|
3.2.2
|
Требования к квалификации Участников закупки:
|
Участник закупки должен соответствовать типовым квалификационным требованиям по виду продукции [наименование вида продукции, по которому должна быть пройдена квалификация]. Требования и порядок проведения квалификации по виду продукции расположены по адресу: http://zakupki.rosneft.ru/adress;
|
|
Участник закупки должен соответствовать индивидуальным для данной закупочной процедуры квалификационным требованиям и предоставить подтверждающие документы:
|
|
Участник закупки должен обладать следующими разрешениями (лицензиями, свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг (иметь допуски к отдельным видам товаров, работ, услуг), выданные уполномоченными саморегулируемыми организациями) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или применимым правом:
№
|
Требования
|
Подтверждающие документы
|
1
|
Наличие действующих разрешительных документов, включая наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету закупки (при необходимости, в соответствии с действующим законодательством РФ), с правом заключения договоров на организацию строительства, стоимость которых по одному договору не менее стоимости коммерческого предложения участника по предмету закупки (в соответствии с Градостроительным кодексом РФ)
|
Копия действующего свидетельства СРО с приложением допусков (при необходимости, в соответствии с действующим законодательством РФ). Сумма ограничения, установленная в свидетельстве СРО больше, либо равна стоимости работ по коммерческому предложению участника.
|
|
|
Участник закупки должен обладать следующим опытом:
|
|
№
|
Требования
|
Подтверждающие документы
|
1
|
Наличие опыта выполнения работ в качестве генподрядчика по предмету закупки не менее 80 рабочих дней (срок, аналогичный сроку выполнения работ по предмету закупки) за последние 5 лет), а именно опыт устройства систем вентиляции.
|
Справка об опыте работы согласно Формы 3 в Блоке 4 «Образцы форм документов» за подписью руководителя подрядной организации с приложением заверенных копий договора(ов) с предметом аналогичным предмету закупки и копией актов выполненных работ по форме КС2 , КС3 подтверждающие исполнение договора и срок выполнения работ. При этом под аналогичным договором понимается договор(ы), предметом которого(ых) являются работы по устройству систем вентиляции.
|
2
|
Наличие опыта строительства и ввода в эксплуатацию объектов, аналогичных предмету закупки, не менее 1 (ЗОС и/или КС-11/КС-14) за последние 5 лет, а именно:
а именно опыт устройства систем вентиляции.
|
Справка об опыте работы согласно Формы 3 в Блоке 4 «Образцы форм документов» за подписью руководителя подрядной организации. Копия договора, Копия заключения о соответствии (ЗОС) и/или копия акта КС-11 (КС-14). При этом под аналогичным договором понимается договор(ы), предметом которого(ых) являются работы по устройству систем вентиляции.
|
|
|
Участник закупки должен обладать следующими материально-производственными ресурсами для исполнения обязательств по Договору:
№
|
Требования
|
Подтверждающие документы
|
1
|
Наличие и достаточность технических ресурсов для выполнения работ по предмету закупки. В т.ч.:
- самоходная техника для подготовительных и земляных работ:
Не требуется
- самоходная грузоподъемная техника:
Автокран (5-10 тонн) (или аналог)
- другая специализированная техника:
Автомобили бортовые (или аналоги)
|
Список в соответствии с требованием закупочной документации. По форме №4, приведенной в Блоке №4 закупочной документации. С приложением заверенных копий документов о праве собственности или ином законном владении техническим ресурсом. (собственность, аренда или лизинг), а именно:
Для п. 1,2,3, - Заверенная копия ПТС или заверенная копия договора аренды транспортных средств/оказания услуг на предоставление транспортных средств с годом выпуска не более 7 (семи) лет.
|
|
|
Участник закупки должен обладать следующими трудовыми ресурсами для исполнения обязательств по Договору:
№
|
Требования
|
Подтверждающие документы
|
1
|
Наличие и достаточность людских ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период строительства объекта по предмету закупки на других объектах строительства (наличие сотрудников, не задействованных на период исполнения контракта на других объектах строительства). В том числе минимум: ИТР- 2 человека. Рабочие различных специальностей-8, в т.ч.
Не менее 2 рабочих –
Электромонтажников.
Не менее 2 рабочих –монтажников.
Не менее 1 водителя –крановщика.
Не менее 1 водителя (на бортовую машина)
|
Список в соответствии с требованием закупочной документации по форме 5 приведенной в Блоке №4 закупочной документации, с приложением справки отдела кадров, подтверждающей численность, специальность/квалификацию сотрудников, наличие аттестации у руководящего и основного производственного персонала по проверке знаний по промышленной безопасности и охране труда, с приложением копий удостоверений, а так же с приложением документов, для ИТР - копии диплома, подтверждающие окончание профильного строительного ВУЗа и профессиональный строительный стаж от 1 года, стаж подтверждается копией трудовой книжки; для рабочих различных специальностей - копии дипломов на каждого, подтверждающие окончание строительных (или по направлению деятельности) техникумов (колледжей) и профессиональный строительный (или по направлению деятельности) стаж от 1 год; стаж подтверждается копией трудовой книжки.
|
|
|
Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель, предлагаемого Участником закупки товара) должен соответствовать следующим требованиям в отношении системы менеджмента качества:
№
|
Требования
|
Подтверждающие документы
|
1
|
Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по объекту/лоту (Управление проектами, закупки при строительстве и реконструкции объектов нефтегазовой отрасли или аналогичная область сертификации).
|
Копия свидетельства СМК ISO 9001, ИСО 9001
|
|
|
Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям в отношении действующей системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды:
№
|
Требования
|
Подтверждающие документы
|
1
|
Наличие сертифицированной системы управления охраной труда
|
Копия свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
|
|
|
Участник закупки должен соответствовать иным требованиям:
№
|
Требования
|
Подтверждающие документы
|
1
|
Среднегодовой объем СМР
подрядной организации - не
менее: 1 829 189,00 с НДС руб. за последние 3 года (2013, 2014, 2015)
|
Справка об обороте участника закупки по форме 1а и 1б, указанной в Блоке 4 «Образцы форм документов» Закупочной документации, за подписью руководителя участника закупки (данные предоставляются на основании финансовой отчетности по соответствующему году (отчет о прибылях и убытках (форма №2), Справка об обороте участника закупки (Форма 07 10001)
Соответствие: Среднегодовой оборот за последние 3 года равен и больше установленного в критерии и предоставлены все подтверждающие документы.
|
2
|
Объем работ по предмету закупки в денежном выражении не превышает разницы между 2х кратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года и объемом обязательств (СМР, ПНР) в Компании и в ДО Компании (учитываются действующие обязательства на дату подачи оферты и планируемые к заключению договора по проведенным закупкам за вычетом фактически выполненных работ по действующим договорам )
|
Справка за подписью руководителя подрядной организации, с расчетом, подтверждающим не превышение разницы между 2х кратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года (2013,2014,2015) и объемом обязательств в Компании и ДО Компании.
V1-V2>V3
V1 - 2х кратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года (2013,2014,2015)
V2 - объем обязательств (СМР, ПНР) в Компании и в ДО Компании (учитываются действующие обязательства на дату подачи оферты за вычетом фактически выполненных работ по действующим договорам и планируемые к заключению в течении закупки договора).
V3 - объем работ по предмету закупки в денежном выражении
Соответствие: Объем работ по предмету закупки в денежном выражении не превышает разницы между 2х кратным среднегодовым объемом выполненных работ за последние 3 года и объемом обязательств в Компании и в ДО Компании
|
3
|
Отсутствие у участника в течение последних 2 лет до даты окончания срока подачи заявок и в течение проведения закупочной процедуры случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «НК «Роснефть» или Обществом Группы в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ОАО «НК «Роснефть» или Обществами Группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями договора.
|
Письмо-декларация на бланке организации за подписью уполномоченного лица об отсутствии в течение последних 2 лет до даты окончания срока подачи заявок и в течение проведения закупочной процедуры случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «НК «Роснефть» или Обществом Группы в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ОАО «НК «Роснефть» или Обществами Группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями договора.
|
4
|
Согласие участника закупки заключить на период выполнения работ договор добровольного страхования работников от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 тыс. руб., с включением в договор следующих рисков: смерть в результате несчастного случая; постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности без увеличения стоимости работ
|
Письмо в свободной форме на бланке организации за подписью уполномоченного лица.
|
5
|
Соответствие технического предложения (технической части заявки) по форме и составу требованиям документации о закупке
|
Техническое предложение участника, соответствующего по оформлению и составу с требованиями документации о закупке
Соответствие:
Наличие технического предложения, соответствующего по оформлению и составу требованиям документации о закупке и технического задания
|
6
|
Согласие с условиями договора, в том числе:
А) Согласие с текстом договора
Б) Согласие участника выполнить работы по предмету закупки в течение срока, установленного документацией о закупке.
В) Согласие участника по выполнению доли работ по договору, которые должны быть выполнены участником лично обязана быть не менее 80 % от общей цены заявки.
Г) Согласие участника с установленными в закупочной документации условиями оплаты
Д) Согласие участника с установленными в закупочной документации условиями оплаты в части авансирования
Е) Согласие участника с установленными в закупочной документации требованиями по организации собственной или арендованной базы строительно-монтажной организации в регионе строительства
|
Письмо на фирменном бланке (по форме приведенной Блоке 4 «Образцы форм документов» за подписью руководителя участника закупки о согласии с текстом и условиями договора в редакции Заказчика, в том числе:
А) Согласие с текстом договора в редакции Заказчика
Б) Сроки выполнения работ не превышают установленных в закупочной документации сроков
В) Согласие на выполнение работ собственными силами т.е. не менее 80 % от общей цены заявки.
Г) Сроки оплаты выполненных работ, указанные в техническом предложении, не менее сроков, предусмотренных договором заказчика.
Д) Соответствие технического предложения участника в части авансирования условиям договора заказчика, т.е. объем авансирования, указанный в техническом предложении, не превышает предусмотренного договором заказчика.
Е) Наличие базы в регионе строительства и предоставление копий правоустанавливающих документов на базу или гарантийное письмо о готовности организации такой базы с указанием сроков организации
|
|
| |
