-
№ п/п | Наименование заказчика (покупателя), адрес и контактный телефон/факс, контактное лицо | Сумма договора, руб. | Сведения о претензиях заказчика к выполнению обязательств | Примечание | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Руководитель предприятия / /
(уполномоченное лицо) М.П.
Участник может указать характер выполнения обязательств по Договору и особые условия, существенные для Запроса предложений, и любую другую информацию, которая характеризует выполнение обязательств Участником.
Часть IV. Проект договора.
ДОГОВОР № _______________
г. Томск « »___________ 2014г.
_______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора ______________________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________________________, с одной стороны и
Государственное унитарное предприятие Томской области «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» (ГУП ТО «Областное ДРСУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Михкельсона Александра Карловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по итогам проведенного запроса предложений № __ (протокол №_______ от «___» ________ 20___ г.), на основании п._____Положения о закупках товаров, работ и услуг ГУП ТО «Областное ДРСУ», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить модернизацию асфальтосмесительной установки ДС-117-2К – далее "Работы".
1.2. Перечень работ, оборудования, являющихся предметом Договора, сроки выполнения Работ, определяются прилагаемым к Договору Техническим заданием (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.3 Работы, предусмотренные в п.1.1. настоящего договора, осуществляются с использованием оборудования Исполнителя, стоимость которых включена в стоимость Работ, определенную в п.2.1. настоящего договора.
1.4. Изменение Технического задания после его подписания обеими Сторонами может осуществляться только по взаимному согласию Сторон и оформляться дополнительным соглашением к настоящему Договору
1.5. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения Работ, принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях настоящего договора.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1 Общая стоимость выполняемых по настоящему договору Работ, составляет: ______________________________________________________________________________________, в том числе НДС (18%) – ___________________ рублей.
Оплата по договору производится в следующем порядке:
Первый платеж в размере 10% от стоимости работ, что составляет: _____________________________________________________________________________________, в том числе НДС (18%) – ______________ рублей, Заказчик обязан произвести в течение 10 календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего договора.
2.2.2 Окончательный расчет в размере 90% от стоимости работ, что составляет: __________________________________________________________________________________, в том числе НДС (18%) – _______________ рублей, Заказчик производит в течение 10 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных.
2.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или иным способом, предусмотренным действующим законодательством РФ и согласованным Сторонами. Зачет взаимных требований по договорам, заключенным между Заказчиком и Исполнителем, в одностороннем порядке не допускается.
2.4. Датой оплаты выполненных Работ по настоящему договору Стороны считают дату списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.
2.5. Счет-фактура за выполненные Исполнителем Работы предоставляется Заказчику по форме и в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1 Работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются в соответствии с техническим заданием и должны быть завершены Исполнителем в сроки указанные в техническом задании (Приложение №1).
3.2. Работы осуществляются на территории Заказчика, расположенной по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, АБЗ (далее – "объект").
3.3. Датой выполнения Исполнителем Работ по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ в порядке, предусмотренном п. 5.2. настоящего Договора.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1 Заказчик обязуется:
4.1.1. Обеспечивать для проведения консультаций обслуживающему персоналу постоянное присутствие в бригаде Исполнителя оператора и представителя службы КИПиА, ответственного за дальнейшую эксплуатацию асфальтосмесительной установки.
4.1.2. В течение 5-ти рабочих дней с даты подписания настоящего Договора назначить уполномоченное лицо для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе исполнения Договора, а также для участия в приемке выполненных Работ, составлении и оформлении документов и сообщить об этом Подрядчику.
4.1.3. Обеспечить Исполнителю свободный, непрерывный и безопасный доступ на территорию Заказчика, на которой выполняются Работы в течение всего срока действия настоящего договора.
4.1.4. Согласно действующим правилам проводить вводный и первичный инструктаж на объектах Заказчика специалистам Исполнителя с регистрацией проведения инструктажа в журнале под роспись, после этого Заказчик не несет никакой ответственности за несоблюдение правил техники безопасности персоналом Исполнителя при производстве Работ на объекте.
4.1.5. Оплатить выполняемые Исполнителем Работы в порядке и на условиях настоящего договора.
4.1.6. Принять выполненные Работы в течение 5 дней, с момента (дня) получения письменного уведомления Исполнителя о завершении выполнения Работ.
4.2 Подрядчик обязуется:
4.2.1. Своевременно выполнить Работы, являющиеся предметом настоящего договора, в согласованные в настоящем договоре сроки и сдать Работы Заказчику на основании Актов о приемке выполненных работ.
4.2.2. В течение 5-ти дней со дня подписания настоящего договора назначить уполномоченное лицо для решения организационно-технических вопросов выполнения договорных Работ на объекте Заказчика и сообщить об этом Заказчику.
4.2.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности выделенного для производства Работ объекта согласно нормам действующего законодательства.
4.2.4. Устранить за свой счет в срок, согласованный Сторонами, все дефекты, нарушения, допущенные по вине Подрядчика, при выполнении Работ.
4.2.5. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками при нахождении на территории Заказчика.
4.2.6. Обеспечить Заказчику квалифицированную помощь по вопросам обслуживания и максимального использования технических возможностей оборудования.
4.2.7. Предоставить Инструкцию по эксплуатации, паспорта и сертификаты соответствия узлов и агрегатов.
4.2.8. В течение гарантийного срока эксплуатации поиск и устранение неисправностей производить в течение 14 календарных дней со дня получения рекламационного акта, подписанного уполномоченными лицами Заказчика.
4.2.9.В течение гарантийного срока эксплуатации, начавшегося после проведения монтажа оборудования и подписания акта выполненных работ, проводить безвозмездное устранение неисправностей на основании гарантийных обязательств, принятых на себя Исполнителем.
4.2.10. Выполнить в полном объеме свои обязательства, указанные в других статьях договора.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Приемка выполненных Работ каждого этапа осуществляется путем оформления Актов о приемке выполненных работ, подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.
5.2. Заказчик обязан осуществить приемку выполненных Работ и подписать Акт о приемке выполненных работ в течение 5 календарных дней с момента представления их Исполнителем, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ с обязательным указанием выявленных недостатков.
5.3. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от подписания Акта о приемке выполненных работ, сторонами создается комиссия из представителей Исполнителя и Заказчика для проверки соответствия выполненных Работ требованиям, указанным в Техническом задании. В случае выявления недостатков в Работах выполненных Исполнителем, стороны составляют двухсторонний рекламационный акт с указанием выявленных недостатков и сроков для их устранения.
5.4. Исполнитель устраняет своими силами и за свой счет недостатки, выявленные Заказчиком в процессе приемки, в срок указанный сторонами в рекламационном акте.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ по вине Исполнителя, Заказчик вправе предъявить ему требование об уплате пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных Работ по договору за каждый день просрочки, до фактического исполнения обязательств, но не более 30 % от стоимости невыполненных обязательств.
6.3. Суммы штрафных санкций (пени, неустойки, штрафов), а также взыскиваемых убытков считаются начисленными с момента вступления в законную силу решения, предусматривающего их выплату, либо с момента их фактического поступления на расчетный счет Стороны, предъявившей соответствующее требование, если Сторона, нарушившая обязательства произвела их уплату в досудебном порядке.
6.4. Уплата пени за просрочку или иное неисполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. В случае выявления неисправностей, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель своими силами и за свой счет восстанавливает работоспособность оборудования.
7.2 Гарантийный срок на оборудование и выполненные Работы – 12 месяцев со дня подписания Акта о приемке выполненных работ.
7.3. Наличие выявленных недостатков в выполненных Работах в течение гарантийного срока, причина их появления и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом (акт дефектации) Исполнителя и Заказчика. В случае, если Исполнитель отказывается от подписания акта, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке и данный акт имеет юридическую силу.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров и договариваются, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены и дан официальный ответ в течение 14-ти дней с момента их получения.
8.2. Все споры, вытекающие из настоящего договора, при не урегулировании их путем переговоров подлежат рассмотрению в арбитражном суде Томской области.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если это явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе пожара, стихийных бедствий, или иных событий, при условии немедленного уведомления другой стороны, с приложением справки компетентного государственного органа.
8.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств отодвигается на время действия таких обстоятельств, однако, если обстоятельства продлятся более двух месяцев, стороны вправе договориться о досрочном расторжении договора. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана уведомить об этом другую сторону.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2014 года. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности по своим обязательствам.
9.2. Настоящий договор, все изменения и дополнения, оформляются сторонами в письменном виде. Подписи лиц, уполномоченных на подписание от имени Стороны настоящего договора, приложений к нему и иных документов, должны быть скреплены оттиском печати предприятия. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи указанных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами по почте.
9.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.4. В случае необходимости проведения дополнительных работ Стороны подписывают дополнительное соглашение.
9.5. К договору прилагаются:
- Техническое задание на проведение работ (Приложение №1).
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ГУП ТО «Областное ДРСУ»
ИНН 7017253147 КПП 701750001
Юридический адрес: 634009, г. Томск, пр. Ленина, 117, Тел.: (3822) 903-500, факс (3822) 903-504
e-mail: main@drsu-tomsk.ru
р/с 40602810206710000019 в Филиале №17 ОАО «Томскпромстройбанк» г. Томск
к/с 30101810500000000728 БИК 046902728
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ
|
Директор
ГУП ТО «Областное ДРСУ»
___________________/ А.К. Михкельсон
(подпись) М.П.
|
Директор
_________________/ ___________________
(подпись) М.П.
|
|
Приложение №1
|
|
К договору №_________________
|
|
от « » « » 2014г.
| |
