Котировочная документация
Скачать 380.18 Kb.
|
Для реализации настоящего Договора Заказчик обязуется: 4.13. Обеспечить допуск на территорию Объекта Заказчика персонал Подрядчика. 4.14. Освободить площади для проведения работ и обеспечить готовность Объекта для производства Подрядчиком порученных ему по настоящему Договору Работ. 4.15. Произвести оплату выполненных Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 4.16. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта о приемке выполненных работ, подписать и направить указанный Акт Подрядчику, либо в тот же срок предоставить мотивированный отказ от подписания Акта. 4.17. Заказчик обязан в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Акта сверки расчетов подписать его и вернуть в адрес Подрядчика, либо обосновать свое несогласие с ним. 4.18. Нести ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору Подряда в соответствии с законодательством РФ. 4.19. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
5.1. Для обеспечения нормальных и безопасных условий труда рабочих Подрядчика, Подрядчик руководствуется действующими Правилами и Положениями по технике безопасности и охране труда. В случае отсутствия безопасных условий труда для рабочих Подрядчик вправе прекратить Работы до их обеспечения. 5.2. Происшедший несчастный случай расследуется и учитывается представителями Подрядчика происходящей Работы. Комиссия, проводившая расследование, письменно информирует администрацию Заказчика, на Объекте которого производились Работы, о произошедшем несчастном случае, а также о результате расследования, согласно Трудовому кодексу РФ, Постановлению Министерства труда и социального развития от 24 октября 2002 г. № 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях", иных Федеральных законов и нормативных правовых Актов. 5.3. Подрядчик обязан назначить из числа своих работников лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, безопасное производство работ грузоподъемными механизмами, лицо, ответственное за электрохозяйство (имеющее группу по электробезопасности не ниже III-ей), и письменно уведомить об этом Заказчика. 5.4. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить установку и регулярно проверять противопожарное оборудование, оборудование обеспечения жизнедеятельности и прочее оборудование, необходимое для обеспечения безопасного выполнения работ на Объекте и следить за тем, чтобы оно всегда находилось в исправном состоянии. 5.5. Подрядчик обязан немедленно уведомить Заказчика о любых происшествиях, приведших к смерти, нанесению травмы или вреда имуществу и произошедших с работниками или по вине работников Подрядчика. 5.6. Подрядчик несет всю ответственность за предоставление медицинских услуг, а также средств и помещений для оказания первой медицинской помощи своему персоналу. 5.7. В случае, если любому из работников Подрядчика потребуется медицинская помощь, предоставляемая вне Объекта, включая транспортировку до места осуществления такой помощи, Подрядчик должен незамедлительно оплатить такие услуги напрямую лицам или организациям, их предоставившим. 5.8. При производстве работ Подрядчик несет всю ответственность, связанную с обеспечением на Объекте Заказчика, предоставляемых под работы, необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды и внутриобъектового режима, а также всю ответственность за причинение вреда здоровью персонала, привлеченного Подрядчиком и задействованного в выполнении инспекции или приемке работ. 5.9. Любая ситуация, возникшая по вине Подрядчика и представляющая угрозу здоровью людей, находящихся на Объекте, или любое нарушение Подрядчиком, его работниками правил охраны труда, пожарной и санитарной безопасности может служить, по усмотрению Заказчика, основанием для того, чтобы приостановить работы, проводимые с нарушением указанных правил, до момента устранения нарушений. В любом случае Подрядчик несет полную ответственность за допущенные с его стороны нарушения законодательства. 5.10. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного выполнения работ. Все средства индивидуальной защиты должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам по охране труда, пожарной и санитарной безопасности. 5.11. Подрядчик несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, соответствующую квалификацию персонала и соблюдение ими правил охраны труда и инструкций по охране труда. 5.12. Подрядчик несет всю полноту ответственности за осуществление работ своими рабочими в местах действия опасных факторов без оформления наряда-допуска. Представитель Подрядчика, выдавший наряд-допуск, обязан осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ. 5.13. Все используемые Подрядчиком в производстве работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации. 5.14. Подрядчик должен поддерживать порядок, чистоту и безопасность в зонах, где он производит работы. По завершении какой-либо части работ Подрядчик должен немедленно вывезти из рабочей зоны все свое оборудование, строительную технику, временные сооружения и оставшиеся материалы, которые не будут использоваться в данной зоне или около нее во время проведения последующих работ и не складировать на Объекте посторонние материалы, а так же массы грунта от проведения земляных работ.
6.1. Договорные отношения прекращаются исполнением Сторонами в полном объеме своих обязательств по настоящему Договору. 6.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях: - задержки Подрядчиком начала производства Работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика; - аннулирования Актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на производство Работ. 6.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях: - остановки Заказчиком выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней. 6.4. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор: - по обоюдному согласию; - в других, предусмотренных законодательством РФ случаях. 6.5. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечению 5 (пяти) календарных дней с момента получения одной Стороной письменного уведомления другой Стороны о расторжении Договора. 6.6. Все взаиморасчеты между Сторонами осуществляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Договора.
7.1. Подрядчик выполняет перед Заказчиком гарантийное обязательство за качественное выполнение Работ в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. 7.2. Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора. 7.3. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами. 7.4. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком. 7.5. Если в период гарантии обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. 7.6. В случае, когда Работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем Договоре использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены; безвозмездного устранения недостатков в течение 15 (пятнадцати) календарных дней; возмещения своих расходов на устранение недостатков.
8.1. В случае нарушения срока выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных Работ, начиная со дня, следующего после дня окончания Работ, предусмотренного п.2.1., 2.1.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика, при этом им должны быть представлены подтверждающие документы. 8.2. В случае нарушения срока оплаты Работ согласно п.3.2.2, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующей на день оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просроченной суммы, начиная со дня, следующего после дня возникновения обязательства по оплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика, при этом им должны быть представлены подтверждающие документы. 8.3. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме.
9.1. Сроки начала и окончания Работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что оформляется в виде дополнительного соглашения, которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 10.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров и/или путем направления Стороне письменной претензии. Претензионный порядок урегулирования разногласий является обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть и ответить на нее в 15 (пятнадцати) - дневный срок с момента получения. 10.2. В случае не достижения согласия в процессе переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы, в соответствии с Законодательством РФ. 11. ФОРС-МАЖОР 11.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, или других независящих от Сторон непредвиденных обстоятельств, срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться более двух месяцев, то Стороны рассмотрят вопрос о целесообразности дальнейшего исполнения условий настоящего Договора. 11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно извещать о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
12.1. Срок действия настоящего Договора – с момента подписания настоящего Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме. 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 13.1. Представители Подрядчика, получившие доступ к информации Заказчика, имеющей конфиденциальный характер, обязаны хранить служебную и коммерческую тайну Заказчика в отношении полученной информации. В случае разглашения указанной информации Подрядчик обязан возместить Заказчику нанесенный ущерб. 13.2. Заказчик предоставляет Подрядчику перечень сведений, составляющих коммерческую тайну и (или) имеющий конфиденциальный характер и порядок обращения с ними. 13.3. Подрядчик при проведении работ на Объекте обязан: -ознакомить лично всех своих работников и довести до всех подчиненных требования Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме на Объекте, в части касающейся работников Подрядчика при проведении работ по Договору под роспись; -извещать Заказчика об увольнении работников организации, немедленно уведомлять отдел режима Объекта. 13.4. Подрядчик обязуется не позднее 3 рабочих дней до начала выполнения работ согласовать с Заказчиком список своих работников. 13.5. Подрядчик обязан выполнять работы на территории Заказчика в установленное и согласованное Сторонами время. Для получения доступа работников в нерабочие и праздничные дни на территорию Заказчика, Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком время, срок и количество работников Подрядчика, необходимых для работ по Договору в указанные дни. 14. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ 14.1. При выполнении своих обязательств по договору, Подрядчик обязуется соблюдать требования природоохранного законодательства РФ и требования в области охраны труда и техники безопасности. 14.2. У Заказчика принята политика охраны труда и техники безопасности, экологическая политика и внедрена система экологического менеджмента, ознакомиться с документами можно на сайте (www.goznak.ru). 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 15.1. Стороны обязаны принимать все необходимые меры в ходе исполнения настоящего Договора для создания условий по противодействию «коммерческому подкупу». В случае выявления какой-либо из Сторон фактов, указывающих на действия по «коммерческому подкупу», Сторона обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней уведомить о подобных фактах другую Сторону. По требованию Стороны-уведомителя другая Сторона обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней создать комиссию по служебному расследованию и финансировать ее работу. В случае отказа от проведения служебного расследования другая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор по собственному усмотрению. 15.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу или доставлены лично по юридическим адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 15.3. Настоящий Договор заключается путем направления одной Стороной оформленного экземпляра Договора другой Стороне, считается заключенным с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 15.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 15.5. Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемыми частями. 15.6. Все остальные условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормами законодательства РФ. Приложение: Приложение №1 – Техническое задание Приложение №2 – Локальная смета № 1 |
Похожие:
 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации |  | Заместитель председателя комиссии по осуществлению закупок Филиал ао «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Урал» |
| Муниципального унитарного предприятия Богородского района «Богородское автотранспортное предприятие» | | Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Московской средней общеобразовательной школы |
| В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | | Открытого запроса котировок №3-2015/З на выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации для нужд |
| Заместитель председателя комиссии по осуществлению закупок Хабаровского филиала ао «жтк» | | На размещение заказа способом проведения запроса котировок № ЗапК 12 0000095 2014 на выполнение работ по замене окон на 4-ом этаже... |
| Заместитель председателя комиссии по осуществлению закупок Хабаровского филиала ОАО «жтк» | | Закупка осуществляется для нужд дирекции социальной сферы – структурного подразделения Западно-Сибисркой железной дороги – филиала... |