Скачать 0.73 Mb.
|
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора. 8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов), определенных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации - 2,5 процента цены договора. 8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа и пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в размере фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации - 10 процентов цены Договора. 8.5. Кроме предусмотренных настоящим договором санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, возмещает другой стороне в сумме сверх неустойки (штрафа), убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении ее имущества. 8.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. 8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 8.8. Ненадлежащим исполнением договора Поставщиком является: 8.8.1. Нарушение поставщиком срока поставки товара. 8.8.2. Нарушение условий поставки по качеству и/или количеству товаров. 8.8.3. Непредставление Поставщиком услуг, связанных с поставкой товаров, а именно погрузо-разгрузочных работ. 8.8.4. Непредставление Заказчику документации на товар, требуемой согласно условиям настоящего Договора. 9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда, а также при принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения договора. 9.2. При расторжении договора по соглашению сторон стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету договора. 9.3. Стороны договора имеют право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой стороной условий настоящего договора. 9.4. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. 9.6. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. 10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. 10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее пяти календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. 10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. 10.3.3. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области, вне зависимости от местонахождения ответчика. 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 11.1. Договор вступает в силу с ______________ года и действует до 31 декабря 2015 года, а в части оплаты в соответствии с п.2.6. настоящего договора. 11.2. Изменения и дополнения настоящего договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 11.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается. 11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьей стороне. 11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 11.6. Неотъемлемой частью договора является приложение №1 «Спецификация», приложение №2 «Технические требования», приложение товара №3 «Спецификация товара по источникам финансирования». 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕРЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Спецификация Товара
Иные требования
|
Заказчик настоящим объявляет о проведении запроса котировок в электронной форме и предлагает Исполнителям подавать заявки на участие... | Заказчик настоящим объявляет о проведении запроса котировок в электронной форме и предлагает Исполнителям подавать заявки на участие... | ||
Заказчик настоящим объявляет о проведении запроса котировок в электронной форме и предлагает Исполнителям подавать заявки на участие... | «Ремонтно-эксплуатационное управление» информирует о проведении запроса котировок в электронной форме № эзцк 81 – 13 от «26» августа... | ||
... | Заказчика в соответствии с настоящим извещением, документацией о проведении открытого запроса котировок (цен) в электронной форме... | ||
Запрос котировок в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу | Открытое Акционерное Общество «Аэропорт Сургут» (далее – Заказчик) информирует о проведении запроса ценовых котировок в электронной... | ||
Информационное обеспечение проведения процедуры запроса котировок в электронной форме | Информационное обеспечение проведения процедуры запроса котировок в электронной форме |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |