Закон о контрактной системе в сфере закупок

Скачать 0.91 Mb.

Название	Закон о контрактной системе в сфере закупок
страница	5/7
Тип	Закон

filling-form.ru > Договоры > Закон

1 2 3 4 5 6 7

8. Обязательства Подрядчика

8.1 Подрядчик назначает Уполномоченное лицо Подрядчика и в письменной форме сообщает об этом Заказчику, с приложением доверенности или иных подтверждающих полномочия Уполномоченного Подрядчика документов в течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления настоящего Контракта в силу.

8.2 Подрядчик согласовывает с Заказчиком состав привлекаемых к выполнению Работ Субподрядчиков и несёт ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по Контракту Субподрядчиками, а также за координацию их деятельности.

8.3 Подрядчик совместно с представителем Заказчика осуществляет согласование выполнения Работ на Объекте по настоящему Контракту при необходимости с соответствующими организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.4 Подрядчик на основании технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), сметной документации (Приложение № 4 к настоящему Контракту) и проекта производства работ (ППР) обеспечивает выполнение работ в условиях существующей Строительной площадки (в условиях действующего предприятия обеспечивает выполнение работ, которое не препятствует режиму его нормального функционирования).

8.5 Перед началом Работ Подрядчик согласовывает с представителем Заказчика проект производства работ (ППР), разработанный с учётом требований действующих строительных норм к технологии и безопасности ведения ремонта по каждому этапу Работ.

Подрядчик обязан за свой счёт осуществить мобилизацию, а также демобилизацию строительных машин и механизмов, включая переход к месту их базирования по окончанию Работ.

8.6 Подрядчик осуществляет необходимые для выполнения Работ временные подсоединения к сетям и коммуникациям в соответствии с техническими условиями на подключение инженерных коммуникаций на период производства Работ, полученными Подрядчиком от представителя Заказчика .

8.7 Подрядчик осуществляет поставку на условиях Франко-строительная площадка всех необходимых для выполнения Работ материалов, оборудования, строительной техники.

8.8 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика сертификаты и паспорта на поставляемые на строительную площадку материалы и оборудование на предмет их соответствия требованиям нормативных документов по ремонту конструкций и оборудования объекта с соблюдением положений ст. 3 настоящего Контракта.

8.9 По отдельным видам ответственных конструкций Подрядчик обязан осуществлять промежуточную приёмку или испытания с обязательным участием уполномоченного представителя Заказчика, о чём составляется соответствующий акт скрытых работ, промежуточной приёмки выполненных работ и лабораторных исследований.

Указанные в настоящем пункте акты составляются в двух экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

8.10 В процессе выполнения Работ Подрядчик осуществляет за свой счёт систематическую, а по завершении Работ - окончательную уборку Строительной площадки от отходов строительства.

8.11 Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня утверждения представителем Заказчика Акта о приёмке выполненных работ по текущему ремонту осуществить демонтаж и вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительную технику, другие машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и иное имущество.

Если Подрядчик в указанный срок не выполнит обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, Заказчик вправе переместить имущество Подрядчика в любое место по своему усмотрению, а понесённые при этом расходы вычесть из любой суммы, подлежащей выплате Подрядчику по настоящему Контракту. В этом случае Заказчик не несет ответственность за обеспечение сохранности имущества Подрядчика, его утрату или повреждение.

8.12 Подрядчик при выполнении Работ на Объекте выполняет необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды в течение всего срока действия настоящего Контракта.

8.13 Подрядчик обязуется выполнить необходимый объём пусконаладочных работ по настоящему Контракту.

8.14 Подрядчик немедленно письменно извещает Заказчика, представителя Заказчика и обязуется приостановить выполнение Работ до получения от Заказчика дальнейших указаний при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения данных ими обязательных для исполнения указаний о способе выполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы.

8.15 подрядчик обеспечивает полную сохранность существующих на Объекте конструкций, инженерных сетей, а также расположенных рядом с территорией Строительной площадки зданий и сооружений.

В случае их повреждения или случайной гибели, произошедших в ходе выполнения Работ на Объекте, Подрядчик направляет об этом соответствующее уведомление Заказчику и представителю Заказчика, и производит за свой счёт в однодневный срок работы по их восстановлению или возмещает в полном объеме стоимость причинённого ущерба.

8.16 Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил охраны труда при работе со Строительной техникой, другими машинами, механизмами, оборудованием и материалами, а также ответственность за соблюдение принятых в Российской Федерации правил работы с грузоподъёмными механизмами, включая назначение ответственного лица за безопасное перемещение грузов, обучение и аттестацию специалистов Подрядчика.

8.17 Подрядчик несёт полную ответственность за уплату налогов, пошлин, лицензионных сборов и т.д., связанных с его деятельностью по реализации Контракта.

8.18 По завершению выполнения Работ подрядчик обязуется сдать Объект комиссии по Акту о приёмке выполненных работ.

8.19 До утверждения представителем Заказчика Акта о приёмке выполненных работ по текущему ремонту Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта (или его части), в том числе Оборудования, поставленного Заказчиком.

8.20 Для выполнения отдельных видов Работ по настоящему Контракту Подрядчик вправе привлекать Субподрядчиков.

8.21 Подрядчик обязуется выполнять надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта и законодательством Российской Федерации.
9. Обязательства Заказчика

9.1 Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления настоящего Контракта в законную силу назначает уполномоченные лица Заказчика и вписьменной форме сообщает об этом Подрядчику, с приложением копии доверенности или иных, документов, подтверждающих полномочия данного представителя. Уполномоченные лица Заказчика, имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время их выполнения и на территорию Строительной площадки в соответствии с установленным рабочим временем Подрядчика, а в нерабочее время - после соответствующего уведомления об этом Подрядчика.

9.2 Представитель Заказчика предоставляет Подрядчику на период выполнения Работ право пользования Строительной площадкой, согласованной в границах, необходимых для надлежащего и своевременного выполнения Работ согласно требованиям настоящего Контракта.

9.3 Представитель Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет согласование выполнения Работ на Объекте по настоящему Контракту при необходимости с соответствующими организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.4 Представитель Заказчика предоставляет Подрядчику технические условия на инженерные сети с указанием точек подключения инженерных коммуникаций, обеспечивает временное подключение сетей энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения через приборы учета, устанавливаемые Подрядчиком, для проведения Работ по Контракту, оплата потребленных коммунальных услуг производится ежемесячно по результатам показаний установленных приборов учета в период выполнения ремонтных работ.

9.5 Настоящий Контракт не предполагает обязательства Заказчика и представителя Заказчика обеспечивать ремонт Объекта какими-либо строительными материалами, комплектующими изделиями и конструкциями, если иное не установлено настоящей статьей или дополнительными соглашениями Сторон.

9.6 Уполномоченные представители Заказчика осуществляют технический надзор за производством Работ на Объекте.

9.7 Заказчик осуществляет иные полномочия, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

9.8 В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней (путем перечисления на соответствующий расчетный счет Подрядчика) после исполнения всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, в том числе после устранения выявленных недостатков в процессе приемки выполненных Работ. Данное обязательство Заказчика считается исполненным с момента списания денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, с лицевого счета Заказчика.
10. Изменения Контракта

10.1 Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в виде Дополнительного соглашения к Контракту, подписанного уполномоченными
представителями Сторон, и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

10.2 Все дополнительные соглашения, принятые в установленном Контрактом порядке, становятся неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента их подписания Сторонами.
11. Расторжение Контракта в силу невыполнения его условий

11.1 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе до сдачи Объекта Приёмочной комиссии в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения о расторжение Контракта Подрядчиком.

11.2 Основанием для досрочного расторжения Контракта также является аннулирование свидетельства СРО, выданное Подрядчику, о допуске к видам работ предусмотренных в техническом задании, невыполнение Подрядчиком сроков производства работ, технологии производства работ, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ по настоящему Контракту.

11.3 В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.6.3.2. Контракта, Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт.
12. Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания настоящего Контракту и возникли помимо воли Сторон.
Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения, стихийные бедствия, принятие органами государственной власти Российской Федерации решений, препятствующих исполнению Сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Контракта. При этом забастовки и инфляционные процессы в экономике не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение пяти дней после начала таких обстоятельств в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы любым из доступных способов связи, позволяющим контролировать получение данного уведомления другой Стороной (телеграф, заказное письмо и др.). Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
В случае прекращения действия таких обстоятельств соответствующая Сторона обязана уведомить другую Сторону об этом не позднее дня, следующего за днем прекращения действия таких обстоятельств, способом, указанным в п. 12.3 Контракта.
Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств возникла вследствие действия непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть настоящий Контракт без обязательств по возмещению убытков другой стороне.
Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сроки и охват их действия должны быть подтверждены официальным документом, выданным компетентным государственным органом.

13. Сдача и приёмка Работ

13.1 Сдача Объекта в эксплуатацию после выполнения Работ по настоящему Контракту осуществляется силами Подрядчика и представителя Заказчика (начальника CРГСиС) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13.2 Объект считается принятым в эксплуатацию с момента утверждения представителем Заказчика (начальником CРГСиС) Акта о приёмке выполненных Работ по текущему ремонту (в соответствии с Положением о планово-предупредительном ремонте судоходных гидротехнических сооружений), подписанного председателем и членами комиссии. Комиссия назначается приказом начальника CРГСиС. Оформление результатов приемки производится в течении 3 (трёх) рабочих дней.

13.3 Подрядчик после оформления Акта о приёмке выполненных работ по текущему ремонту Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, которые остались не выполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приёмке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения. Устранение выявленных замечаний Подрядчик производит за свой счёт.
14. Охрана окружающей среды и безопасность проведения работ

14.1 Подрядчик обязан при осуществлении Работ соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2 Подрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на строительной площадке и около её границ и избегать нарушений общественного порядка, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, электрические разряды по поверхности и отводимые со строительной площадки сточные воды в течение срока действия Контракта не превышали показателей, установленных нормативными правовыми актами и законодательством Российской Федерации.

14.3 Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам по искам в связи с нарушением Подрядчиком правил и норм соблюдения охраны окружающей среды и безопасности проведения работ, возлагаются на Подрядчика.

15. Ответственность сторон

15.1. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и законодательством Российской Федерации за некачественное, несвоевременное и неполное выполнение Работ на Объекте.

15.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные Контрактом, применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

15.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

15.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

15.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

15.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Расчет пеней производится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

15.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

15.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

15.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

15.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

15.12. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные Контрактом, применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.13. Заказчик не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по оплате за выполненные Подрядчиком работы в случае неполучения или несвоевременного получения соответствующих денежных средств из федерального бюджета.
16. Разрешение споров между Сторонами

16.1 Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Контракта или касающиеся его, либо его нарушения, прекращения или недействительности, должны быть по возможности урегулированы путём переговоров между Сторонами.

16.2 В случае если Стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
17. Иные условия

17.1 После вступления Контракта в силу все предыдущие письменные договоренности между Сторонами, касающиеся настоящего Контракта, утрачивают силу. Устные договоренности по предмету настоящего Контракта не действительны.

17.2 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть составлены и подписаны Сторонами.

Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой обязательства, которые не вытекают из Контракта, должна быть подтверждена Сторонами в форме Дополнительного соглашения к Контракту, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
Настоящий Договор заключен в форме электронного документа на сайте электронной площадки www.sberbank-ast.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и подписан в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 08.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».

18. Вступление Контракта в силу

18.1 Настоящий Контракт вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
Статья 19. Перечень приложений

Нижеследующие приложения являются неотъемлемыми и составными частями настоящего Контракт:

1. Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение Текущего ремонта гидротехнических сооружений Свирского района гидросооружений и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» на межнавигационный и навигационный период 2015 г.

2. Приложение № 2 – Протокол соглашения о Контрактной цене

3. Приложение № 3 –Расчёт цены Контракта

4. Приложение № 4 - Сметная документация
20. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

ПОСТАВЩИК	ЗАКАЗЧИК
	Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (сокращённое наименование ФБУ «Администрация «Волго-Балт») 190000 г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.37 ИНН 7812024833, КПП 783801001 ПЛАТЕЛЬЩИК(ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ): Свирский район гидросооружений и судоходства - филиал ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (сокращённое наименование СРГСиС) 187700 г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 13 ИНН 7812024833 КПП 470902001 Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ р/с 40501810300002000022 лицевой счёт № 20456Х75990 Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации. БИК:044106001
« ПОСТАВЩИК»		«ЗАКАЗЧИК» Начальник СРГСиС

______________________ (ФИО) М.П.		__________________О.П. Бузумаков М.П.

Приложение №1

________________к Контракту
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение Текущего ремонта гидротехнических сооружений Свирского района гидросооружений и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» на межнавигационный и навигационный период 2015 г. (электротехническая часть)

1. Основание для ремонта:	Техническое состояние
2. Наименование объекта:	Текущий ремонт гидротехнических сооружений Свирского района гидросооружений и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» на межнавигационный и навигационный период 2015 г. (электротехническая часть)
3. Вид ремонта:	Текущий ремонт.
4. Состав работ:	Согласно приложению А к техническому заданию.
5. Местонахождения объекта:	1. Ленинградская область, Лодейнопольский р., п. Свирьстрой, пр. Кирова, д. 2а; 2. Ленинградская область, г. Подпорожье, ул. Энергетиков, д. 7;
6. Назначение объекта:	Судоходные гидротехнические сооружения, повышение их надёжности, безопасности и условий эксплуатации.
7. Исходные данные:	Ведомости объёма работ согласно приложению Б.
8. Основные требования:	Текущий ремонт элементов конструкций гидротехнических сооружений с разработкой сметной документации.
8. Сроки производства работ:	Согласно приложению А к техническому заданию.
9. Наименование подрядной организации:	Определяется по результатам проведения аукциона в электронной форме.
10. Наименование заказчика:	Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Волго-Балт»)
11. Особые условия:	Подрядчик обеспечивает выполнение работ в условиях существующей Строительной площадки (в условиях действующего предприятия обеспечивает выполнение работ, которое не препятствует режиму его нормального функционирования).

Приложение :

1. Приложение А – План график Текущего ремонта гидротехнических сооружений Свирского района гидросооружений и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» на межнавигационный и навигационный период 2015 г. (электротехническая часть)

2. Приложение Б – План график Текущего ремонта гидротехнических сооружений Свирского района гидросооружений и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» на межнавигационный и навигационный период 2015 г.(электротехническая часть) (4 ведомости).
Приложение А

К Техническому заданию
План график Текущего ремонта гидротехнических сооружений Свирского района гидросооружений и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» на межнавигационный и навигационный период 2015 г. (электротехническая часть)

№№ п/п	Наименование выполняемых работ	Физ. объём, (ед. изм.)	Сроки выполнения		Примечание
№№ п/п	Наименование выполняемых работ	Физ. объём, (ед. изм.)	Начало	Окончание	Примечание
1.	2.	3.	5.	6.	7.
I. Межнавигационный ремонт 2014-2015 года
Нижне-Свирский шлюз
1.	Ремонт электрического оборудования механизмов НДВ и ВДВ	1 объект	С даты заключения контракта	20 апреля 2015 г.	Вед. 1.1.13.
Верхне-Свирский шлюз
2.	Текущий ремонт оборудования управления поворотным мостом.	1 объект	С даты заключения контракта	20 апреля 2015 г.	Вед. 1.1.2.3.
3.	Текущий ремонт светофорной сигнализации шлюза.	1 объект	С даты заключения контракта	20 апреля 2015 г.	Вед. 1.1.2.4.
II. Навигационный ремонт 2015 года
Нижне-Свирский шлюз
4.	Текущий ремонт постов местных нужд №1, 9, 10	1 объект	С даты заключения контракта	01 июля 2015 г.	Вед. 2.1.1.3.

Приложение Б

к техническому заданию
Ведомости объёма работ

по текущему ремонту гидротехнических сооружений Свирского района гидросооружений и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» на межнавигационный и навигационный период 2015 г. (электротехническая часть)

(4 ведомости)

1 2 3 4 5 6 7

	Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок заказчики и участники закупок Федеральный закон от 05. 04. 2013 n 44-фз "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных...		Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок включение в реестр... Федерального закона от 05. 04. 2013 n 44-фз "О контрактной системе в сфере закупок" (далее Закон n 44-фз)
	Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок электронный аукцион Федерального закона от 05. 04. 2013 n 44-фз "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных...		Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок закупка у единственного поставщика Федерального закона от 05. 04. 2013 n 44-фз "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных...
	Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок запрос котировок Федерального закона от 05. 04. 2013 n 44-фз "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных...		Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок обжалование действий заказчика участником Федерального закона от 05. 04. 2013 n 44-фз "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных...
	Требования к заполнению заявки на закупку Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных...		Тебования к заполнению заявки на закупку Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных...
	Конкурсная документация «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон...		Согласовано Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных...

Закон о контрактной системе в сфере закупок

Похожие: