Конкурсная документация
Скачать 1.02 Mb.
|
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 5.1. Заказчик вправе: 5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств. 5.1.2. В любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок оказанных Услуг по Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя, давать обязательные для Исполнителя указания об объеме и ходе оказания Услуг, как в письменном, так и в устном виде, в пределах, предусмотренных Договором и приложений к нему, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке Услуг недостатков, устанавливать срок их устранения. 5.1.3. По требованию Исполнителя, предоставлять последнему документацию, необходимую для оказания Услуг по Договору (при ее наличии). 5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказания Услуг. 5.1.5. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступит своевременно к исполнению настоящего Договора или будет осуществлять оказание Услуг настолько медленно, что их окончание к сроку станет явно невозможным. 5.1.6. Ссылаться на недостатки оказанных Услуг, в том числе в части объема и стоимости Услуг, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы. 5.1.7. Пользоваться иными, установленными настоящим Договором и приложениями к нему, а также законодательством Российской Федерации и города Москвы правами. 5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. Принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора и приложений к нему. 5.2.2. Назначить ответственное лицо, которое будет осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора, в период его действия и довести до сведения Исполнителя данную информацию любым доступным способом (факс, электронная почта). 5.2.3.Обеспечить доступ специалистов и транспортных средств Исполнителя на территорию Заказчика для оказания Услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Техническим заданием к Договору. 5.2.4. Незамедлительно сообщать в письменной и устной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания Услуг. 5.2.5. Направлять Исполнителю требования об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств по Договору. 5.2.6. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке. 5.2.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости оказанных Услуг Исполнителем Техническому заданию и Акту сдачи-приемки оказанных Услуг, вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных Услуг. 5.2.8. Осуществлять общий надзор за противопожарной безопасностью и электробезопасностью и нести ответственность за исправную работу стационарных средств предупреждения пожара и пожаротушения Заказчика, а также за функционирование электросетей и оборудования Заказчика. Заказчик не несет ответственность за перебои с электроснабжением, при условии, что перебои не связаны с работой оборудования Заказчика, а также в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. 5.3. Исполнитель вправе: 5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Договора и оказания услуг с надлежащим качеством. 5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Услуг в соответствии с пунктом 2.6 Договора. 5.3.3. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для оказания Услуг по Договору, заключая с ними соответствующие договоры, неся при этом полную ответственность перед Заказчиком за их действия и оказанные таким образом Услуги. О привлечении сторонних организаций (третьих лиц) Исполнитель письменно уведомляет Заказчика не позднее 3 (трех) дней до непосредственного начала оказания сторонней организацией Услуг по Договору с приложением заверенных копий соответствующих договоров. Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Договора и/или объемов Услуг по Договору. Перечень Услуг, оказанных сторонними организациями, и их стоимость Исполнитель указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам оказания Услуг в порядке, установленном Договором. Ответственность за надлежащее оказание Услуг соисполнителями несет Исполнитель в полном объеме. 5.3.4. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для оказания Услуг по Договору (при их наличии), а также разъяснения и уточнения относительно предмета Договора. 5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями Договора. 5.4. Исполнитель обязан: 5.4.1. Провести оказание Услуг на должном уровне с техническим обеспечением и в сроки в соответствии с требованиями Технического задания к настоящему Договору и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Договора, предусмотренную условиями настоящего Договора и Технического задания. 5.4.2. Выполнять работы по оформлению входных групп при проведении культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию Дня города, проводимого для нужд и на территории ГАУК г. Москвы ПКиО «Таганский» в соответствии с Техническим заданием. 5.4.3. Предоставить Заказчику списки ответственных сотрудников за соблюдение мер безопасности во время проведения работ по оказанию Услуг, а также назначить лицо для оперативных контактов и указать его телефон, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения оказания Услуг. 5.4.4. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и г. Москвы, при необходимости, согласовать проведение работ с органами государственной власти г. Москвы, ГУ МЧС России по г. Москве, Департаментом здравоохранения города Москвы, Главным Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве, Управлением ГИБДД ГУВД по г. Москве, Объединением административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) и другими учреждениями и ведомствами Российской Федерации и г. Москвы. 5.4.5. Собственными силами, с соблюдением техники безопасности, охраны труда, правил работы на высоте (при необходимости), с учетом особенностей имеющихся конструкций Заказчика и возможности подключения оборудования к источникам энергоснабжения - обеспечить монтаж оборудования, необходимого для проведения мероприятий. При этом, согласовывать монтажные работы по установке конструкций, с техническими службами Заказчика в срок, предусмотренный Техническим заданием к настоящему Договору. 5.4.6. Нести ответственность в отношении персонала Исполнителя, а также привлекаемых им третьих лиц, в течение фактического времени, производства монтажных и демонтажных работ, в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации и г. Москвы:
Обеспечить проведение инструктажа по охране труда и противопожарного инструктажа своих сотрудников, обучение пользованию первичными средствами пожаротушения. Исполнитель признает, что несет полную и единоличную ответственность за жизнь и здоровье участников, посетителей и гостей мероприятий в случае нарушения им требований законодательства, согласно абз. 2 настоящего подпункта Договора. 5.4.7. Произвести демонтажные работы в срок, предусмотренный Техническим задания к настоящему Договору. 5.4.8. Предоставлять Заказчику заявки на электроподключение с указанием мощности и времени подключения не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения работ. 5.4.9. Обеспечить уборку от бытового, технического мусора во время монтажа и демонтажа оборудования Исполнителя, во время фактического проведения работ. 5.4.10. Бережно относится к территории ГАУК г. Москвы ПКиО «Таганский» по флоре, фауне, коммунальному хозяйству, движимому, недвижимому имуществу, асфальтовому и/или другому дорожному покрытию, а в случае причинения ущерба нести ответственность согласно п. 8.9. Договора. 5.4.11. В случае документального подтверждения нарушения Исполнителем требований действующего законодательства, предъявляемых к оказанию данного вида Услуг, самостоятельно нести ответственность перед посетителями сада, а в случае причинение материального ущерба в процессе оказания услуг – возмещать ущерб пострадавшей стороне. Гарантировать Заказчику освобождение от любой ответственности и уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом, в случае ненадлежащего оказания Услуг по Договору. 5.4.12. Выполнять законные требования, предъявляемые уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов, а также уполномоченных представителей Заказчика. 5.4.13. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут выполнять негативное влияние на годность или прочность результатов оказываемых Услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и немедленно сообщить об этом Заказчику. 5.4.14. Обеспечивать соответствие результатов оказанных Услуг требованиям качества, согласно условий Договора и приложений к нему, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т. п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы. Исполнитель обязан обеспечить наличие документов (при обязательном требовании к их наличию), подтверждающих его соответствие указанным в абзаце 1 настоящего подпункта требованиям в течение всего срока исполнения Договора. 5.4.15. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе оказания Услуг Заказчиком, за свой счет. Принять и исправить замечания Заказчика незамедлительно с момента предъявления Заказчиком подобных требований, либо согласовать с Заказчиком разумный срок их устранения в процессе проведения работ. 5.4.16. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Договоре. 5.4.17. Осуществлять иные виды работ и услуг, необходимых для проведения мероприятия, в соответствии с Техническим заданием к настоящему Договору. 5.4.18. Исполнитель подтверждает свое соответствие следующим требованиям: - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание Услуг, являющихся предметом настоящего Договора; - отсутствие сведений о юридическом лице в реестре недобросовестных поставщиков; - непроведение ликвидации юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом или об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие у физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступление в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношение указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом настоящего Договора, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие у юридического лица задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Исполнитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; 5.4.19. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и Договором.
6.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а так же с требованиями, установленными Договором и приложениями к нему.
7.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора не установлено.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате Цены Договора начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России от цены Договора. 8.2.1. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 8.2.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 2.9 настоящего Договора, Заказчик освобождается от ответственности за неисполнение своих обязательств, при этом, исполнение обязательств производится Заказчиком после поступления средств из соответствующего бюджета, на лицевой счет Заказчика. 8.3. В случае нарушения своих обязательств Исполнителем по оказанию Услуг в объеме, предусмотренном Договором, и/или ненадлежащего качества, и/или с нарушением срока, предусмотренного разделом 3 Договора, а также Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику штраф в размере 5% (пять процентов) от Цены Договора. Под Услугами ненадлежащего качества понимаются Услуги, результат которых не соответствует требованиям, установленным Договором и приложений к нему. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по Договору, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика. 8.4. В случае, если в процессе исполнения настоящего Договора, уполномоченными представителями Сада, будет документально зафиксировал факт нарушения сотрудниками и/или персоналом Исполнителя требований Федерального закона 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (фото-, видеофиксация), Исполнитель осуществляет перечисление в безусловном (бесспорном) порядке на лицевой счет ГАУК г. Москвы ПКиО «Таганский» штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей, за каждый зафиксированный случай данного нарушения.
Исполнитель также возмещает Заказчику все затраты, связанные с деятельностью Исполнителя и возникшие по итогам проверок любыми контролирующими органами и после окончания срока действия Договора. 8.7. В случае если ни одна из Сторон не предъявит другой стороне требования о выплате неустойки, Стороны соглашаются считать размер неустойки равной нулю. 8.8. Исполнитель несет материальную ответственность за реальный, документально подтвержденный ущерб, нанесенный Заказчику или третьим лицам, причиненный вследствие нарушения Исполнителем действующего законодательства. 8.9. Если в период монтажа, демонтажа при проведении работ на территории ГАУК г. Москвы ПКиО «Таганский» флоре, фауне, коммунальному хозяйству, движимому, недвижимому имуществу, газонам, асфальтовому и/или другому дорожному покрытию Сада, другому движимому, недвижимому имуществу будет причинен ущерб действиями или бездействием Исполнителя и/или лиц, привлеченных Исполнителем, Исполнитель возмещает, причиненный и подтвержденный документально ущерб, на основании Акта о нарушении целостности (уничтожении) имущества, составленного Заказчиком, в полном объеме или своими силами и за свой счет восстанавливает территорию Исполнителя, асфальтовое покрытие, газон и/или другое движимое, недвижимое имущество, которому был нанесен ущерб. Оплата стоимости возмещения ущерба Заказчику осуществляется Исполнителем на лицевой счет Заказчика не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Заказчиком Акта о нарушении целостности (уничтожении) имущества. В случае если Исполнитель самостоятельно и за свой счет восстанавливает поврежденную территорию (иное имущество) Заказчика, другое имущество, Исполнитель обязуется провести все восстановительные работы не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Акта о нарушении целостности (уничтожения) имущества. При полном повреждении имущества Заказчика и невозможности дальнейшего его использования, Исполнитель возмещает действительную (балансовую) стоимость имущества на момент порчи, гибели, повреждения. 8.10. Заказчик в течение срока действия Договора не несет ответственность перед третьими лицами за вред, причиненный действиями/бездействием Исполнителя в связи с исполнением Договора, жизни и/или здоровью граждан, а также за вред, причиненный имуществу физических и/или юридических лиц. Исполнитель самостоятельно возмещает ущерб третьим лицами, включая посетителей сада, вызванный неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора и требований законодательства Российской Федерации. 8.11. Заказчик не несет ответственность за сохранность материалов и механизмов Исполнителя, находящихся на территории Заказчика во время проведения работ. 8.12. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего Договора и начисления Заказчиком Исполнителю неустойки, которая не была в установленный срок оплачена Исполнителем либо неоплаты (компенсации) Исполнителем сумм штрафных санкций, указанных в п.п. 8.3 - 8.6 настоящего Договора, оплата Цены Договора может быть осуществлена Заказчиком за вычетом суммы соответствующей неустойки и (или) сумм штрафных санкций, подлежащих возмещению. |
Похожие:
 | Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную... | | Конкурсная документация разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 года №264... |
| Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании следующих... | | Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... |
| Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... | | Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в конкурсе, содержание и критерии оценки конкурсных заявок,... |
| Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, инвестиционной декларацией... | | Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку |
 | Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров,... | | Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в открытом конкурсе выбор организации для выполнения... |