6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в течение 12 месяцев. В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе поставляемого товара представитель Поставщика должен прибыть в течение 2 рабочих дней с момента поступления заявки от представителя Заказчика по месту его нахождения, для устранения возникших неисправностей в работе товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик должен за счет собственных средств осуществить доставку товара до места проведения необходимого ремонта, произвести необходимый ремонт и после его завершения доставить товар Заказчику. Срок ремонта поставляемого товара не должен превышать 7 календарных дней. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Поставщик предоставляет Заказчику функционально аналогичное и совместимое с имеющимся у Заказчика оборудование на время ремонта.
6.2. Соответствие качества товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- сертификатом соответствия Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;
- техническим паспортом;
- гарантийным талоном, оформленным на Заказчика;
- инструкцией по эксплуатации.
Все документы должны быть заверены надлежащим образом.
6.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения договора:
- В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
- Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по договору.
- За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба либо погасил причиненный ущерб по аналогичным договорам.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая неустойка устанавливается договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере 0,5% (пять десятых процентов) от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
7.4. Уплата Стороной неустойки не освобождает её от исполнения обязательств по договору.
7.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору, которые возникли после заключения договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8. Обеспечение исполнения договора
8.1. Обеспечение исполнения договора предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по договору до окончания срока действия договора, в том числе за исполнение таких обязательств, как поставка товаров надлежащего качества, соблюдения сроков поставки, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.
8.2. Размер обеспечения исполнения договора составляет 5% (пять процентов) от цены договора, что составляет __________руб.
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств по договору, обеспечение исполнения договора переходит заказчику в полном размере.
8.4. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору обеспечение исполнения договора подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 10 (десяти) рабочих со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика.
8.5. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения договора, несет Поставщик.
9. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами на электронной площадки и действует до 31.12.2015 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.
9.2. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора.
9.3. Заказчик вправе обратиться в суд в порядке установленном законодательством РФ с требованием о расторжении договора, при существенном нарушении договора Поставщиком.
9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора без обращения в суд в следующих случаях:
9.5.1. в случае нарушения установленных сроков поставки товаров более чем на 3 рабочих дня;
9.5.2. в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
9.5.3. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле договора;
9.5.4. установления факта проведения ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
9.5.5. установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
9.5.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 5 (пять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.
9.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение 5 (пяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по договору разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.3. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.4. Неотъемлемой частью договора является приложение № 1 «Спецификация».
12. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик: НГУЭУ
|
Поставщик:
|
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56
|
|
р/сч 40501810700042000002
УФК по Новосибирской области (НГУЭУ л/с 20516Х20720)
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
|
ОКПО
|
БИК 045004001
|
БИК
|
ИНН 5406011041
|
ИНН
|
КПП 540601001
|
КПП
|
И.о. ректора
____________________А.В. Новиков ____________________
М.П. М.П.
Приложение № 1 к договору № ____
от «__» __________ 2015 г.
Спецификация
№ п/п
|
Наименование товара
|
Характеристика товара
|
Кол-во, шт.
|
Цена за ед. без НДС, руб.
|
Стоимость без НДС, руб.
|
Налоговая ставка, %
|
Цена за ед. с НДС, руб.
|
Стоимость с НДС, руб.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
И.о. ректора
____________________А.В. Новиков ____________________
М.П. М.П.
И.о. руководителя контрактной службы К.В. Чернолуцкая
Согласовано:
И.о. проректора по экономике
и организационной работе Е. Е. Алексеев |
