ФОРМА 8. ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО Или СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЕКЛАРАЦИЯ
соответствия участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» _______________________________________________1, подтверждает, что относится к субъектам ____________ (указать «малого» или «среднего») предпринимательства в соответствии со следующим:
№ п/п
| Наименование условия
| Единица измерения2
| Данные участника3
| 1
| 2
| 3
| 4
| 1
| Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)4
| %
|
| 2
| Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства5
| %
|
| 3
| Средняя численность работников за предшествующий календарный год
(за _____ год)
или иной период (за период ______________)6
| Человек
|
| 4
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год (за ______ год)
или иной период (за период ______________)7
| Млн. рублей
|
| Участник процедуры закупки _________________________ (Фамилия И.О.)
(должность) (подпись)
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор поставки № _________
г. Москва «____» _______ 201___ г.
Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» (ГУП «Москоллектор»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Ротмистрова Я.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, в соответствии с решением Единой комиссии (протокол от «___» _______ 20___г. № _______), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора
Поставщик обязуется поставить _______________________________ (далее – товар) в соответствии со Спецификацией поставки товара (Приложение №1), а Покупатель - принять и оплатить товар в порядке и на условиях настоящего Договора.
Номенклатура (ассортимент), количество, технические характеристики и комплектность товара определяются в соответствии со Спецификацией поставки товара (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Покупатель в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на 10% (десять процентов) в большую или меньшую сторону объем поставляемого товара с соответствующим пропорциональным изменением цены Договора.
Год изготовления товара – _______.
Цена Договора и порядок расчетов
Цена настоящего Договора с учетом снижения составляет _________(_________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС в размере _________ (__________________) рублей ___ копеек.
Цены на поставляемый по настоящему Договору товар определяются Спецификацией поставки товара (Приложение №1) и включают в себя стоимость непосредственно товара, налоги, сборы, стоимость его маркировки, тары, погрузки и доставки.
Цены на поставляемый по настоящему Договору товар являются неизменными в течение всего срока действия Договора.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Покупатель оплачивает поставленный товар в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поставки партии товара на основании подписанной Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 и выставленных Поставщиком счета и счета-фактуры.
Расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления Покупателем на расчетный счет Поставщика денежных средств платежным поручением согласно п.2.5 настоящего Договора.
Покупатель вправе удержать при окончательных расчетах за поставленный товар сумму неустойки, начисленную Поставщику в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.
Права и обязанности Сторон
Покупатель вправе:
3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
3.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
3.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
3.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями Договора, за исключением случаев поставки некачественного или неукомплектованного товара.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 2 Договора.
3.3.2. Запрашивать у Покупателя разъяснения и уточнения по вопросам поставки товара в рамках настоящего Договора.
3.4. Поставщик обязан:
3.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить качественный товар в соответствии с условиями Договора.
3.4.2. Представить по запросу Покупателя в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
3.4.3. Одновременно с товаром передать надлежащим образом оформленные документы, связанные с товаром и необходимые для его эксплуатации (сертификаты, инструкции, гарантийные талоны и др.).
3.4.4. Передать товар свободным от прав третьих лиц.
3.4.5. Подтвердить получение заявки от Покупателя телефонограммой или по факсимильной связи, или по электронной почте по телефонам и адресам, указанным в разделе 10 настоящего Договора.
3.4.6. Передать Покупателю надлежащим образом оформленные платежно-расчетные документы. Ответственность за надлежащее оформление платежно-расчетных документов несет Поставщик.
3.4.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и Договором.
Качество товара, гарантийные обязательства, упаковка
Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемого товара, которое соответствует ГОСТ, ТУ эксплуатации товара, применяемым в Российской Федерации подтверждается сертификатом качества, паспортом и другими документами.
Гарантийный срок на поставляемый по настоящему Договору товар устанавливается в течение _______________(__________) месяцев с момента поставки (не менее срока действия гарантии производителя).
В случае выхода товара из строя в течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет произвести ремонт либо замену неисправного товара в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя.
В случае замены некачественного товара или его частей гарантийный срок на замененное оборудование или его части исчисляется заново с момента замены товара (его частей).
Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке и разгрузке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Тара и упаковка возврату не подлежат.
5. Сроки, условия поставки и порядок приема-передачи товара
5.1. Поставку товара Поставщик осуществляет партиями по заявкам Покупателя в соответствии со Спецификацией поставки товара (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Досрочная поставка возможна с согласия Покупателя.
5.2. Заявка направляется Поставщику Покупателем в письменном виде по факсимильной связи или электронной почте по телефонам и адресам, указанным в разделе 10 Договора. Заявка должна содержать сведения о наименовании, количестве требуемого к поставке товара. Срок поставки заказанного товара не должен превышать срок, установленный в Спецификации поставки товара (Приложение №1).
5.3. За 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки Поставщик уведомляет Покупателя телефонограммой или по факсимильной связи или электронной почте по телефонам и адресам, указанным в разделе 10 Договора, о конкретном времени осуществления поставки заказанной партии товара.
5.4. Поставка товара осуществляется за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу в соответствии со Спецификацией поставки товара (Приложение №1) и заявкой Покупателя.
5.5. Приемка товара осуществляется уполномоченным лицом Покупателя. По факту приемки Покупатель делает соответствующую отметку в товарной накладной (ф.ТОРГ-12).
5.6. Приемка товара осуществляется в соответствии с Инструкциями №П-6 (утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г.) и №П-7 (утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966г) (с изменениями, внесенными постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.97 № 18).
5.7. Условия транспортировки и хранения должны выполняться в соответствии с документацией производителя.
5.8. Датой поставки товара по настоящему Договору принимается дата его получения Покупателем от Поставщика, указанная в накладной. Поставщик передает Покупателю счет-фактуру, товарную накладную (ф.ТОРГ-12), оригинал счета (в счете и в товарной накладной необходимо указать номер и дату договора), подписанные руководителем и главным бухгалтером Поставщика либо иными лицами с расшифровкой подписей, уполномоченными на основании доверенности (с приложением копии доверенности); паспорт, сертификаты соответствия ГОСТ Р и сертификаты производителя, инструкции по эксплуатации и монтажу на русском языке, санитарно-гигиеническое заключение или свидетельство о государственной регистрации и экспертное заключение о соответствии товара единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам и другие документы. Поставка товара без указанной документации считается некомплектной.
5.9. По соглашению Сторон объем поставки товара по номенклатурным позициям, указанным в Спецификации поставки товара (Приложение №1), может быть изменен в пределах цены Договора.
5.10. В случае некомплектной поставки, поставки товара в меньшем количестве или поставки товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора, уполномоченное лицо Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика по факсимильной связи или электронной почте по телефонам и адресам, указанным в разделе 10 Договора. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления Покупателя Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные нарушения условий Договора: произвести замену некачественного товара либо восполнить недостающее количество товара (доукомплектовать товар).
Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. В случае просрочки поставки партии товара сверх сроков, установленных в Спецификации поставки товара (Приложение №1), нарушения сроков допоставки или замены товара Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 0,1% от стоимости непоставленного (недопоставленного, незамененного) в срок товара за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательства по настоящему Договору.
6.4. В случае просрочки поставки партии товара на срок более 1 (одного) месяца, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор полностью или в части и требовать уплаты Поставщиком неустойки в размере 20% (двадцать процентов) стоимости непоставленного в срок товара.
6.5. В случае предоставления ненадлежащим образом оформленных расчетно-платежных документов Поставщиком, Покупатель имеет право на задержку платежа за поставленный товар до момента предоставления Поставщиком надлежащим образом оформленных документов. Срок для оплаты исчисляется с даты предоставления надлежащим образом оформленных расчетно-платежных документов.
6.6. Право собственности, а также риск случайной гибели либо повреждения товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной.
Форс-мажор
7.1. Сторона, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по настоящему Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения настоящего Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
7.2. В случае неизвещения Сторона лишается права ссылки на действие форс-мажорных обстоятельств как основание освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.
Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения
8.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению обеих Сторон.
8.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
8.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором, с предупреждением о своем намерении другой Стороны за 10 (десять) календарных дней, если иной срок не предусмотрен настоящим Договором.
8.5. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае следующих существенных нарушений Договора, допущенных Поставщиком:
- однократной поставки товара ненадлежащего качества;
- неоднократного (более 2-х раз) нарушения сроков поставки отдельных партий товара;
- однократной просрочки поставки партии товара на срок более 1 (одного) месяца.
9. Прочие положения
9.1. Поставщик не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Покупателя.
9.2. Все разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают в Арбитражном суде г. Москвы.
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложение:
Спецификация поставки товара.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Поставщик:
| Покупатель:
|
|
| ГУП «Москоллектор»
Адрес: 129090, г. Москва
1-й Коптельский пер., д. 14-16, стр. 4
ОГРН 1027700385008
ИНН 7708000882
КПП 774850001
Корр. счет: 30101810400000000225
Р/с: 40602810938090102349
в ПАО «Сбербанк России», г. Москва
БИК 044525225
тел./факс (499) 975-31-66
opifz@moscollector.ru
Генеральный директор
__________________ Ротмистров Я.Г.
М.П.
|
|
Приложение 1
к Договору поставки
№ ________________
от «__» _______ 201_г.
Спецификация поставки товара
Поставка ________________
| № п/п
| Наименование товара
| 201__г.
|
|
|
|
Цена с учетом НДС (руб.)
| Сумма с НДС (руб.)
|
Адрес поставки
| Срок поставки с момента получения заявки
| Ед. изм.
| 1 квартал
| 2 квартал
| 3 квартал
| 4 квартал
| январь
| февраль
| март
| апрель
| май
| июнь
| июль
| август
| сентябрь
| октябрь
| ноябрь
| декабрь
| Итого
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого в руб. с учетом НДС:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НДС18 %:
|
|
|
| 1. Цена Договора составляет ___________(______________) рублей__ копеек, в том числе НДС 18% ___________ (____________) рублей __ копеек.
2. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора. Во всем ином, что не предусмотрено настоящей Спецификацией, Стороны будут руководствоваться условиями Договора.
3. Срок завершения поставки товара по Договору в целом: «___» _________201_ г.
Поставщик
| Покупатель
ГУП «Москоллектор»
Генеральный директор ________________ Ротмистров Я.Г.
|
ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Техническое задание.*
2. Протокол формирования начальной (максимальной) цены договора с приложением.*
*Размещены на сайте в виде отдельных файлов.
|