Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества Товара:
1.Поставщик гарантирует, что продукция, поставляемая по настоящему договору, соответствует государственным стандартам для данного вида продукции.
2.Поставщик своими силами и за свой счет устраняет дефекты, обнаруженные в гарантийный период. Наличие дефектов и сроков их устранения устанавливается двухсторонним актом Заказчика и Поставщика. Для участия в составлении акта Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня письменного извещения Заказчика.
3. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами Поставщика путем замены Товара в течение 2 рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости выполнения гарантийных обязательств.
4. В случае необходимости замены некачественного (неисправного) Товара в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену некачественного (неисправного) Товара на качественный (исправный) аналогичный Товар.
5. При возникновении разногласий по вопросам качества Товара или несоответствия его условиям Контракта Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы.
Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Получателям. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции. Поставщик своими силами и за свой счет доставляет Товар Заказчику, а также разгружает товар в помещения, указанные Заказчиком.
III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №___________________
«____» декабря 2016 г.
ГБУ СО ЯО Рыбинский Психоневрологический интернат, именуемый (-ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Ивановой Светланы Анатольевны, действующего (-ей) на основании Устава, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании _________, в дальнейшем именуемые «Стороны», по итогам Запроса цен (протокол __________________ от «___» ________ 2016 года), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику, а Заказчик оплатить бланочную продукцию (далее – товар) в соответствии со спецификацией (Приложение к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Товар должен соответствовать условиям, установленным настоящим Договором.
2. МЕСТО, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком с момента подписания Договора в течение 20 (двадцать) календарных дней единовременно на основании заявки государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области Рыбинский психоневрологический интернат. Заявка должна быть подана в адрес Поставщика в письменном виде, в том числе посредством факсимильной связи или по электронной почте.
2.2. Поставщик осуществляет поставку товара на склад Заказчика по адресу: 152919, г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 11. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТ (ТУ).
Товар сопровождается документами, удостоверяющими качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, с подлинными печатями производителя или Поставщика товара, указанными в этих документах.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Договора составляет __________________________(______________).
Цена Договора является твердой и определена на весь срок исполнения Договора, за исключением следующих случаев:
1) цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Договора.
2) по предложению Заказчика стороны в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Договором количество товара. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара.
4.2. Цена Договора включает в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
4.3. Оплата производится Заказчиком по безналичной форме расчетов в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара непосредственно Заказчику с отсрочкой платежа не более 30 (тридцать) календарных дней.
4.4. Источник финансирования – внебюджетные средства.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Обеспечение исполнения Договора не установлено.
6. ПОСТАВКА, ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ ТОВАРА
6.1. Поставка товара на склад Учреждения производится транспортом Поставщика.
6.2. Товар сдается представителем Поставщика на склад Учреждения при соответствии количества поставляемого товара объему, указанному в накладной и в соответствии с инструкциями № П-6, П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР 15.06.65 г., 25.04.66 г. с изменениями и дополнениями.
6.3. Подтверждением факта приемки товара является подписанная Поставщиком и Учреждением накладная.
6.4. Момент перехода права собственности на товар от Поставщика к Заказчику определяется датой подписания накладной Заказчиком.
6.5. Для проверки соответствия товара требованиям, предусмотренным Договором, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами, либо с привлечением экспертов, экспертных организаций.
6.6. Учреждение осуществляет приемку, хранение и доставку до Заказчика товара в соответствии с поступившими от него заявками в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
6.7. Учреждение вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена
6.8. В случае утраты, недостачи или повреждения товара по вине Учреждения, переданного Поставщиком в Учреждение на хранение для Заказчика, составляется акт. На основании составленного акта Поставщиком выставляется счет Учреждению на возмещение полученного ущерба.
6.9. Утрата Учреждением товара не освобождает Поставщика от обязанности поставить товар Заказчику.
6.10. Товар с нарушенной упаковкой на склад Учреждения не принимается.
7. ТАРА И УПАКОВКА
7.1. Поставщик отгружает товар в таре и упаковке, отвечающих требованиям действующего законодательства и условиям Договора, обеспечивающих его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении.
7.2. Подлежащую возврату тару Заказчик обязан возвратить в Учреждение, а Учреждение передать Поставщику.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
8.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества или несоответствующего требованиям страны-изготовителя он подлежит замене на равное количество качественного товара в течение 3-х календарных дней с момента предъявления претензии Заказчиком за счет средств и силами Поставщика.
8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, стороны несут ответственность согласно действующему законодательству и Договору.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.4. В случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 5% от цены договора, в порядке, установленном действующим законодательством.
8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере, определяемом в порядке, установленном действующим законодательством, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в размере в размере 5% от цены договора в порядке, установленном действующим законодательством.
8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.8. В случае причинения имущественного вреда Заказчику по вине Поставщика, последний несёт материальную ответственность в размере реального ущерба. Факт ущерба и виновная сторона устанавливаются комиссией, состоящей из полномочных представителей заинтересованных сторон.
8.9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны разрешают их в судебном порядке в Арбитражном суде Ярославской области.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, война и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, письменно извещает другую сторону о возникновении форс-мажорных обстоятельств.
10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
10.1. При заключении и исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223.
10.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Договору.
11.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от выполнения обязательств по Договору и от ответственности за его нарушения.
12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОР
12.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
12.2. Допускается расторжение договора в одностороннем порядке.
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
___________________/_________________/
|
ПОСТАВЩИК
___________________/________________/
|
Приложение к Договору
№ ________ от «___» _____________ 2016 г.
Спецификация
№ п/п
|
Наименование
|
Характеристика
|
Ед.
изм.
|
Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)
|
Кол-во
|
Сумма в руб.(с учетом НДС)
|
1
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
|
| |
