РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
Приложение №1
Опись документов,
представляемых для участия в открытом запросе предложений
на ______________________________ (указать наименование предмета запроса предложений)
наименование лота ________________________________________
(в случае, если запрос предложений проводится по нескольким лотам)
Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для (наименование участника размещения заказа)
участия в открытом запросе предложений на право заключения _______ (указать наименование предмета договора) направляются следующие документы.
№ п\п
|
Наименование документов
|
Количество страниц
|
1.
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник закупки _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе предложений)
М.П. (подпись)
Приложение №2
На бланке участника размещения заказа
(по возможности)
Дата, исх. номер Заказчику
(Указывается полное наименование и адрес заказчика)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения с ___________________________________________
(указывается наименование заказчика)
договора на __________________________________________________
(указывается предмет договора)
наименование лота __________________________________________
(в случае, если запрос предложений проводится по нескольким лотам)
1. Изучив документацию запроса предложений, ______________________________________
(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес) в лице __________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица) сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на установленных заказчиком условиях, и направляет настоящую заявку на участие в запросе предложений.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями Документации и на следующих условиях:
№
п/п
|
Наименование критерия
|
Ед. изм.
|
Значение (цифрами и прописью)
|
Примечание
|
1
|
Цена Договора (с учетом НДС)
|
Руб.
|
|
Предложение о цене Договора
|
Процент снижения стоимости товаров, работ, услуг от начальной максимальной цены, установленной в Документации
|
%
|
|
2
|
Квалификация Участника запроса предложений
|
Шт.
Да/Нет
Шт.
Чел.
Чел.
Чел.
|
|
Количество завершенных проектов по созданию систем защиты веб-приложений.
Наличие сертификата менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008
Копии положительных отзывов/рекомендательных писем от Заказчиков по результатам выполнения работ (при наличии).
Кол-во специалистов, обладающих статусом Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
Кол-во специалистов, обладающих статусом Certified Information Systems Auditor (CISA)
Кол-во специалистов, обладающих статусом Certified Information Security Manager (CISM)
|
3. Нами к поставке предлагается следующие оборудование, ПО и работы:
3.1. Спецификация оборудования:
№ п/п
|
Код продукта
|
Наименование Оборудования
|
Кол-во, шт
|
Цена за ед., руб, в т.ч. НДС (если уплата НДС предусмотрена)
|
Стоимость, руб, в т.ч. НДС (если уплата НДС предусмотрена)
|
1.
|
Поставка Оборудования по адресу: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр.1
|
|
|
|
|
|
2.
|
Поставка Оборудования по адресу: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.52
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
в т.ч. НДС - 18%: (если уплата НДС предусмотрена)
|
|
Спецификация прав на программное обеспечение:
№ п/п
|
Код продукта
|
Наименование ПО
|
Кол-во, шт
|
Цена за ед., руб.
|
Стоимость, руб.
|
1.
|
|
|
1
|
|
|
2.
|
|
|
1
|
|
|
ИТОГО:
|
|
3.3 Спецификация прав на расширенную техническую поддержку:
№ п/п
|
Наименование ПО
|
Стоимость, руб, в т.ч. НДС 18%
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
в т.ч. НДС-18% (если уплата НДС предусмотрена)
|
|
3.4. Спецификация на выполнение работ по внедрению программного обеспечения:
№ п/п
|
Наименование ПО
|
Количество человеко-дней
|
Стоимость, руб, в т.ч. НДС 18%
|
1.
|
Предпроектное обследование
|
|
|
2.
|
Проектные работы
|
|
|
3.
|
Ввод в действие
|
|
|
ИТОГО:
|
|
в т.ч. НДС-18% (если уплата НДС предусмотрена)
|
|
3.5. Условия Технической поддержки (Участник предоставляет свои условия поддержки с указанием контактных телефонов в соответствии с требованиями, изложенными в Разделе III Технического задания) :
3.6. Условия сублицензирования программного обеспечения (Участник предоставляет копию лицензионного Договора или сублицензионный Договор).
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Документации, влияющими на стоимость услуг, и не имеем к ней претензий.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы на оказание услуг, которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом запроса предложений, указанные работы будут в любом случае выполнены, оказаны в полном соответствии с требованиями Документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.
6. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями Документации и Проекта договора.
7. Настоящей заявкой на участие в запросе предложений сообщаем, что в отношении ___________________________________ (наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе предложений информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в запросе предложений юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ООО «МультиКарта» на выполнение работ в соответствии с требованиями Документации и предложенными нами условиями, в срок установленный в Проекте Договора и/или настоящей Документацией.
10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями Документации и предложенными нами условиями.
11. Участник запроса предложений уведомлен о том, что в случае, если предложенные им сроки выполнения работ/оказания услуг превышают сроки, установленные Заказчиком в документации о закупке, предложение участника будет считаться не соответствующим требованиям документации, а в случае, если предложенные участником сроки выполнения работ/оказания услуг сокращены по отношению к срокам, установленным Заказчиком, в таком случае Заказчик вправе (если в отношении участника размещения заказа принято решение о заключении договора) по своему усмотрению заключить договор со сроком выполнения работ/оказания услуг, предложенным участником размещения заказа, либо со сроком выполнения работ/оказания услуг, установленным Заказчиком в документации о закупке.
12. Мы подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае уклонения нас от заключения договора сведения о ___________________ (наименование участника размещения заказа) будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей.
13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному лицу.
14. В случае присуждения нам права заключить договор в период до подписания договора настоящая заявка на участие в запросе предложений будет носить характер предварительного договора, заключенного между нами и заказчиком, о заключении договора на предложенных нами условиях.
15. Банковские реквизиты участника размещения заказа:
ИНН ____________________, КПП _________________________
Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________________
Расчетный счет ____________________
Корреспондентский счет ____________________
Код БИК ____________________
16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________
17. К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений, согласно описи.
Участник закупки _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе предложений)
(подпись)
Главный бухгалтер _________________
(Ф.И.О.)
М.П. (подпись)
|
