены или отозваны Участником закупки на заседании Комиссии по проведению закупок непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе после объявления присутствующим о возможности изменить или отозвать поданные заявки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13

	Порядок оплаты за обучение Оплата за 1-е полугодие 2012/13 учебного года производится в срок до 25 июня 2012 г		Приказ от 14 июня 2012 г. N 250-п об утверждении административного... Зарегистрировано в Государственном комитете юстиции рс(Я) 30 июня 2012 г. N ru140152012035
	Приказ от 26 июня 2012 г. N 121 об утверждении административного... Зарегистрировано в Управлении Минюста России по ур 29 июня 2012 г. N ru18000201200414		Приказ от 14 июня 2012 г. N 251-п об утверждении административного... Зарегистрировано в Государственном комитете юстиции рс(Я) 30 июня 2012 г. N ru140152012034
	Решение от 04 июня 2012 года №2-589С/2012 Порхунова Евгения Николаевича о признании действий сотрудников рэо гибдд ммо мвд россии «Ревдинский» незаконными		Приказ от 25 февраля 2016 года n 76н Об утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации...
	Отчет о проверке исполнения бюджетов Верхнетуровского и Хвощеватовского сельских поселений Основание для проведения проверки: удостоверения №3 от 25. 09. 2012 года, №6 от 07. 12. 2012 года и распоряжения главы Нижнедевицкого...		Приказ от 29 июня 2012 года об утверждении административного регламента... Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, n 22, ст. 3169, n 35, ст. 5092; 2012, n 28, ст. 3908, n 36, ст. 4903, n 50,...
	Приказ от 29 июня 2012 года об утверждении административного регламента... Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, n 22, ст. 3169, n 35, ст. 5092; 2012, n 28, ст. 3908, n 36, ст. 4903, n 50,...		Приказ от 29 июня 2012 года об утверждении административного регламента... Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, n 22, ст. 3169, n 35, ст. 5092; 2012, n 28, ст. 3908, n 36, ст. 4903, n 50,...

К. В. Корниенко «28» июня 2012 года

Вид конкурса, предмет договора

Похожие: