Требования к субподрядчикам
Вышеуказанные требования к Участникам Запроса предложений (п.п. 1.4.1, 1.4.2) также установлены к субподрядчикам, привлекаемым Участником для исполнения Договора, если это предусмотрено в информационной карте Запроса предложений (п. 3.200).
Участник должен включить в свою Заявку подробные сведения о Продукции, которую он предполагает произвести по субдоговорам, указав процент субдоговора к объему Работ (Услуг), и привести подробную информацию о своих субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения Договора.
Участник должен представить в составе своей Заявки письма субподрядчикам, в которых указывается:
что субподрядчик информирован о том, что Участник предлагает его в качестве субподрядчика;
что в случае признания Заявки Участника наилучшей, субподрядчик готов обеспечить производство необходимой Продукции, являющейся предметом Запроса предложений, в установленные сроки;
что условия будущего договора между Участником и субподрядчиком согласованы.
В случае если объем субдоговора превышает 10 % от цены Договора, Участник по запросу Заказчика будет обязан представить документы, подтверждающие соответствие предложенного субподрядчика требованиям, предъявляемым к Участникам. В этом случае документы предоставляются в виде копий, верность которых удостоверена субподрядчиком в установленном настоящей Документацией о запросе предложений порядке.
Обжалование
Все споры и разногласия между Участником и Заказчиком подлежат урегулированию в претензионном порядке. В этом случае срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) банковских дней с момента ее получения.
Если претензионный порядок не привел к урегулированию споров и разногласий, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения «Заказчика».
Отклонение от участия в Запросе предложений
Комиссия отклоняет Участника размещения заказа от дальнейшего участия в процедуре Запросе предложений на любом этапе ее проведения в следующих случаях:
а) отсутствия в составе заявки на участие в запросе предложений документов, определенных документацией о запросе предложений, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике запроса предложений или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых размещается заказ;
отсутствия обеспечения заявки на участие в запросе предложений, если в документации о запросе предложений установлено данное требование;
наличия в таких заявках на участие в запросе предложений предложения о цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену предмета запроса предложений (договора), установленную в документации о запросе предложений;
несоответствия участника запроса предложений требованиям, указанным в п.1.7 Положения, в том числе в случае наличия сведений об участнике запроса предложений и (или) его соисполнителе (субподрядчике) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков;
несоответствия заявки, поданной участником запроса предложений, требованиям документации о запросе предложений и настоящего Положения;
несоответствия предмета заявки на участие в запросе предложений предмету закупки, указанному в документации о запросе предложений, в том числе по количественным показателям (несоответствие количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг);
б) в случае установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) в случае установления факта приостановления деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
г) факта наличия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.
При выявлении недостоверных сведений в представленной Участником Заявке на участие в Запросе предложений, несоответствия Участника, а также привлекаемых им для исполнения Договора субпоставщиков требованиям, установленным к Участникам Запроса предложений, субподрядчикам, несоответствия поставляемой (производимой) Продукции, требованиям, установленным настоящей Документацией о запросе предложений к Продукции, являющейся предметом Запроса предложений, не соответствия Заявки на участие в запросе предложений требованиям настоящей документации Заказчик Запроса предложений имеет право отклонить Заявку такого Участника, тем самым отстранить его от дальнейшего участия в данном Запросе предложений, на любом этапе ее проведения.
|
