«06» мая 2014 Извещение №40-14/зп эф от
Скачать 0.67 Mb.
|
ПРОЕКТ ДОГОВОР № 40-14/ЗП На поставку комплектующих для компьютерной техники для нужд Находкинского почтамта г. Владивосток «___» _________ 2014 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Управления Федеральной почтовой связи Приморского края-филиала ФГУП «Почта России» Брик Андрея Петровича, действующего на основании доверенности № 737/ЮД от 11.02.2014 г., с одной стороны, и ______________________________________________________ __________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________________ __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) на основании протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок №___ -14/ЗП от «__» _____ 201_г., о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар материально-технического назначения (далее - Товар): комплектующие к ПК для нужд Находкинского почтамта, в соответствии со Спецификацией Товара (являющейся неотъемлемой частью Договора, приложение № 1), в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором. 1.2. На Товар имеются все необходимые сертификаты соответствия, при этом копии данных сертификатов подлежат передаче Заказчику одновременно с подписанным Договором. 1.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям соответствующих данному виду Товара Стандартов РФ (в том числе в части безопасности работы таких устройств. 1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц. 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 2.1. Поставщик обязуется: 2.1.1. Поставить для Заказчика Товар надлежащего качества согласно Спецификации Товара; 2.1.2. Гарантировать соответствие Товара условиям настоящего Договора при его использовании и хранении и нести все расходы по замене или ремонту дефектов Товара, выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения; 2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 2.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 3.1. Общая сумма Договора, включающая Общую стоимость Товара в т.ч. стоимость доставки, составляет _________________________________________рублей без НДС. 3.2. Общая сумма Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит на весь срок действия Договора. 3.3. Стоимость тары (упаковки) и маркировки включена в стоимость Товара. 3.4. Общая сумма Договора подлежит оплате Заказчиком в течение 15 банковских дней после получения Заказчиком Товара, подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 на основе выставленных Поставщиком счета и счета-фактуры и подписания Сторонами Акта сдачи - приема Товара (приложение № 2). 3.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет. 3.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с его расчетного счета. 4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫОЛНЕННЫХ РАБОТ И СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ . . 4.1. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком Заказчику по адресу: 692900 г. Находка, ул. Находкинский проспект, 43. 4.2. Поставка осуществляется по заявкам Заказчика. Срок поставки Товара: 7 (семь) рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки. 4.3. Товар должен быть затарен (упакован). Упаковка, в которой отгружается Товар, должна: - соответствовать техническим условиям производителя Товара и установленным стандартам РФ, - обеспечивать сохранность Товара при перевозке (транспортировке), перегрузов и хранении. 4.4. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ. 5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА 5.1. Приемка Товара по количеству, наименованию, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при вручении Товара Заказчику (получателю) в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 и от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора. 5.2. Товар должен передаваться Поставщиком Заказчику по товарным накладным по форме № ТОРГ-12, подписанными со стороны Поставщика с приложением счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ. 5.3. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара. 5.4. После подписания Заказчиком товарной накладной Товар считается переданным Поставщиком и принятой Заказчиком. При этом право собственности на Товар переходит к Заказчику. При этом вторые экземпляры накладной с подписью Заказчика направляется Заказчиком в адрес Поставщика по почте не позднее пяти рабочих дней с момента подписания накладной. 5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику при переходе права собственности на Товар к Заказчику. 5.6. Передача Товара в собственность Заказчика не освобождает Поставщика от выполнения гарантийных обязательств. 5.7. В случае обнаружения Заказчиком недопоставки Товара, Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней (без учета времени доставки) с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме № ТОРГ-2 в 2 (двух) экземплярах. По восполнении недопоставленного количества Товара Сторонами подписывается Акт сдачи - приема Товара. В случае нарушения срока восполнения недопоставленного количества Товара Заказчик вправе отказаться от дальнейшей поставки такого Товара и приобрести недопоставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение. 5.8. В случае обнаружения Заказчиком некомплектности Товара, Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней (без учета времени доставки) с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме № ТОРГ-2. Некомплектность Товара выражается в отсутствии согласно Спецификации (приложение № 1 к Договору: какой-либо составной части (либо составных частей) изделия. По доукомплектовании Товара Сторонами подписывается Акт сдачи - приема Товара. В случае нарушения срока доукомплектования Товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать замены некомплектного Товара на комплектную либо отказаться от исполнения Договора и потребовать от Поставщика возмещения убытков. 5.9. В случае обнаружения бракованного Товара, Поставщик обязан заменить и поставить соответствующий качественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме № ТОРГ-2. По устранении несоответствия Товара Сторонами подписывается Акт сдачи-приема Товара. Возврат, замена и поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. До момента вывоза бракованного Товара Заказчик принимает его на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти указанный Товар не позднее рабочего дня, в котором поставляется Товар на замену. В случае, если Поставщик оспаривает факт несоответствия Товара Спецификации либо брака Товара, стороны привлекают независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Поставщика. 5.10. В случае невозможности удовлетворить требования Заказчика, указанные в п.п. 5.7 - 5.9. Договора, Поставщик обязан вернуть на расчетный счет Заказчика все денежные средства, уплаченные за Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, получения соответствующего требования Заказчика о возврате денежных средств. 6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 6.1. На Товар устанавливается гарантийный срок 18 месяцев. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12. 6.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует соответствие Товара техническому Паспорту и другой технической документации на Товар. В случае невозможности функционального использования Товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязан самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену неисправного Товара в срок, указанный в Претензионном акте. 6.3. После произведенной замены Товара в гарантийный срок он должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в техническом паспорте и другой технической документации на Товар. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара: см. п.5.5. 7.2. За нарушение сроков поставки Товара Заказчик вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки, начиная с момента неисполнения обязательств, но не свыше 50 000 руб. 7.3. За нарушение сроков замены Товара, а также за нарушение сроков устранения недостатков Товара, Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от стоимости Товара, не соответствующей условиям Договора, за каждый день просрочки замены Товара (устранения недостатков). 7.4. Поставщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательства по Договору, обязан возместить Заказчику убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек. 7.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 7.6. Прекращение действия настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, указанных в п.2, до их полного выполнения, и не освобождает стороны от ответственности за нарушения Договора, если таковые имели место при исполнении Сторонами его условий. 8. ФОРС-МАЖОР 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 15 (пятнадцати) календарных дней уведомить об этом другую Сторону. 8.3. Документ, выданный уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Приморского края в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. Каналы связи «Линия доверия» ФГУП «Почта России»: (495) 232-49-86 (факс), (495) 739-47-12, официальный сайт www.russianpost.ru (для заполнения специальной формы). 10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данной Статье действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе, был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения». 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2014 г. 11.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 12.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим договором, третьим лицам, без письменного согласия на то другой стороны. 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 13.2. К Договору прилагаются: - Спецификация Товара (приложение № 1); - Акт сдачи - приема Товара (приложение № 2). 13.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Приложение № 1 к Договору от «__»____2014 г. № ______________________ |
Похожие:
 | Соревнования проводятся с 28 мая (день приезда) по 30 мая 2014 года в помещении цсдюшшор им. Р. Г. Нежметдинова (ул. Бутлерова, д.... | | Белгородской области в 2014 году от 16 мая 2014 года №1702, в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации... |
| Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктами 4 и 37 Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении... | | Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктами 4 и 37 Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении... |
 | Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию | | С целью совершенствования информационного обеспечения процессов управления школой, планирования и организации учебного процесса на... |
| Т-сн-2014 от «23» октября 2014г, мы в лице сообщаем о согласии сделать оферту № от и, в случае принятия нашей оферты, заключить с... | | Информируем Вас, что с 14. 12. 2014 года вступает в силу Приказ Росалкогольрегулирования от 23. 05. 2014 года №153 |
| В соответствии с п. 2 приложения д по ишва. 025-2014 «смк. Положение о закупках товаров, работ, услуг предприятия» вносятся изменения... | | Журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции |