Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку персональных компьютеров, мониторов, ноутбуков, планшетных компьютеров и программного обеспечения
Скачать 0.62 Mb.
|
7 Ответственность сторон 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине Поставщика или по вине третьих лиц. 7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 7.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Поставщиком, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненных либо ненадлежаще исполненных обязательств по Контракту. 7.6. В случае недопоставки товара, поставки некачественного товара (в том числе непредставление документов, указанных в п. 4.3. Контракта), а именно при выявлении Заказчиком недостатков при приемке товара, время, предоставленное Поставщику для устранения недостатков, в случае нарушения сроков, предусмотренных п. 4.1. Контракта, считается нарушением указанных сроков, и влечет ответственность, предусмотренную п. 7.4. Контракта. 7.7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (Раздел 8 Контракта «Форс-мажор»). Положения настоящего пункта Контракта Сторонами применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар, предусмотренный предметом настоящего Контракта. 7.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме. 8 Форс-мажор 8.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти причины. 9 Основания расторжения Контракта 9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством. 10 Прочие условия 10.1. К отношениям Сторон, неурегулированным Контрактом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. 10.2. Все изменения, дополнения и приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. 10.3. Все споры по Контракту решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Томской области. 10.4. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует: - в части поставки товара до 20 декабря 2013 года; - в части оплаты до полного исполнения обязательств, но не позднее 27 декабря 2013 года; - в части гарантийного обслуживания до полного исполнения обязательств. 10.5. Ответственным исполнителем (куратором) Контракта со стороны Заказчика является Сизов Евгений Евгеньевич, начальник отдела информатизации. 10.6. Ответственными исполнителями (кураторами) Контракта со стороны Поставщика являются (указать ФИО, должность) ____________________________________________________________. 11 Приложения к Контракту 11.1. Приложениями к Контракту являются следующие документы: - Приложение № 1 – Спецификация; - Приложение №2 – Документы, подтверждающие обеспечение исполнения контракта. 12 Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Приложение № 1 к Государственному контракту № __________ от __________ 2013 г. Спецификация
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Оз «О закупках и поставках продукции для государственных нужд Московской области» предусматривает осуществить выбор поставщика планшетных... | | Местонахождение заказчика: рф, 199106, Санкт-Петербург, Косая линия д. 16, корп. 1, лит. «Б» |
| Информация о проведении открытого аукциона в электронной форме инструкция по заполнению заявки (первая часть, вторая часть) на участие... | | Наименование: Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной наркологический диспансер» (далее... |
| Извещение и документация о проведении открытого конкурса в электронной форме соответствует требованиям Единого отраслевого стандарта... | | Извещение и документация о проведении открытого редукциона в электронной форме соответствует требованиям Единого отраслевого стандарта... |
| Государственного автономного образовательного учреждения Мурманской области среднего профессионального образования «Мончегорский... | | Разъяснение документации об открытом аукционе в электронной форме. Изменения извещения открытого аукциона в электронной форме. Изменения... |
| Заявки от подразделений на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг формируются по соответствующей форме и подаются в отдел... |  | Поставку учебного оборудования стендов по теме «Ограничение скоростей» для нтжт – филиала сгупс |