А. Е. Романенко «­­12» апреля 2010 г


НазваниеА. Е. Романенко «­­12» апреля 2010 г
страница6/8
ТипКонкурсная документация
filling-form.ru > Договоры > Конкурсная документация
1   2   3   4   5   6   7   8


ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Москва «___» _______________ 2010г.

Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (ОАО «ОЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора А.Е. Романенко, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

    1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по проектированию и монтажу системы охранного видеонаблюдения на территории ПС Дубнинская,  согласно Техническому заданию (приложение 1) и графику выполнения работ (приложение 2) и включает в себя:

- разработку сметного расчета стоимости проектирования системы охранного видеонаблюдения;

- разработку и согласование рабочего проекта системы охранного видеонаблюдения;

- разработку сметного расчета стоимости монтажных работ системы охранного видеонаблюдения;

- поставка и монтаж системы охранного видеонаблюдения;

- пусконаладочные работы системы охранного видеонаблюдения  

- приемо-сдаточные испытания. 

1.2. Сроки выполнения работ по настоящему Договору определяются Графиком выполнения работ (приложение 2), при этом:
Срок начала выполнения работ: ______________ (дата заключения договора)

Срок окончания выполнения работ: _________________________ (срок будет указан по предложению победителя, но не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора.)

Статья 2. Стоимость работ по договору

2.1. Ориентировочная стоимость всего комплекса работ по настоящему Договору составляет ______________(__________________) руб. 00 коп., с учетом НДС и определяется расчетом стоимости по настоящему Договору (приложение 3).

Стоимость поставляемого Подрядчиком оборудования и сопутствующей продукции входит в ориентировочную стоимость всего комплекса работ по настоящему Договору и должна включать таможенные пошлины (для импортного оборудования), транспортные, заготовительно-складские расходы Подрядчика и шефмонтаж.

Ориентировочная стоимость всего комплекса работ включает в себя все расходы, в том числе компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение и уплату налогов (с учетом НДС-18%).

2.2. Стоимость комплекса работ, указанного в п.1.1. настоящего Договора уточняется Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней после согласования Заказчиком проектно-сметной документации, путем оформления Протокола твердой договорной цены на все виды работ в составе дополнительного соглашения к настоящему Договору, который с момента его подписания будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3.Стороны договорились, что вся проектно-сметная документация, составляемая во исполнение настоящего Договора, должна быть подготовлена в соответствии с Методикой оценки стоимости строительства в ОАО «ОЭК» (приложение 4).

2.4. Стороны договорились, что в любом случае стоимость всего комплекса работ по настоящему Договору, не превысит ориентировочную стоимость всего комплекса работ, предусмотренную в пункте 2.1 настоящего Договора.

2.5. В случае, когда стоимость всех работ по настоящему договору, подтвержденная проектно-сметной документацией, согласованной Заказчиком, оказалась меньше по сравнению со стоимостью работ, установленной в пункте 2.1. настоящего Договора, Стороны установили, что стоимость работ по настоящему договору (цена настоящего Договора) определяется на основании согласованной Заказчиком проектно-сметной документации.

2.6. Работы, выполненные после истечения установленного настоящим Договором срока выполнения работ по вине Подрядчика, оплачиваются по ценам, действовавшим в пределах срока выполнения работ по настоящему Договору.

Статья 3. Обязанности Подрядчика

3.1. Для обеспечения выполнения условий настоящего Договора Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы в полном объеме, в сроки и в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором и Техническим заданием (приложение 1) и сдать результат работ Заказчику.

3.1.2. В течении 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Заказчику приказ о назначении лица, ответственного за производство работ.

3.1.3. Выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами проектные работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему, графиком выполнения работ (Приложение 2) и передать разработанную проектно-сметную документацию Заказчику.

3.1.4. Выполнять письменные указания Заказчика, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию.

3.1.5. По письменному запросу Заказчика предоставлять ему информацию о ходе разработки проектно-сметной документации.

3.1.6. Согласовать готовую проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями Технического задания (приложение 1).

3.1.7. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, если иной срок не установлен соглашением Сторон, за собственный счет устранять недоделки, дополнять, вносить исправления в проектно-сметную документацию по письменным замечаниям Заказчика.

3.1.8. Не вносить без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменения в проектно-сметную документацию после ее согласования Заказчиком.

3.1.9. Осуществить своевременную поставку необходимых для выполнения работ сертифицированного оборудования, материалов, комплектующих изделий и обеспечить за свой счет их приемку, ревизию, разгрузку, складирование, хранение для выполнения работ по договору, а также представить Заказчику сертификаты или протоколы о результатах испытаний качества поставляемых материалов, оборудования и данных об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими в РФ. В случае утраты или повреждения поставленных материалов, оборудования восстановить их за свой счет.

3.1.10. Обеспечить в ходе выполнения работ по настоящему Договору необходимые противопожарные мероприятия, а также мероприятия по охране труда.

3.1.11. Нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам в процессе производства работ.

3.1.12. В течении 1 (одного) рабочего дня известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности и/или некомплектности проектно-сметной документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.13. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после завершения работ вывезти с места производства работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инструменты, приборы и инвентарь.

3.1.14. Устранить за свой счет в течение 10 рабочих дней, если иной срок не согласован Сторонами дополнительно, по требованию Заказчика:

  • замечания, выявленные в процессе приемки результата работ и его гарантийной эксплуатации.

3.1.15. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ и результатов реализации иных мероприятий до их приемки Заказчиком.

3.1.16. В течении 2 (двух) рабочих дней с момента завершения работ по настоящему Договору передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора: паспорта, сертификаты качества, инструкции по эксплуатации оборудования на русском языке, гарантийный талон и др.

3.1.17. После выполнения пуско-наладочных работ провести демонстрацию работы системы охранного видеонаблюдения.

3.1.18. Надлежащим образом и в полном объеме выполнить все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему. Подрядчик выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора, и входящие в обязанности Подрядчика по действующему законодательству Российской Федерации и действующими в г.Москве нормативными документами.

3.1.19. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц только по письменному согласию Заказчика (при этом за действия указанных лиц Подрядчик отвечает как за свои собственные).

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору, за свою деятельность и за деятельность привлеченных субподрядных организаций, за координацию их деятельности и соблюдения ими сроков выполнения работ и поставки оборудования.

3.1.20. После завершения проектных работ исполнитель передает заказчику:

- рабочий проект системы охранного видеонаблюдения и системы охранного освещения на электронном носителе и 4 экземпляра в печатном виде;

- комплект исполнительской документации.

3.1.21. После завершения работ по монтажу систем видеонаблюдения и освещения Подрядчик должен предоставить инструкции по эксплуатации на системы, а так же должен провести обучение представителей эксплуатации правилам работы с системой.

Статья 4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Для обеспечения выполнения условий настоящего Договора Заказчик обязан:

4.1.2. Своевременно оплачивать Подрядчику выполненные работы в порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего Договора.

4.1.3. В течении 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного сообщения о готовности к приемо-сдаточным испытаниям, совместно с Подрядчиком осуществить приёмку выполненных по настоящему Договору работ.

4.2. Заказчик выполняет в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать от Подрядчика выполнения работ в полном соответствии с Техническим заданием и утвержденной проектно-сметной документацией.

4.3.2. Проверять ход и качество работ, осуществлять проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора, Техническому заданию и проектно-сметной документации.

4.3.3. Проверять и контролировать соблюдение сроков выполнения работ по настоящему Договору.

4.3.4. Проводить координационные совещания с участниками настоящего Договора и представителями заинтересованных организаций.

4.3.5. Не принимать к оплате работы, выполненные с нарушением настоящего договора, технического задания, утвержденной проектно-сметной документации и работы, выполненные с применением недоброкачественных материалов, деталей и конструкций.

4.3.6. Требовать от Подрядчика немедленного устранения обнаруженных дефектов, путем направления требования об устранении обнаруженных дефектов. При этом Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты в срок, указанный в требовании об устранении обнаруженных дефектов.

4.3.7. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке в любое время, оплатив Подрядчику фактически выполненные работы и затраты, понесенные Подрядчиком до момента получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

Указанные в настоящем пункте работы и затраты подлежат оплате после выполнения следующих процедур:

  • заказчик направляет уведомление о готовности произвести приемку фактически выполненных работ, в котором устанавливает дату приемки фактически выполненных работ.

  • в указанную в уведомлении дату, Подрядчик предоставляет Заказчику на месте производства работ всю готовую к указанному сроку проектно-сметную документацию, всю документацию, подтверждающую фактическое выполнение работ, а также документы на приобретение оборудования и материалов.

  • после приемки Заказчиком фактически выполненных работ и документации Заказчик принимает решение об оплате фактически выполненных работ с учетом ранее выплаченного аванса (в случае, если Заказчиком был выплачен аванс).

Реализовывать иные права, вытекающие из законодательства Российской Федерации и настоящего Договора.

Статья 5. Приемка выполненных работ и порядок расчетов

5.1. Проектные работы:

5.1.1. В течении 3 (трех) рабочих дней после согласования, в установленном настоящим Договором порядке, проектно-сметной документации, Подрядчик передает Заказчику по акту приема-передачи соответствующие комплекты проектно-сметной документации, установленной Технически заданием, в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе, а также сметную документацию в формате Smeta.ru. вместе с Актом сдачи-приемки выполненных работ (в двух экземплярах) и счетом-фактуры. Датой выполнения проектных работ, является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Сторонами.

5.1.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте 5.1.1. настоящего Договора рассматривает представленные документы и подписывает Акты сдачи-приемки выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ в письменной форме.

5.1.3. При наличии мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения. В случае, если Подрядчик в течении 2 (двух) рабочих дней не является для подписания указанного в настоящем пункте Акта, то Акт считается согласованным с Подрядчиком и подлежащим исполнению.

5.1.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после рассмотрения проектной документации и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ осуществляет оплату Подрядчику выполненных проектных работ.

5.1.5. В случае нарушения сроков исполнения проектных работ от указанных в приложении 2, Заказчик осуществляет оплату проектных работ в течении 30 (тридцати) рабочих дней после рассмотрения проектной документации и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. После приемки Заказчиком проектно-сметной документации, осуществляется приемка иных видов работ по настоящему Договору.

5.2.1. По факту выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты о приемке выполненных работ КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет и счет-фактуру. Подрядчик предоставляет также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ (акты выполнения монтажных работ, протоколы испытаний, технические акты, исполнительную документацию, расчеты, документы на приобретение оборудования и материалов (счета, счета-фактуры, иные первичные учетные и другие документы).

5.2.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте 5.2.1 настоящего Договора, рассматривает представленные документы и подписывает их или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ в письменной форме. В случае направления Заказчиком отказа от приемки работ, Подрядчик обязуется устранить все недостатки в срок, указанный в отказе от приемки работ.

5.2.3. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ, оборудования и материалов по факту их выполнения на основании подписанных Актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в течение 10 (десяти) рабочих дней после их подписания. В случае нарушения сроков выполнения работ от указанных в приложении 2, Заказчик осуществляет оплату таких работ в течении 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.2.4. В случае письменного обоснованного обращения Подрядчика, Заказчик вправе производить авансовое перечисление денежных средств в размере не более 30% от цены настоящего Договора, установленной в соответствии с п.2.2. настоящего Договора.

В случае принятия положительного решения Заказчиком выплата аванса производится после получения от Подрядчика безотзывной банковской гарантии, условия предоставления которой, согласовываются сторонами путем заключения дополнительного соглашения.

При этом размер оплаты, предусмотренной в пункте 5.2.3 настоящего договора, уменьшается на сумму выплаченного аванса до полного его погашения.

5.2.5. Окончательный расчет по настоящему Договору производится Заказчиком в пределах твердой договорной цены не позднее 30 календарных дней после положительного результата демонстрации Подрядчиком системы охранного видеонаблюдения в соответствии с требованиями Технического задания, подписания Сторонами технического акта о готовности системы и акта приемки системы охранного видеонаблюдения, при условии представления Подрядчиком всей исполнительной документации и первичных учетных документов Заказчику, с учетом ранее выплаченного аванса.

5.2.6. Оплата выполненных Подрядчиком работ, оборудования и материалов осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проектно-сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

5.4. До сдачи работ Заказчику риск случайной гибели или случайного уничтожения результата выполненных по настоящему Договору работ несет Подрядчик.

Статья 6. Производство работ

6.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон. Заказчик вправе проверять журнал и в случае неудовлетворения ходом и качеством работ или записями Подрядчика, вправе изложить свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.2. Подрядчик должен представить Заказчику сертификаты на поставляемые материалы, оборудование и комплектующие изделия.

6.3. В случае выявления Заказчиком некачественно выполненных работ, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованные Сторонами сроки переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.4. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, а именно:

      1. Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ –016-2001 РД 153-34.0-03.150-00), директивными материалами по вопросам техники безопасности;

      2. Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153. 34.0 03.301-00;

      3. Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);

      4. Инженерно-техническая укрепленность РД 78.36.003-2002;

      5. Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний. ГОСТ Р 51558-2008.


Статья 7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует:

-надлежащее качество используемых материалов, конструкций и соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации оборудования;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при его нормальной эксплуатации (не нарушать работу действующих систем).

7.2. Гарантийный срок эксплуатации оборудования поставленного по условиям настоящего Договора составляет _______________(срок будет указан по предложению победителя, но не менее 12 месяцев) месяцев с момента его установки.

7.3. Гарантийных срок на работы, произведенные по настоящему Договору, составляет _______________(срок будет указан по предложению победителя, но не менее 12 месяцев) месяцев с момента их приемки.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации поставленного оборудования, обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента уведомления его Заказчиком, если иной срок не установлен соглашением Сторон.

7.5. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе составить Акт в одностороннем порядке.

7.6. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет дефектов и скрытых недостатков, неисправностей или недоделок выполненных по настоящему Договору работ, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации оборудования. Гарантийный срок работ и эксплуатации оборудования в этом случае продлевается соответственно на период с момента окончательного устранения дефектов и неисправностей.

7.8. Подрядчик гарантирует устранение всех дефектов в работах, оборудовании выявленных в процессе выполнения монтажных и пусконаладочных работ и после их приемки Заказчиком в период гарантийной эксплуатации.

7.9. В случае неустранения Подрядчиком недостатков оборудования и/или работ Заказчик имеет право за свой счет устранить выявленные недостатки с последующим возмещением Подрядчиком расходов на устранение данных недостатков.

7.10. Заказчик имеет право устранять недостатки результата работ и/или оборудования, как своими силами, так и силами привлеченных третьих лиц.

Статья 8. Обстоятельства форс-мажора

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно письменно уведомляет другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 7 (семи) рабочих дней после начала и окончания их действия. Не извещение или несвоевременное извещение об обстоятельствах форс-мажора лишает соответствующую Сторону права ссылаться на какое-нибудь из вышеупомянутых обстоятельств в качестве основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение своих обязательств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентными государственными органами Российской Федерации.

Статья 9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с заключением, исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры, возникшие в связи с заключением, исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

Статья 10. Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

10.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ (приложение 2), Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

10.3. За невыполнение обязательств по оплате выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пеню за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, в размере 1/365 от ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на дату возникновения задолженности от суммы задолженности.

Первым днем просрочки платежа следует считать день после истечения 30 рабочих дней после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

10.4. Уплата штрафной неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

10.5. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные двусторонним актом, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 6 000 руб. за каждый день просрочки.

10.6. В случае поставки оборудования и/или материалов ненадлежащего качества или количества, или в случае нарушения сроков поставки, предусмотренных Графиком выполнения работ, обязательства Подрядчика по поставке оборудования и/или материалов считаются неисполненными, и Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % стоимости оборудования и/или материалов, не поставленных в срок. Уплата Подрядчиком неустойки не освобождает его от исполнения обязательства по поставке оборудования и/или материалов надлежащего качества. В случае нарушения согласованного Сторонами срока допоставки и/или поставки оборудования и/или материалов надлежащего качества, Заказчик вправе закупить указанные товары у третьих лиц с последующим возмещением затрат Подрядчиком.

10.7. Заказчик имеет право удержать начисленные суммы пеней и штрафов из платежей, причитающихся Подрядчику за выполненные работы. При этом Заказчик уведомляет Подрядчика об удержании пеней и штрафов.

10.8. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с недостатками, либо с отступлением от требований проектно-сметной документации и/или настоящим Договором Заказчик самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц имеет право устранять выявленные недостатки работ, а Подрядчик, по письменному требованию Заказчика, обязан возместить все расходы, связанные с устранением таких недостатков.

10.9. Заказчик не несет ответственности за задержку приемки и оплаты работ, если:

- работы были выполнены Подрядчиком с ненадлежащим качеством;

- задержка произошла под влиянием обстоятельств непреодолимой силы (на
срок действия этих обстоятельств).

Статья 11. Срок действия договора и порядок его расторжения.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору или расторжения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

После заключения настоящего Договора все прежние договоренности, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора, теряют силу.

11.2. Досрочное расторжение Договора осуществляется в порядке и случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор с Подрядчиком в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по настоящему договору более чем на две недели, по причинам, не зависящим от Заказчика;

-систематического (более двух раз) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение сроков окончания проектирования или пусконаладочных работ по причинам, не зависящим от Заказчика;

-систематического (более двух раз) несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых работ и/или поставляемого оборудования;

- в случае принятия в одностороннем порядке решения о прекращении производства работ;

- издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих прав Подрядчика на производство работ Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении случаев, указанных в настоящем абзаце;

- в иных случаях, установленных законодательством РФ.

11.4. При расторжении Договора по любым основаниям:

- Заказчик обязан принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Договора и оформить их надлежащим образом в соответствии с п. 4.3.7;

  • Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами указанных документов оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

11.5. Договор считается расторгнутым на основании пункта 11.3 настоящего Договора со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении Договора.

Статья 12. Изменение объема работ

12.1. При изменении потребности в работах, на выполнение, которых заключен настоящий Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Договором, такие изменения могут производиться только посредством подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

Статья 13. Заключительные положения

13.1. Все изменения к настоящему Договору оформляются путем заключения письменного дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

13.2. Любое уведомление по настоящему Договору действительно, если сделано в письменной форме и направлено адресату заказным письмом с уведомлением о вручении по реквизитам, указанным в Договоре или передано ему под роспись.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Стороны будут сохранять строгую конфиденциальность в отношении полученной друг от друга финансовой, коммерческой и другой информации, связанной с их деятельностью, и примут все возможные меры к неразглашению указанной информации.

13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.

13.6. Следующие приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Приложение 1 – Техническое задание, на __ л. (оформляется в соответствии с разделом VI ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ);

Приложение 2 – График выполнения работ (Оформляется в соответствии с предложением участника конкурса, на __ л.;

Приложение 3 – Расчет ориентировочной стоимости, на __ л.;

Приложение 4 – Методика оценки стоимости строительства в ОАО «ОЭК», на __ л. (оформляется в соответствии с разделом VII. «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОАО «ОЭК»)

Статья 14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:


Приложение 2

к Договору № _________

от «__» _______ 20__ г.

График выполнения работ по проектированию и монтажу системы охранного видеонаблюдения территории ПС Дубнинская




Наименование работ:

Начало работ/поставки оборудования и материалов

Окончание работ/поставки оборудования и материалов




Проектные работы







1

разработка сметного расчета стоимости проектирования системы охранного видеонаблюдения







2

разработку и согласование рабочего проекта системы охранного видеонаблюдения







3

разработка сметного расчета стоимости монтажных работ системы охранного видеонаблюдения










Иные виды работ







4

поставка монтаж системы охранного видеонаблюдения








5

пусконаладочные работы системы охранного видеонаблюдения  







6

приемо-сдаточные испытания









ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Приложение 3

к Договору № _________

от «__» _______ 20__ г.

Расчет ориентировочной стоимости




Наименование работ

Расчет стоимости, руб., вкл. все налоги, сборы и расходы Подрядчика




Проектные работы




1

разработка сметного расчета стоимости проектирования системы охранного видеонаблюдения




2

разработку и согласование рабочего проекта системы охранного видеонаблюдения




3

разработка сметного расчета стоимости монтажных работ системы охранного видеонаблюдения







Иные виды работ




4

поставка и монтаж системы охранного видеонаблюдения





5

пусконаладочные работы системы охранного видеонаблюдения  






ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:



1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

А. Е. Романенко «­­12» апреля 2010 г iconА. Е. Романенко «05» апреля 2010 г
Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию

А. Е. Романенко «­­12» апреля 2010 г iconА. Е. Романенко «­23» апреля 2009 г
Оао «оэк» на 2010-2012 годы, включаемых в расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии и плату за технологическое присоединение,...

А. Е. Романенко «­­12» апреля 2010 г iconА. Е. Романенко «29» апреля 2009 г
Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию

А. Е. Романенко «­­12» апреля 2010 г iconА. Е. Романенко «14» мая 2010 г
Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию

А. Е. Романенко «­­12» апреля 2010 г iconА. Е. Романенко апреля 2011 г
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключить договор на выполнение работ (пир и смр) по программе...

А. Е. Романенко «­­12» апреля 2010 г iconА. Е. Романенко апреля 2011 г
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключить договор на выполнение работ (пир и смр) по программе...

А. Е. Романенко «­­12» апреля 2010 г iconНа оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования
Свидетельства о государственной аккредитации №0353, выданного на срок с 26 апреля 2010 года до 26 апреля 2015 г., в лице проректора...

А. Е. Романенко «­­12» апреля 2010 г iconУчебно-методический комплекс по дисциплине одб03. Иностранный язык «общеобразовательного цикла»
Физическая культура, утвержденном приказом Министерства образования РФ от «5» апреля 2010 г. №266 и специальности 050142 Адаптивная...

А. Е. Романенко «­­12» апреля 2010 г iconРешением Общего собрания членов
Протокол №03-10 от «28» января 2010 г. Протокол №04-10 от «17» июня 2010 г. Протокол №05-10 от «28» октября 2010 г. Протокол №06-11...

А. Е. Романенко «­­12» апреля 2010 г iconМониторинг сообщений сми об Общественной палате РФ с 1 апреля по 30 апреля 2010 года
Пленарное заседание по теме: "Институты гражданского общества как фундамент модернизации и технологического развития экономики России"...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск