7.Приложение № 2 - Проект Договора
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
продукции производственно-технического назначения
N
г. Хабаровск 2015 г.
ОАО «ДГК», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Шукайлова М.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора _____________________. действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором и со Спецификациями №1,2 (приложения №1,2 к настоящему Договору) Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию производственно-технического назначения – Запасных частей к импортным автомобилям для филиалов ОАО «ДГК» (далее - продукция), а Покупатель принять и оплатить продукцию.
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Продукция оплачивается Покупателем по ценам, отраженным в Спецификациях №1,2 (приложения №1,2 к настоящему Договору) на основании счета-фактуры Поставщика.
2.2. Сумма настоящего Договора составляет ______________ (_______________________) рублей ____ копеек, в том числе 18%НДС – _____________ руб.
2.3. Оплата по настоящему Договору на следующих условиях: 100% оплата в через 30 календарных дней но не более 45 календарных дней после получения продукции Покупателем на склад (с момента подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 и акта входного контроля). До полного исполнения договора стороны обязуются ежеквартально на 01 число первого месяца квартала составлять и подписывать акты сверки.
2.4. Цена договора фиксируется в соответствии с условиями проведенного конкурса и не подлежит изменению Поставщиком в одностороннем порядке до полного исполнения договора.
2.5. Стоимость тары, упаковки и маркировки, а также транспортные расходы включены в стоимость продукции.
3. Условия и сроки поставки
3.1. Поставка продукции производится в соответствии со Спецификациями №1,2 (приложения № 1,2 к настоящему Договору).
3.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию согласно сроков отраженных в спецификациях №1,2 (приложения № 1,2 к настоящему Договору).
3.3.Приемка и оценка качества продукции осуществляется в полном соответствии с ТУ и обязательными требованиями, предъявляемыми к качеству поставляемой продукции. С каждым комплектом продукции поставляется паспорт, гарантийный талон, техническая и эксплуатационная документация на русском языке, копии соответствующих сертификатов на поставляемую продукцию.
3.4. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.
3.5. В случае поставки продукции, не обусловленной настоящим договором, или поставленной без письменной заявки покупателя, либо поставки продукции по цене, превышающей согласованную сторонами, покупатель вправе отказаться от поставленной продукции, приняв её на ответственное хранение и незамедлительно уведомить поставщика о несоответствии для принятия мер по распоряжению продукцией. Все затраты, связанные с хранением, переработкой или отправкой (продажей) продукции возмещает Поставщик.
4. Обязательства сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. В письменной форме известить Покупателя (Грузополучателя) о готовности продукции к отгрузке не позднее, чем за 3 рабочих дня до поставки.
4.1.3. Продукция, которую Поставщик обязан передать Покупателю, должна соответствовать требованиям, предусмотренным п.3.3 настоящего Договора, в момент передачи Покупателю, и в пределах 2 лет, если более длительный срок не предусмотрен законом или технической документацией на продукцию, должна быть пригодной для целей, для которых данная продукция закупается.
4.1.4. Выставить счета-фактуры с соблюдением положений статьи 169 НК РФ.
4.2. Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия Покупателя. В случае изменения Поставщиком грузоотправителя (экспедитора) без письменного заблаговременного уведомления Покупателя или согласия Покупателя на это, последний освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты за поставленную продукцию, а Поставщик несет риск возможных неблагоприятных последствий связанных с отказом Покупателя от приемки продукции.
4.4. Не позднее 5(пяти) календарных дней с момента заключения договора Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию (по форме, установленной Покупателем) в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке поставщика, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах поставщика, Поставщик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений.
4.5. Поставщик обязуется предоставить Покупателю гарантийное письмо, предусматривающее обязанность Поставщика не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по договорам организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», по форме согласно приложению №3 к настоящему Договору.
4.6. При исполнении договора Поставщик обязан предоставить Заказчику (Покупателю) письмо-уведомление по форме Приложения №4 к настоящему договору, информирующее о соответствии/несоответствии привлеченных им в рамках договора субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) 1-го уровня статусу субъекта малого и среднего предпринимательства и о стоимости таких договоров. Данное письмо-уведомление предоставляется Поставщиком в течение 5-ти (пяти) календарных дней с момента заключения соответствующего договора с субподрядчиком (соисполнителем, субпоставщиком) 1-го уровня. В случае наступления изменений указанных сведений, Поставщик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5-ти (пяти) календарных дней после наступления изменений. В случае непредставления (несвоевременного представления, представления неполной или недостоверной) информации и изменений к ней, Поставщик обязан уплатить штраф в размере 0,5% от стоимости договора, но не менее 3000 (трех тысяч) рублей.
5. Порядок приемки продукции
5.1. Продукция принимается в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 №П-7) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (Утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 №П-6) в их последних редакциях, в части не урегулированной данным договором и не противоречащей действующему законодательству.
Покупатель обязан проверить количество и качество принятой продукции, проверить соответствие продукции сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять ее от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.
Приемка продукции производится Покупателем в одностороннем порядке. Если Покупатель отказывается от переданной Поставщиком продукции, он обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках продукции и обеспечить сохранность продукции (ответственное хранение). Вызов представителя Поставщика для участия в продолжении приемки продукции и составления двустороннего акта необязателен. Поставщик обязан вывезти продукцию, принятую Покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться ей в течение 2 суток. Если поставщик в этот срок не распорядится продукцией, покупатель вправе реализовать или возвратить её Поставщику.
Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием продукцией на ответственное хранение, реализацией продукции или ее возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком. При этом, вырученное от реализации продукции передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.
5.2. Моментом (датой) исполнения Поставщиком обязательства по поставке продукции, а равно моментом перехода права собственности, риска случайной гибели или случайного повреждения на поставляемую по настоящему договору продукцию, является момент передачи продукции Поставщиком Покупателю.
5.3. Некачественная (некомплектная) продукция считается не поставленной.
6. Ответственность сторон
6.1. При нарушении сроков поставки продукции Поставщик уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы, не поставленной в срок (недопоставленной) продукции за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязанности.
6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Покупатель уплачивает Поставщику проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ.
6.3. Поставщик несет ответственность за качество, комплектацию и количество поставляемой продукции, а также за недопоставку продукции.
6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
9. Прочие условия
9.1. С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
9.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до 31.12.2015 года. Окончание срока действия договора не влечет прекращения неисполненных по нему обязательств сторон.
9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
9.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.5. Документы, переданные при совершении сделки, с использованием факсимильной связи признаются сторонами, как имеющие юридическую силу при условии последующего направления в 30-дневный срок подлинных документов в подтверждение копии.
10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон
Покупатель: Поставщик:
ОАО «ДГК»
|
|
Юридический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе,49
Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе,49
ИНН 1434031363, КПП 997450001,
ОКПО 76727851, БИК 040813608
Дальневосточный Банк Сбербанка РФ в г. Хабаровске
к/с 301 018 106 000 000 006 08
р/с 407 028 102 700 000 088 18
|
|
Приложение №3
к договору от № ______________ от__________
Оформляется на бланке
Организации-контрагента
Письмо – уведомление
(ФОРМА)
___________________________________________________________________,
/наименование организации – контрагента/
являющееся Подрядчиком /Исполнителем, Поставщиком/ по договору на выполнение работ /оказание услуг, поставку продукции/ №_______________ от ________________, уведомляет, что:
__________________________________________________________________,
/указывается наименование субподрядчика 1-го уровня по данному договору/
являющееся субподрядчиком 1-го уровня по данному договору, является/не является (ненужное удалить) субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
…
/далее в таком же порядке указывается информация обо всех субподрядчиках 1-го уровня по данному договору/
…
Сведения о субподрядчиках 1-го уровня - субъектах малого и среднего предпринимательства:
Наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
|
Местонахождение юридического лица/место регистрации индивидуального предпринимателя
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
|
Предмет субподрядного договора
|
Стоимость субподрядного договора с субъектом малого и среднего предпринимательства
(в рублях)
|
с НДС
|
без НДС
|
|
|
|
|
|
|
В случае изменения каких-либо данных о субподрядчиках 1-го уровня по данному договору, обязуемся представить соответствующую информацию в формате настоящего письма в течение 5-ти (пяти) календарных дней после наступления таких изменений.
ИЛИ
уведомляет, что исполняет указанный договор своими силами и средствами без привлечения субподрядчиков /соисполнителей, субпоставщиков/.
______________________________ ________________ _______________________
должность уполномоченного лица подпись ФИО
м.п.
|
