Извещение о закупке на проведение запроса котировок на право заключения договора на поставку стандартных образцов для нужд фгуп «Московский эндокринный завод»

Скачать 0.73 Mb.

Название	Извещение о закупке на проведение запроса котировок на право заключения договора на поставку стандартных образцов для нужд фгуп «Московский эндокринный завод»
страница	9/10
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Поставка Товара производится партиями на основании заявок Покупателя, которые должны содержать следующую информацию:

наименование Покупателя;
число, месяц, год составления;
наименование Поставщика;
номер Договора, число, месяц, год;
планируемые к поставке наименования и количество Товара;
производитель Товара;
цена за единицу Товара;
номер нормативной документации;
вид упаковки (если имеется необходимость);
планируемые способ и место доставки (выборки) Товара;
ФИО и подпись уполномоченного лица.

4.2. Покупатель направляет заявку Поставщику в порядке, предусмотренном п. 9.10 настоящего Договора. По результатам рассмотрения заявки Поставщик должен письменно подтвердить принятие ее к исполнению и сформировать счет по Товару и оформить Спецификацию.

Поставка Товара производится в течение 60(шестьдесят) дней от даты подписания Покупателем Спецификации, если иной срок не указан в Спецификации.

Не заказанный Покупателем Товар не поставляется Поставщиком, а поставленный не принимается и не оплачивается Покупателем.

4.3. Доставка Товара

- осуществляется за счет Покупателя, его силами и средствами или силами и средствами перевозчика/экспедитора, привлеченного Покупателем, со склада Поставщика, расположенного по адресу, указанному в счете (далее – место поставки).

4.4. С Товаром Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы:

- товарную накладную 2 экз.;

- счет 1 экз.;

- счет-фактуру 1 экз.;

- иные документы в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Вместо счет-фактуры и товарной накладной может быть предоставлен универсальный передаточный документ (УПД).

Вся документация на Товар предоставляется на языке производителя, заверенный подписью и печатью Поставщика. В товаросопроводительных документах не должно быть противоречивых сведений о весе, наименовании товара, стране происхождения, а также исправлений. В противном случае исправления должны заверяться подписью и печатью организации, которая вносит исправления.

Обязательство Поставщика по поставке (передаче) Товара (партии Товара) Покупателю считается исполненным с момента получения Товара Покупателем по месту поставки (передачи). Получение Товара производится с оформлением между Поставщиком и Покупателем товарной накладной. Датой поставки является дата подписания Покупателем вышеуказанной товарной накладной на складе Поставщика.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является его собственностью, прошел полную таможенную очистку (оплата таможенных пошлин и т.п.) под арестом не состоит и не обременен обязательствами перед третьими лицами.
Право собственности на Товар и риск случайной гибели (утраты) или повреждения Товара переходят к Покупателю с момента приема Товара и подписания соответствующей товарной накладной уполномоченным лицом Покупателя.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

5.1. Стороны договорились, что приемка Товара по количеству производится в сроки и порядке, определенном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. № П-6), которая действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.

5.2. Приемка Товара по количеству тарных мест и наличию явных дефектов его упаковки производится в момент передачи Товара на складе Поставщика.

5.3. Претензии по количеству тарных мест и наличию визуально определяемых дефектов упаковки предъявляются Поставщику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Товара. Претензии по количеству внутри тарных мест или упаковок принимаются Поставщиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты поставки.

5.4. Претензии по качеству Товара, в том числе:

- в отношении ненадлежащей маркировки Товара либо отсутствии маркировки;

- в отношении повреждений Товара (в т.ч. повреждение упаковки, нарушение геометрии упаковки, повреждение или утрата маркировки Товара) вследствие ненадлежащей загрузки Товара или использования нестандартных или ненадлежащих упаковочных материалов, средств или приспособлений, а также претензии в отношении иных скрытых недостатков качества Товара, выявление которых невозможно при визуальном осмотре могут быть предъявлены Покупателем в течение всего срока годности Товара в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты их обнаружения.

5.5. Поставщик обязуется рассмотреть Претензии Покупателя и дать ему письменный ответ в срок, не превышающий 10 (Десять) календарных дней с даты получения Претензии. Под датой принятия Претензии или отказа в принятии Претензии понимается дата письменного ответа Поставщика. Отсутствие ответа Поставщика в установленный 10-дневный срок будет рассматриваться как отказ в принятии Претензии, а датой такого отказа будет календарный день, следующий за последним днем срока, в течение которого Поставщиком должен быть представлен ответ Покупателю.

5.6. Претензии по поставке Товара несоответствующего по качеству урегулируются поставкой Товара надлежащего качества в течение 70 (Семидесяти) календарных дней с даты предъявления Претензии и, по поручению Поставщика и за его счет: (i) последующим возвратом Товара ненадлежащего качества Поставщику либо, (ii) передачей Товара ненадлежащего качества третьему лицу либо, (iii) уничтожением Товара ненадлежащего качества. Вместо поставки Товара надлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата в тот же срок пропорциональной части платежа либо уменьшения размера обязательства по оплате последующей партии Товара в виде оформления кредит-ноты на стоимость Товара ненадлежащего качества.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки поставки Товара, поставки Товара несоответствующего по качеству Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,01% (Ноль целых, одна сотая процента) от стоимости недопоставленного, забракованного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от полной стоимости Товара.
В случае просрочки оплаты поставленного Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования установленной Центральным банком Российской Федерации от сумм, просроченных оплатой за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от суммы задолженности. Покупатель освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке и требовать от Поставщика возмещения убытков в случае:

- просрочки поставки любой из партий Товара более чем на календарный месяц;

- систематической поставки (два и более раза на протяжении срока действия настоящего Договора) Товара, несоответствующего условиям настоящего Договора по качеству и/или количеству;

- приостановки или отзыва действия лицензии Поставщика на осуществление фармацевтической деятельности;

- нарушения требований п. 4.6 настоящего Договора;

- если, в целях принятия Покупателем решения о подписании настоящего Договора Поставщик предоставил Покупателю документы, содержащие недостоверные сведения;

- существенного изменения обстоятельств, из которых Покупатель исходил при заключении Договора.

Возврат денежных средств Покупателю производится Поставщиком в течение 7 (Семи) банковских дней с даты предъявления такого требования Покупателем.
Указанные в Договоре штрафные санкции считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания Стороной соответствующего требования (претензии), предъявленной контрагентом. В случае непризнания Стороной требования (претензии) в добровольном порядке и взыскания контрагентом штрафных санкций в судебном порядке таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.

7. ФОРС-МАЖОР

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае, если такое неисполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. В этом случае установленные сроки выполнения обязательств, указанных в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств.
Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 7.1 Договора, и срок их действия должен быть подтвержден актом Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации либо Торгово-промышленной палаты, расположенной по месту нахождения соответствующей Стороны Договора, либо компетентного государственного органа.
Если указанные в п. 7.1 Договора обстоятельства продолжают действовать более 60 (Шестидесяти) календарных дней, любая из Сторон может предложить другой Стороне внести соответствующие изменения в Договор либо его расторгнуть, в случае такого расторжения/изменения Договора ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных таким изменением/расторжением Договора.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, в том числе по его недействительности, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Сторонами устанавливается обязательный доарбитражный (претензионный) порядок урегулирования споров. Претензии предъявляются в письменном виде и направляются заявителем посредством почтовой связи (в т.ч. экспресс-почтой) или вручаются контрагенту под роспись.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Информация, полученная Сторонами при исполнении Договора, рассматриваются как конфиденциальная и не подлежат раскрытию третьим лицам в течение всего срока действия Договора и на протяжении года по его истечении без предварительного письменного согласия на это другой Стороны.

Информация не будет считаться конфиденциальной, и получающая Сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих критериев:

- информация становится общеизвестной до момента получения ее получающей Стороной;

- информация представлена третьей стороне раскрывающей Стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны;

- информация предоставляется (передается) получившей ее Стороной компетентному государственному органу/органу местного самоуправления, а также в иных случаях, когда такое предоставление должно быть произведено в силу закона.

9.2. В случае изменения плана производства Покупателя, Стороны вправе по соглашению изменить количество поставляемого Товара, но не более чем на 25% (Двадцать пять процентов) от количества, предусмотренного п. 1.1 настоящего Договора. Покупатель вправе вернуть Поставщику Товар надлежащего качества, переданный ему Поставщиком по настоящему Договору до момента подписания указанного соглашения об изменении объема поставки, превышающий количество товара, согласованное сторонами в таком соглашении. Порядок и сроки возврата Товара, а также проведения расчетов между Сторонами, связанными с таким возвратом, согласовывается Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о возврате.

9.3. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2019 года, а в части гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки - до их полного завершения.

9.4. Все заявки, Приложения и дополнения, являются неотъемлемой частью Договора.

9.5. Документы по Договору, полученные одной Стороной от другой посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу, что не освобождает Стороны от передачи в дальнейшем в кратчайшие сроки оригиналов таких документов. Риск искажения информации при ее передаче посредством факсимильной связи несет Сторона, передающая такую информацию. Стороны также признают юридическую силу текстов уведомлений и сообщений, направляемых сторонами друг другу на указанный ими в Договоре контактные адреса электронной почты, что не освобождает стороны от передачи в дальнейшем в кратчайшие сроки оригиналов таких документов. Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной форме, направляемым на почтовые адреса сторон. В случае возникновения разногласий по фактам отправления, получения сообщений, времени их отправления и содержания, Стороны договорились считать сведения архивной службы контрагента достоверными и окончательными для разрешения разногласий между ними. Исключения из этого правила составляют обмен претензиями, для которых соблюдение простой письменной формы, направляемой на почтовый адрес контрагента, является обязательным.

9.6. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных и т.п.), окончания или приостановления срока действия лицензии, ее отзыва или аннулирования, Сторона, испытывающая такого рода изменения, обязана известить о них другую Сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий.

9.7. В части, не урегулированной Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

9.9. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

9.10. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, любое Уведомление, которое может или должно быть направлено какой-либо Стороне в соответствии с настоящим Договором, составляется в письменной форме на русском языке и доставляется лично под расписку о вручении или по факсу, или по электронной почте, или заказным письмом с извещением о вручении. В каждом Уведомлении должно указываться, кому оно адресовано.

Поставщик: адрес:

номер факса

e-mail:

Кому:
Покупатель: адрес:109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 25

номер факса (495) 671-29-91

e-mail:kartasheva@endopharm.ru

Кому: Карташевой Т.С.

Уведомление, направляемое Стороной будет иметь силу в случае, если возможно достоверно установить, что такое Уведомление исходит от Стороны, и при условии предоставления оригинала Уведомления не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления копии.

Риск искажения Уведомления несет передающая Сторона.

9.11. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение № 1: Антикоррупционная оговорка.

- Приложение № 2: Спецификация.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

	Извещение о закупке на проведение запроса котировок на право заключения... Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд фгуп «Московский эндокринный завод» от 10. 11. 2014г., Гражданским кодексом...		Извещение о закупке на проведение запроса котировок на право заключения... Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд фгуп «Московский эндокринный завод» от 11. 08. 2016 г., Гражданским кодексом...
	Извещение о закупке на проведение запроса котировок на право заключения... Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд фгуп «Московский эндокринный завод» от 11. 08. 2016 г., Гражданским кодексом...		Извещение о закупке на проведение запроса котировок на право заключения... Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд фгуп «Московский эндокринный завод» от 11. 08. 2016 г., Гражданским кодексом...
	Извещение о закупке на проведение запроса котировок на право заключения... Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд фгуп «Московский эндокринный завод» от 01. 09. 2015г., Гражданским кодексом...		Извещение о закупке на проведение запроса котировок в электронной... Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд фгуп «Московский Эндокринный Завод» от 10. 11. 2014 г., Гражданским кодексом...
	Извещение о закупке на проведение запроса котировок в электронной... Фенибут, производства руп белмедпрепараты (Республика Беларусь), для нужд фгуп «Московский эндокринный завод»		Извещение о закупке на проведение открытого аукциона в электронной... И в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд фгуп «Московский эндокринный завод» от 10. 11. 2014 г., Гражданским...
	Извещение о закупке на проведение запроса котировок на право заключения... Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд фгуп «Московский эндокринный завод» от 10. 11. 2014 г., Гражданским кодексом...		Извещение о закупке на проведение запроса котировок в электронной... Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд фгуп «Московский эндокринный завод» от 16. 05. 2018 г., Гражданским кодексом...

Извещение о закупке на проведение запроса котировок на право заключения договора на поставку стандартных образцов для нужд фгуп «Московский эндокринный завод»

Похожие: