Получатель в ходе приемки проверяет наличие на Товаре и транспортной упаковке информации на русском языке о составе, производителе, условиях хранения и применения, а также других установленных сведений.
При выявлении факта поставки Товара в количестве, превышающем количество, определенное настоящим Договором, Получатель обязан незамедлительно известить об этом Поставщика. В случае, если Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней не распорядится соответствующей частью Товара, Покупатель вправе по своему выбору:
принять Товар и оплатить по цене, определенной для данного Товара;
принять Товар на ответственное хранение. Поставщик обязан распорядиться таким Товаром не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента принятия его на ответственное хранение. В указанном случае ответственное хранение Товара Получателем носит возмездный характер.
При обнаружении недостатков Товара по качеству Получатель незамедлительно письменно (по факсу, телеграммой или по электронной почте) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней направляет своего представителя к Получателю, который совместно с представителем Получателя составляет акт о некачественном Товаре и его замене. Представитель Поставщика должен иметь документы, подтверждающие полномочия действовать в интересах Поставщика, на право участия в проверке качества, комплектности Товара, выяснения причин и характера дефектов, проведения работ по восстановлению качества Товара, подписания акта. В случае ненаправления Поставщиком своего представителя в установленный срок, акт о некачественном Товаре и его замене составляется без присутствия представителя Поставщика. При возникновении спора о качестве Товара по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком требований к качеству Товара или что недостатки Товара возникли после его фактической передачи Получателю. В указанных случаях расходы на экспертизу несет виновная в недостатках Товара Сторона, а в случае отсутствия вины Сторон, - Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.
До момента вывоза некачественного Товара Покупатель принимает Товар на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный Товар не позднее дня, которым поставляется Товар на замену. Ответственное хранение Товара Покупателем носит возмездный характер.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Поставщик гарантирует качество и комплектность Товара. Качество и технические характеристики Товара должны соответствовать действующим ГОСТам на данный Товар, а также другим техническим требованиям на данный вид Товара.
Оборудование должно иметь установленный производителем гарантийный срок, который не должен быть менее 3 (трех) лет с момента осуществления поставки. Поставщик обязуется производить бесплатное гарантийное обслуживание в течение всего гарантийного срока.
Поставщик дополнительно может установить иной гарантийный срок, но не менее указанного в п. 6.2. настоящего Договора. Также Поставщик может установить период эксплуатации, на протяжении которого регламентированное и техническое обслуживание поставляемого Оборудования будет производиться за счет Поставщика.
Дефекты и скрытые недостатки, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Оборудования, должны быть устранены в течение 10 дней с момента обращения Заказчика.
Поставщик обязуется проводить постгарантийное сервисное обслуживание поставленного Товара и поставку запасных частей и инструмента на возмездной основе.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За нарушение сроков поставки (п. 2.3. Договора) Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 1/150 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости Товара, не поставленного в срок, за каждый день просрочки.
За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 Договора) Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки в размере 1/150 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полном размере сверх предусмотренных Договором неустоек.
При просрочке поставки или недопоставке Товара по вине Поставщика более чем на 7 (семь) рабочих дней, Поставщик по требованию Получателя уплачивает штраф в размере 2% от стоимости непоставленного Товара.
Кроме того, у Покупателя появляется право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора, о чем он письменно уведомляет Поставщика. При этом Поставщик обязан вернуть полученный по настоящему Договору аванс в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения указанного в настоящем пункте уведомления (в случае, если соответствующий аванс был уплачен по настоящему Договору).
В случае несоблюдения обязательств по предоставлению документов, указанных в п. 5.1. Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 1% от общей суммы по Договору.
За нарушение Поставщиком сроков, предусмотренных п. 6.4. настоящего Договора, Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 1/150 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от общей суммы Договора, установленной в п. 3.1. настоящего Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства.
Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, в частности: стихийные бедствия, эпидемии, пожары, наводнения, взрывы, военные действия.
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней известить об этом другую Сторону, предоставив независимое подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы, изданное компетентным органом.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне возможные убытки.
Неисполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, вызванное неисполнением обязательств третьими лицами, имеющими договорные отношения со сторонами, не является основанием для освобождения Сторон от исполнения их обязательств по настоящему Договору и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение.
Поставщик обязан возвратить сумму предварительной оплаты, перечисленную Покупателем за Товар, не поставленный вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (в случае, если таковая была выплачена в соответствии с условиями настоящего Договора). Возврат денежных средств производится не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения требования Получателя о возврате.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, представленная документально или в устной форме, или которая может быть получена путем наблюдения или анализа любого вида коммерческой, финансовой и иной деятельности Покупателя, включая, но, не ограничиваясь этим: научные, деловые и коммерческие данные, ноу хау, формулы, процессы, разработки, эскизы, фотографии, планы, рисунки, технические требования, образцы отчетов, модели, списки клиентов, прайс-листы, исследования, полученные данные, компьютерные программы, изобретения, идеи, а также любая другая информация, а также информация, которой Стороны обмениваются в рамках подготовки, переговоров, в процессе исполнения настоящего Договора, о существовании и содержании настоящего Договора.
Поставщик признает, что обязательства по сохранению конфиденциальности применяются в отношении конфиденциальной информации, переданной ему Покупателем как до, так и после даты заключения настоящего Договора.
По расторжении данного договора или по запросу Покупателя в любое время, Поставщик обязуется в кратчайшие сроки вернуть Покупателю или уничтожить (по усмотрению Покупателя) всю конфиденциальную информацию, переданную Покупателем Поставщику в соответствии с настоящим договором в письменной форме или на электронных носителях.
Обязательства по сохранению конфиденциальности остаются в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения действия настоящего договора.
Обязательства по сохранению конфиденциальной информации, изложенные в настоящем Договоре, не распространяются на ту конфиденциальную информацию, которая:
- была известна Поставщику до того, как Покупатель предоставил ему эту информацию;
- уже является общедоступной.
Сообщения для печати, публичные и рекламные объявления, касающиеся настоящего Договора, могут быть сделаны одной из Сторон только с предварительного письменного одобрения другой Стороны.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
В случае возникновения споров Сторона, у которой возникли претензии к другой Стороне в связи с исполнением настоящего договора, в том числе по техническим и финансовым вопросам (условиям), обязана направить другой Стороне претензию, которая должна быть рассмотрена последней в течение 3 (трех) календарных дней с момента ее получения.
Неурегулированные споры Сторон передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Севастополя.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Стороны пришли к соглашению, что дополнительные соглашения, счета, акты и иные документы, уведомления, составленные во исполнение и/или в связи с настоящим Договором, отправленные с использованием электронной почты, будут иметь для сторон полную силу и порождать юридические последствия, при условии, что указанные документы будут скреплены подписями и печатями сторон. Впоследствии оригиналы документов, отправленных электронной почтой, направляются почтой, курьером или иным способом, обеспечивающим надлежащую доставку.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, гражданским законодательством Российской Федерации.
По всем вопросам, не нашедшим своего разрешения в условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны (с проставлением печатей Сторон) уполномоченными на то, представителями обеих Сторон. Указанные приложения, изменения, дополнения являются неотъемлемой частью Договора.
Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
- Спецификация (Приложение №1);
- Техническое задание (Приложение №2)
- Антикоррупционная оговорка (Приложение №3).
Все приложения к настоящему Договору выполнены в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой их Сторон, имеют одинаковую юридическую силу и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН:
Покупатель: Поставщик :
АО «ЦС «Звездочка»
Адрес места нахождения:
164509, Россия, Архангельская обл.
г. Северодвинск,
пр. Машиностроителей д.12
Филиал
«Севастопольский морской завод»
Юридический адрес: Россия,
299001, г. Севастополь,
ул. Героев Севастополя, д. 13
ОГРН 1082902002677
ИНН 2902060361 КПП 920343001
Банковские реквизиты:
Симферопольский филиал АБ «РОССИЯ»
БИК 043510107
р/счет 4070 2810 1102 8000 1609
к/счет 3010 1810 8351 0000 0107
РНКБ (ПАО) г. Симферополь
БИК 043510607
р/счет 4070 2810 0411 7000 0295
к/счет 3010 1810 3351 0000 0607
|
|
Заместитель директора
по коммерции филиала «Севастопольский морской завод»
_________________/А.А.Баринов/
М.П.
«______» ______________ 2017г.
|
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
______________________/______________/
М.П.
«______»_______________________ 2017г.
| |
