Проректор по экономике и финансам
Скачать 0.86 Mb.
|
7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 7.1. В целях решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору Заказчик осуществляет контроль за выполнением работ, производит проверку качества и объемов работ, соответствие используемых материалов условиям Договора и нормативным требованиям. 7.2. До начала производства работ Стороны передают друг другу в письменной форме список представляющих их лиц с указанием их полномочий. 7.3. Подрядчик гарантирует, что качество работ и материалов будет соответствовать требованиям технического задания, условиям Договора. 7.4. Устранение дефектов в выполненных работах: в случаи, если будут обнаружены дефекты в выполненных работах, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет без увеличения цены Договора их устранить. 7.5. Заказчик, в процессе выполнения работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении: - вывоза любых материалов, не соответствующих условиям Договора; - устранения нарушений техники безопасности, санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности, и т.п. 7.6. Если в ходе выполнения работ Подрядчик выявит необходимость выполнения дополнительных, неучтённых сметой работ, он обязан приостановить работы и направить Заказчикам соответствующее уведомление с приложением сметы на дополнительные работы. Заказчик в течении 3-х рабочих дней обязан рассмотреть уведомление Подрядчика и принять решение о заключении дополнительного соглашения к настоящему Договору или об отсутствии такой необходимости. 8. СДАЧА - ПРИЕМКА РАБОТ 8.1. Заказчик проверяет соответствие выполненных работ требованиям технического задания, условиям Договора. 8.2. Приемка ремонтно-строительных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в установленном порядке, действовавшим на дату его подписания. 8.3. Приемка выполненных работ производится в течение 3 (трех) дней после получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности. 8.4. Дата утверждения Акта о приемке выполненных работ является датой окончания выполнения работ Подрядчиком и началом срока Гарантийного периода. 9. ГАРАНТИИ 9.1. Гарантии качества выполненных работ распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и составляют 5 (пять) лет. 9.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации по вине Подрядчика, то он обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок на эти виды работ продлевается соответственно на период устранения дефектов. По факту выявления дефектов составляется двухсторонний акт. 9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает экспертизу, которая составляет соответствующий акт о дефектах и недоделках (их характер, стоимость устранения), что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд для разрешения спора. 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И САНКЦИИ 10.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна устранить эти нарушения. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 10.2. Подрядчик обязан безвозмездно устранить все выявленные и указанные в акте приемки объекта недостатки и дефекты в согласованный с Заказчиком срок. 10.3. В случаи просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. 10.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 10.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору. 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных природных явлений (землетрясение, наводнение, пожары, тайфуны и пр.), некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия), в которых непосредственно либо косвенно участвует Сторона по Договору. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 11.2. Сторона, попавшая в чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, должна в течение 5 (пяти) дней известить другую Сторону телеграммой или телефонограммой о типе и возможной продолжительности этих, а также иных обстоятельств, препятствующих исполнению договорных обязательств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств 12. АРБИТРАЖ 12.1. Все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения Договора, должны быть урегулированы путем переговоров между Сторонами. 12.2. В случае, если Стороны не пришли к соглашению, споры разрешаются в Арбитражном суде Калининградской области. 13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 13.1. Договор действует с момента его подписания Сторонами и до полного выполнения Сторонами своих обязательств в рамках Договора 14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 14.1. Все дополнения и изменения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны, уполномоченными представителями Сторон. 14.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. 14.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон в установленном законодательством порядке. 14.4. Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 15. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРА 15.1. Размер обеспечения исполнения договора составляет 465 000,00 руб. или 5 % от начальной (максимальной) цены договора. 15.2. Обеспечение исполнения договора предоставлено в виде ____________________. (безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в т. ч в форме вклада (депозита)). 16. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 1. Смета на _______ л. 2. Техническое задание на ______ л. 17. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
1 при наличии 2 данные документы прикладываются к заявке на участие в аукционе по усмотрению участника размещения заказа и не оцениваются комиссией по размещению; непредоставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. |
Похожие:
 | Утверждаю заместитель Директора Генерального конструктора по экономике и финансам | | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ао «Ульяновский механический завод» |
 | Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора по экономике и финансам | | Первый заместитель генерального директора по экономике, финансам и имущественному комплексу |
| Первый заместитель генерального директора по экономике, финансам и имущественному комплексу | | Первый заместитель генерального директора по экономике, финансам и имущественному комплексу |
| Форма декларации о соответствии участника закупки/ субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя критериям отнесения к субъектам малого... | | Первый заместитель генерального директора по экономике, финансам и имущественному комплексу |
| Заместитель генерального директора, генерального конструктора по экономике и финансам | | Председатель Государственной аттестационной комиссии по защитам вкр, кандидат экономических наук, заместитель генерального директора... |