8. Порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон, в судебном порядке, в одностороннем порядке
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях:
8.1.1. Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
8.1.1.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, размещается на официальном сайте и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком настоящих требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8.1.1.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8.1.1.3. Если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику Исполнителем компенсированы затраты на проведение экспертизы, Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8.1.1.4. В случае повторного нарушения Исполнителем условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа, правило подпункта 8.1.1.3. не применяется.
8.1.2. В ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным конкурсной документацией требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона.
8.1.3. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях:
8.1.4. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения сроков оплаты работ.
8.1.5. Неоднократный (от двух и более раз) отказ от приемки работ.
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Договора Исполнителем.
8.2.2. Нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, более чем на 10 календарных дней. При расторжении Договора по этому основанию взыскивается штраф в размере 30% от Цены Договора.
8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора.
8.2.4. В случае установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии.
8.2.5. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
8.2.6. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2.7. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Исполнителем работ.
9. Обеспечение исполнения Договора
9.1. Принять к сведению, что Исполнитель внес обеспечение исполнения Договора на сумму _____ рублей, что составляет ___% от начальной максимальной цены Договора, в форме ___ .
9.2. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Договору Исполнитель обязуется переоформить (соответствующую безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией) или (передать заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Договору, соответствующий Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора. Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем предоставлена недостоверная банковская гарантия.
9.3. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
В случае внесения обеспечения исполнения Договора путем перечисления денежных средств, обеспечение возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования о возврате.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Новосибирска Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Новосибирска.
12. Срок действия, порядок изменения Договора
12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2016г.
12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. 12.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме.
12.3. Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Договоров в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.
12.4. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору подлежат регистрации в Реестре Договоров в порядке, установленном в п. 12.3 Договора.
13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
13.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:
Приложение № 1 Техническое задание.
Приложение № 2 Смета на выполнение работ (в соответствии с поданной заявкой).
Приложение № 3 Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору (образец).
13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Новосибирска.
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
|
Исполнитель
|
Муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Заельцовский»
Адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Парковая, 88
Адрес электронной почты: info@parksib.ru
ИНН 5402109600 КПП 540201001
|
|
Телефон: (383)375-89-90
______________ В.В. Козырев ______________ ____________
м.п. м.п.
Приложение №1к договору №_________________
«УТВЕРЖДАЮ» Директор МАУК «ПКиО «Заельцовский»
2016
Козырев В.В.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование объекта:
Установка линий электропередач ВЛ-10кВ с мачтовым разъединителем) и монтажные работы котельной трансформаторной подстанции наружной 250/10/0,4/У1 .
1.Основание:
Технические условия №53-15/96869 от 12.02.2016. (вновь проектируемой комплектной трансформаторной подстанции 250 кВА приложение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 96869/5320469 от 18.03.2014)
Дополнение к техническим условиям №53-15/101956 от 04.07.2014 (приложение №1 к дополнительному соглашению №1 от 30.07.2014 к указанному договору).
Дополнение к техническим условиям №53-15/123085 от 03.03.2016 (приложение №1 к дополнительному соглашению №1 к указанному договору).
Настоящее техническое задание.
Проекты электроснабжения 31-2016-ЭС и 32-2016-ЭС.
2.Район,пункт и площадка строительства: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Парковая, 88;
Заказчик: МАУК «ПКиО «Заельцовский»;
3. Цель оказания услуг:
Монтаж, ввод в эксплуатацию вновь построенной комплектной трансформаторной подстанции с трансформатором 250/10 мощностью 250кВА, ЛЭП-10кВ с мачтовым разъединителем в г. Новосибирск, ул. Парковая, 88.
4.Сроки выполнения работ: В соответствии с Извещением о проведении торговой процедуры.
5.Основные решения:
5.1. Работы должны проводиться в соответствии с проектами электроснабжения объекта, предоставленным заказчиком и состоять из следующих частей:
5.1.1. Строительство проектируемой комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250кВА, в РУ - 0,4 кВ количество отходящих групп на автоматах Compact NSX 160F Micrologic 2.2, 160A, 3P – 6шт.
|
