Республики башкортостан

Скачать 0.55 Mb.

Название	Республики башкортостан
страница	4/5
Тип	Документы

1 2 3 4 5

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязан поставить, а Государственный заказчик принять и оплатить по ценам, указанным в настоящем Контракте, оригинальные расходные материалы для принтеров (далее - «Товар»).

Качественные и технические характеристики Товара, цена единицы Товара указываются в Спецификации на поставку, приведенной в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12. Поставка товара осуществляется по адресу: 450057, РБ, г.Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а.

1.3. Срок поставки товаров: в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет _____________ (___________________), включая НДС .

2.2. Цена настоящего Контракта включает в себя общую стоимость поставляемого товара, транспортные расходы, расходы по таможенному оформлению и страхованию, уплату всех налогов, сборов и пошлин, а также прочие расходы, которые включены Поставщиком в цену товара.

2.3 Товар оплачивается Государственным заказчиком по цене в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в ходе размещения государственного заказа.

2.4 Стоимость товара определена в Спецификации (Приложение № 1).
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата товара по настоящему Контракту осуществляется из средств федерального бюджета по безналичному расчету путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет несет Поставщик.

3.3. Полная оплата товара осуществляется только после погашения неустойки в следствии просрочки исполнения обязательств по контракту Поставщиком.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Назначить приказом со своей стороны ответственного за исполнение Государственного контракта. По всем вопросам, связанным с условиями исполнения Государственного контракта Государственный Заказчик может обращаться к назначенному ответственному за исполнение Государственного контракта _____________________ по телефону ___________, e-mail _______________________ в рабочее время Арбитражного суда Республики Башкортостан (08-30 по 17-30 местного времени).

поставить товар Государственному заказчику согласно Спецификации за свой счет собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц;
согласовать с Государственным заказчиком точное время поставки, а также известить Государственного заказчика о точном времени и дате поставки;
передать товар Государственному заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта
передать Государственному заказчику оформленные в установленном порядке оригиналы товарных накладных и счетов-фактур не позднее 5 (Пяти) дней, следующих за днем отгрузки товара Государственному заказчику;

участвовать в приемке-передаче товара в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта;
предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
произвести маркировку Товара с указанием информации, позволяющей идентифицировать принадлежность Товара к данной поставке и Поставщику. В случае возникновения претензий к качеству поставленного Товара, данная маркировка будет подтверждать факт поставки данного Товара Поставщиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товаров и их заменой, несет Поставщик.

4.2. Государственный заказчик обязан:

принять товар в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товаров, подписать товарные накладные передать один экземпляр Поставщику;
оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка Товара по качеству осуществляется уполномоченными лицами Государственного заказчика с обязательным присутствием представителя Поставщика, с надлежащим образом, оформленной доверенностью, по Акту сдачи-приемки, при этом приемка товара по количеству осуществляется уполномоченными лицами согласно Товарной накладной в момент поставки товара. Государственный заказчик осуществляет приемку Товара по качеству только после проведения выборочной проверки (экспертизы) до 20% поставленного Товара, на совместимость поставляемых картриджей с оргтехникой, на контрольное взвешивание для выявления фактического количества загруженного в контейнер картриджа тонера и соответствие Техническому заданию (Приложение 1). В случае выявления несоответствия качества и характеристик Товара: хотя бы одной единицы поставляемой продукции по одной из позиции, вся партия может быть возвращена Поставщику.

5.2. По факту приемки товара Государственный заказчик подписывает предоставленные Поставщиком товарные накладные на поставленные товары.

5.3. Моментом исполнения обязательств и обязанностей Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту считается факт передачи поставляемого товара Поставщиком Государственному заказчику, что подтверждается подписанием товарных накладных.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

6.1.1. Под гарантийным обслуживанием подразумевается замена поставленного товара при обнаружении брака и восстановление работоспособности печатающего устройства при выходе его из строя по причине использования данного бракованного товара. Гарантийное обслуживание осуществляется в следующем порядке:

а) гарантийный срок на товар – 1 год с даты подписания Акта приемки Товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона;

б) В случае выхода из строя поставляемых товаров, отдельных узлов или комплектующих поставляемой продукции до истечения гарантийного срока и при соблюдении Государственным заказчиком правил ее эксплуатации, Поставщик обязан без дополнительной оплаты заменить пришедшие в негодность поставляемые товары в течении одного рабочего дня с даты получения от Государственного заказчика письменного обращения с соответствующим мотивированным требованием (по факсу или электронной почте). Если техника вышла из строя по причине использования дефектного картриджа Поставщика, то Поставщик производит ремонт техники за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Государственного заказчика письменного обращения с соответствующим мотивированным требованием (по факсу или электронной почте). В случае просрочки замены товара по вине Поставщика, Государственный заказчик вправе требовать выплату неустойки в размере 5 % от стоимости настоящего Государственного контракта за каждый день просрочки.

6.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товаров, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Поставщик гарантирует, что товар является собственностью Поставщика, не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений и/или ограничений, не был ранее использован.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненных обязательств.

Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1 % от цены Государственного контракта за каждый день просрочки исполнения Поставщиком контракта.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую настоящий Контракт, от исполнения своих обязательств.

Если просрочка поставки товара превысит один месяц, то Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Контракта.
В случае несоответствия характеристик поставленных Товаров характеристикам, указанным в спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту), товары возвращаются Поставщику без оплаты, в том числе и те, которые распакованы и испробованы. Поставщик обязан принять данные товары и осуществить поставку новых товаров в соответствии с требуемыми характеристиками в сроки согласно п.1.3 настоящего Контракта.
В случае обнаружения скрытых недостатков в товарах в течение 3 (трех) календарных дней после их обнаружения Заказчик должен информировать об этом Поставщика, вызвать представителя Поставщика для составления соответствующего акта. Поставщик обязан распорядиться забракованными товарами, а также поставить качественные товары в 3-дневный срок.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно стихийных бедствий, диверсий, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Данные обстоятельства подтверждаются справкой компетентного учреждения или органа государственной власти.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действий.
Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (Двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

До передачи спора на разрешение в судебный орган, Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть подготовлен письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

9.3. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств.

Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу.

Поставщик представляет по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Неотъемлемой частью настоящего Контракта является Приложение № 1: Спецификация на поставляемый товар.

ЗАКАЗЧИК:

Арбитражный суд Республики Башкортостан

Юридический адрес:

450057, РБ, г.Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а

ИНН 0274037972 / КПП 027401001

р/с 40105810300000010001

в ГРКЦ НБ РБ Банка Росси г. Уфа

БИК 048073001
Председатель

________________ И. Г. Арсёнов

«_____» сентября 2011 г.

М.П.

ПОСТАВЩИК:
__________________________

______________

________________ ______________

«_____» сентября 2011 г.

М.П.

1 2 3 4 5

	Постановление от 29 декабря 2007 г. N 403 о порядке оформления прав... В соответствии со статьей 7 Закона Республики Башкортостан "Об управлении государственной собственностью Республики Башкортостан"...		Правительство республики башкортостан постановление В целях реализации Постановления Правительства Республики Башкортостан от 21 апреля 2009 года n 147 "О порядке формирования и ведения...
	Правительство республики башкортостан постановление В целях реализации Постановления Правительства Республики Башкортостан от 21 апреля 2009 года n 147 "О порядке формирования и ведения...		Инструкция по заполнению отчета о закупках, осуществленных с использованием... Республики Башкортостан, и реализации законодательства о контрактной системе в соответствии с Положением о порядке осуществления...
	Инструкция по заполнению отчета о закупках, осуществленных с использованием... Республики Башкортостан, и реализации законодательства о контрактной системе в соответствии с Положением о порядке осуществления...		О реализации закона республики башкортостан о мерах В целях реализации Закона Республики Башкортостан "О мерах социальной поддержки специалистов, проживающих и работающих в сельской...
	Предоставления субсидий из бюджета республики башкортостан Республике Башкортостан на 2013 2015 годы, утвержденной Приказом Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 29 января...		Совет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан... «О ходе исполнения Закона Республики Башкортостан «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан» и состоянии работы с обращениями...
	Новая редакция Устава принята в связи с приведением в соответствие... Белебеевский медицинский колледж Министерства здравоохранения Республики Башкортостан в соответствии с распоряжением Правительства...		Правительство республики башкортостан постановление от 20 июля 2012... Российской Федерации", Законом Республики Башкортостан "О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан",...

Республики башкортостан

Похожие: